Тендер - Поставка материала, фильтрующего из горелых пород фильтрующего из горелых пород «розовый песок» №320006194

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):Место поставки (передачи) товара: Склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.12.2025 по 17.12.2025Место предоставления документации:СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕПорядок предоставления документации:СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется /Документация.docx - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки у единственного поставщика

Предмет договора: Поставка материала, фильтрующего из горелых пород фильтрующего из горелых пород «розовый песок»

Ханты-Мансийск,

2025 год

Сведения о проведении закупки у единственного поставщика

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о начальной (максимальной) цене договора

- Посмотреть таблицу с данными

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о проведении закупки у единственного поставщика

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник контрактной службы ____________ Ялунин А.И.

/Обоснование НМЦК.xls - Посмотреть таблицу с данными/Проект Договора.docx ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____

на поставку материала, фильтрующего из горелых пород «розовый песок»

Реестровый номер закупки в ЕИС______

г. Ханты-Мансийск «­__» ______ 2025 г.

Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Молчанова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и на основании п.п.1 п. 7.2 Положения о закупках Заказчика , заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик принимает, а Поставщик осуществляет поставку гипохлорита натрия (далее – товар) для нужд Заказчика в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.2. Заказчик обязуется принять товар в порядке, предусмотренном договором, и оплатить их на условиях договора, при условии, что поставка товара осуществлена в соответствии с требованиями и условиями договора.

1.3. Срок поставки товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

2. Цена Договора

2.1. Цена договора составляет ______ (________) рублей, в том числе НДС ______ (___) рублей (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, то необходимо указать основание). Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе: стоимость товара, стоимость доставки, стоимость разгрузки товара на складе Заказчика, стоимость оформления всех сопутствующих договору документов, прочие затраты Поставщика, расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения договора.

2.2. Источник финансирования договора: Средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

2.3. Суммы, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.5. Допускается снижение цены договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара.

3. Порядок и срок оплаты товара

3.1. Оплата товара осуществляется Заказчиком за фактически поставленный объем товара согласно графика поставки безналичным путем на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта приемки – передачи товара и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной либо универсального передаточного акта. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с счета Заказчика. Предварительная оплата по настоящему Договору не предусмотрена.

3.2. В случае изменения счета Поставщика, Поставщик обязан не позднее дня следующего за днем изменения, сообщить об этом Заказчику в письменной форме с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Поставщик.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных Договором обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по Договору только после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или произвести оплату путем выплаты Заказчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

4. Условия поставки Товара

4.1. Место поставки (передачи) товара: Склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2.

4.2. Прием товара осуществляется Заказчиком (или уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности, выданной Заказчиком) в соответствии с требованиями договора.

4.3. Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты передачи направляет Заказчику извещение о точной дате передачи товара, телефоны, адрес места передачи товара по эл. почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и по телефону +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в противном случае претензии по срокам приемки не принимаются.

4.4. При приемке товара Заказчик подписывает накладную и передает один экземпляр Поставщику. При этом подписание накладной не означает приемку товара по качеству, ассортименту и комплектности.

4.5. Для проверки соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае привлечения экспертной организации срок приемки товара должен соответствовать сроку проведения экспертизы указанного в договоре между Заказчиком и экспертной организацией, но не более 30 календарных дней.

4.6. После осмотра и проверки количества, качества, ассортимента и комплектности поставленного товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного Акта приемки-передачи товара либо письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара.

4.7. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара в полном объеме согласно условиям настоящего договора.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент поставки товара.

В случае поставки товара надлежащего качества в соответствии с условиями договора, датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара в срок указанный в договоре, считается дата подписания Заказчиком накладной.

4.8. В случае недопоставки товара Поставщик обязуется восполнить недопоставленное количество товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

4.9. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки или заменить на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

4.10. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

4.11. Заказчик вправе заявлять претензии по скрытым дефектам товара в течение гарантийного срока. Замена, ремонт и доставка товара осуществляется за счет Поставщика.

4.12. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара несет его собственник в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.13. Товар должен быть растаможен, освобожден от обязательств третьих сторон и сопровождаться следующими сопроводительными документами:

• Первичные учетные документы;
• акт приема-передачи.

4.14. Поставщик обязуется передать, также иные документы в соответствии с действующим законодательством, подлежащие передаче Заказчику.

5. Гарантия качества товара

5.1. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора.

5.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя.

5.3. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается на срок действия гарантии производителя данного товара, но не менее 6 (шести) месяцев с момента передачи товара Заказчику.

5.4. Гарантия распространяется на весь товар.

5.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам конкурентной закупки, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10 (десять) процентов цены договора (этапа).

Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 календарных дней со дня направления требования. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

6.3. Если Заказчиком просрочено исполнение обязательства, предусмотренного договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

7. Разрешение споров

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

7.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в Договоре.

7.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

7.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

7.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО-Югры.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора с проведением взаиморасчетов.

9. Порядок изменений и (или) дополнения и расторжения Договора

9.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 28 февраля 2026 года, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий договор заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон договора. После заключения договора в форме электронного документа стороны изготавливают и подписывают копии договора в письменной форме на бумажном носителе, по одному для каждой из сторон.

11.2. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Перемена Поставщика при исполнении Договора не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения Поставщика. Об указанных преобразованиях юридического лица Поставщик сообщает Заказчику письменно в течение 10 (десяти) дней со дня официальной регистрации в соответствующих органах. Все изменения оформляются в письменном виде.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

- Приложение № 1- Техническое задание.

- Приложение № 2- Спецификация.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к договору от «__» ________ 2025 г.

Техническое задание на поставку материала, фильтрующего из горелых пород «розовый песок»

1. Заказчик: Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования г. Ханты-Мансийск (МП «Водоканал»).

2. Наименование поставляемого товара: поставку материала, фильтрующего из горелых пород «розовый песок»

3.Источник финансирования: Средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

4. Гарантия качества товара.

4.1. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора.

4.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя.

4.3. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается на срок действия гарантии производителя данного товара, но не менее 6 (шести) месяцев с момента передачи товара Заказчику.

4.4. Гарантия распространяется на весь товар.

4.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

5 Условия поставки товара.

5.1. Место поставки товара: Склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2.

5.2. Транспортировка и передача товара Заказчику осуществляется в соответствии с условиями настоящего технического задания;

5.3. Период времени от даты изготовления товара до даты поставки товара, должен составлять не более 360 (трехсот шестидесяти) календарных дней.

5.4 Срок поставки товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

6. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

- Посмотреть таблицу с данными

7. Комплект поставки:

Поставляемый товар должен иметь сопровождаемый документ о качестве. Документ должен содержать: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование продукта, дату изготовления, массу брутто и нетто; сертификат соответствия, требование безопасности, область применения товара, фракционный состав.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к договору № ____от «__» ________ 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными