Тендер - Поставка материалов для системы кондиционирования воздуха. №298222433

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, ул. Ленинградский проспект д. 39 стр. 29
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.05.2025 по 07.05.2025Место предоставления документации:В соответствии с Документацией и ИзвещениемПорядок предоставления документации:В соответствии с Документацией и ИзвещениемОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Расчет_НМЦ

Расчет (обоснование) начальной максимальной цены договора на поставку материалов для системы кондиционирования воздуха

Адрес поставки: Москва, Ленинградский проспект, 39 с29

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ______________

на поставку Товара

г. Москва «___» ____________ 2025 г.

Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (ФАУ МО РФ ЦСКА), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника клуба Громова Артема Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и­­­­­­­­­ _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик – принять и оплатить поставку материалов для системы кондиционирования воздуха (далее – «Товар»). Наименование, ассортимент, характеристики, количество и стоимость которого указаны в Спецификации Товара (Приложение №1, №2) к настоящему Договору.

1.2. На момент передачи Товара Заказчику последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом иска третьих лиц.

1.3. Покупатель подтверждает и гарантирует, что поставка Товара осуществляется в рамках обычной хозяйственной деятельности, не будет использоваться для целей государственного оборонного заказа.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара осуществляется транспортом и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, с.29. Выбор транспортного средства для доставки Товара осуществляется Поставщиком. Доставка, разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

2.2. Срок поставки Товара: в течение 10 (десять) рабочих дней, с момента заключения Договора. Поставка товара осуществляется в рабочие дни Заказчика с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

2.3. Поставщик обязан не позднее чем за 2 (два) рабочих дня известить Заказчика по телефону, факсу об отгрузке и ориентировочном времени прибытия Товара, а также номер и марку автомобиля.

2.4. Товар передается в ненарушенной таре и упаковке, соответствующей данному товару и обеспечивающей сохранность его при перевозке и хранении. Товар должен быть новым не бывшим в употреблении.

2.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к нему документы (паспорт, сертификаты о соответствии нормативным документам и санитарным нормам, предъявляемым к поставляемому Товару, инструкции на русском языке, гарантийные талоны (сервисные книжки)). Ненадлежащее исполнение обязанности Поставщика о передаче документов, относящихся к Товару, является основанием для отказа Заказчика в приеме Товара.

2.6. Поставщик признается исполнившим обязательства по передаче Товара, а Заказчик – по приему Товара, с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной (форма-ТОРГ 12) или универсального передаточного документа.

2.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара и подписания товарной накладной (форма-ТОРГ 12) или универсального передаточного документа.

2.8. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок или неоднократного нарушения сроков поставки Товаров, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) и потребовать возмещения убытков.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет ________ (______) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 20 % в размере (___________) рублей ____ коп. / НДС не облагается.

3.2. В цену Договора включены: стоимость Товара, упаковки тары Товара, маркировка Товара, затраты, связанные с транспортировкой, разгрузкой, погрузкой, доставкой и монтажом Товара, все налоги, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, страхование, получение сертификатов, уплата таможенных пошлин и другие обязательные платежи, а также другие выплаты, связанные с заключением и исполнением договора.

3.3. Сторонами настоящего Договора определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар, являющийся предметом Договора:

в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки Товара на основании полученных от Поставщика счета, счет-фактуры (не представляется в случае, если поставщик применяет упрощенную систему налогообложения), товарной накладной (форма-ТОРГ 12) или универсального передаточного документа. Заказчик производит оплату поставленного Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в счет оплаты Товара с расчетного счета Заказчика.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика в день поставки Товара. При обнаружении недопоставки Товара представителями Сторон составляется Акт о недопоставке. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в срок, согласованный Сторонами дополнительно, но не более 30 (тридцати) календарных дней.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара. При обнаружении ненадлежащего качества Товара или несоответствия Товара условиям о комплектности, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения недостатков или некомплектности оборудования.

Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления от Заказчика обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Заказчика для осмотра и составления Акта о некомплектности и (или) ненадлежащем качестве Товара.

Замена Товара ненадлежащего качества и доукомплектование Товара производится Поставщиком в срок, согласованный Сторонами дополнительно, но не более 30 (тридцати) календарных дней.

В случае не направления Поставщиком представителя, в указанный срок или обоснованного ответа о невозможности направления представителя, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт и направляет его Поставщику.

Стороны имеют право согласовать иной срок направления представителя, при этом срок, указанный в п.4.2. приостанавливается.

4.3. В случае споров о качестве поставленного Товара проводится экспертиза в независимой экспертной организации за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Заказчика и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного Товара, Поставщик обязан возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения ее результатов.

В случае если Поставщик не направит к Заказчику своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик самостоятельно обращается в независимой экспертной организации для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.

4.4. При исполнении договора замена Товара на происходящий из иностранного государства Товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, не допускается.

4.5. Гарантийный срок - 12 месяцев

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Поставщиком срока:

- поставки Товара, установленного п. 2.2 настоящего Договора;

- срока допоставки Товара, установленного п. 4.1. настоящего Договора;

- срока замены Товара и срока доукомплектования Товара, установленных п. 4.2 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости Товара, установленного п. 3.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).

5.4. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.

5.5. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торгово-промышленной палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны совместно решают вопрос об изменении или о расторжении настоящего Договора.

5.6. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга о любых изменениях в своем положении, наименовании, адресе, банковских реквизитах и контактных телефонах. В противном случае, исполнение обязательств по настоящему Договору одной Стороны с учетом последних известных данных другой Стороны, признается Сторонами надлежащим исполнением.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по инициативе Стороны Договора.

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

а) нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 5 (пять) дней;

б) поставки Товара ненадлежащего качества;

в) нарушения Поставщиком срока замены Товара ненадлежащего качества;

г) нарушения Поставщиком срока допоставки или доукомплектования Товара.

6.3. Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. О расторжении Договора Сторона направляет письменное уведомление о расторжении Договора другой Стороне.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему Договору.

7.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего Договора и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

7.4. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «30» июня 2025 года, в части финансовых обязательств в том числе оплаты неустойки до полного исполнения таких обязательств.

7.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор подписан Заказчиком и Поставщиком в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, с приложением каждой Стороне:

Приложение № 1 – Спецификация Товара.

Приложение № 2 – Техническое задание

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___________

от _____________________

Спецификация Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ___________

от ___________________

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФАУ МО РФ ЦСКА

полковник

А.В. Громов

«____» ____________2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о закупке у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Поставка материалов для системы кондиционирования воздуха.

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Москва 2025 г.

Способ закупки - Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги – в соответствии с договором и техническим заданием

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – в соответствии с договором и техническим заданием.

Cведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
– в соответствии с Договором.

5. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

5.1. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

5.1.1 соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с Законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

5.1.2 непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

5.1.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5.1.4 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5.1.5 отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1.6 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

5.1.7 отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.

5.1.8 не является иностранным агентом в соответствии с Законом N 255-ФЗ.

6. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

6.1.1 копии учредительных документов (для юридического лица);

6.1.2. выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

6.1.3. выписка из Единого реестра юридических лиц;

7. Срок и порядок заключения договора:

7.1. Договор должен быть подписан участником, признанным единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и направлен в адрес Заказчика в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте в ЕИС извещения о закупке.

Извещение_о_закупке - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ № ____________

о проведении закупки у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании абз.4 пункта 406 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» и его филиалов.

Заказчик – ФАУ МО РФ ЦСКА;

Место нахождения –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва г, Ленинградский проспект, дом 39, стр. 29;

Почтовый адрес –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва г, Ленинградский проспект, дом 39, стр. 29;

Контактное лицо – Тимкова Наталья Викторовна;

Номер контактного телефона –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-45-45;

Адрес электронной почты – cska_248@ mil.ru; cska_249@ mil.ru.

Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: Поставка материалов для системы кондиционирования воздуха.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг - 9 штук;

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Техническим заданием и проектом договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

- Посмотреть таблицу с данными

«___» _______________ 2025 года

Техническое_задание ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для системы кондиционирования воздуха

• Место поставки товара: г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 29.
• Срок поставки товара: 10 (десять) рабочих дней.

- Посмотреть таблицу с данными