Тендер - Поставка масла Fuchs Reniso Triton SE 55 и литиевую смазку MANNOL EP-2 Multi MoS2 Grease EP2 2107 №301986360

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ГПД_№______поставка_масла_и_смазки

ПРОЕКТ Договор № ____

г. Муравленко ______________

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Арктика» (МАУДО «СШ «Арктика»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чалого Юрия Константиновича, действующего на Устава, с одной стороны, и _______________________________________________ (_______________), именуемое/-ый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», на основании подпункта 4 пункта 18.1 раздела 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг для муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Арктика", утвержденного решением наблюдательного совета 20.01.2023, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить масло Fuchs Reniso Triton SE 55 и литиевую смазку MANNOL EP-2 Multi MoS2 Grease EP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее – товар), в соответствии с условиями Договора и Описанием объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, количество, характеристики товара, указаны в Описании объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

1.4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ЯНАО г. Муравленко, ул. Дружбы Народов зд.9.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет ________ (_______) рублей ______ копеек, в том числе НДС - ___%______ (указать сумму прописью) рублей __ копеек. В случае если Поставщик не является плательщиком НДС - "НДС не облагается".

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, расходы по доставке товара, отгрузке товара, расходы Поставщика на уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар, в течение 7 (семи) рабочих дней после получения Заказчиком товарной накладной, счет-фактуры или универсально – передаточного документа, акта приема – передачи товара (далее – приемо – сдаточные документы) и подписания их обеими Сторонами, путем перечисления денежных средств Поставщику.

2.5. Источник финансирования: местный бюджет, муниципальное задание, доходы от платной деятельности.

КБК: 1103,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 244, код косгу 343, код направления 811, код типа средств▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код субсидии▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБА▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код цели▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код мероприятия▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код Субкосгу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код РО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код РКС 300.

2.6. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в Договоре, Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара, за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Договору осуществляется на основании подписанного сторонами Акта приема-передачи товара (Приложение №2 к настоящему Договору), в котором указываются:

- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора;

- размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию;

- основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени);

- итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

3. Гарантии качества товара.

3.1. Товар должен быть в надлежащей упаковке (таре), обеспечивающей сохранность товара от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении.

3.2. Поставляемый товар является новым и ранее неиспользованным, не имеет дефектов (царапин, разрывов и т.п.).

3.3. Товар не является предметом иных контрактных (договорных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

4. Порядок поставки и приемки товара

4.1. Товар поставляется одной партией. Товар должен быть в надлежащей упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении.

4.2. Прием товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком по месту поставки, указанному в п.1.4, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.

4.3. При приеме-передаче товара Заказчиком от Поставщика, Поставщик передает надлежаще оформленные приемо-сдаточные документы.

В случае невыполнения Поставщиком условий о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема товара.

4.4. По завершении приемки товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Поставщику подписанные приемо-сдаточные документы.

4.5. В случае несоответствия поставленного товара требованиям Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней Заказчик представляет Поставщику мотивированный письменный отказ от подписания приемо-сдаточных документов.

4.6. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточных документов, Поставщик обязан рассмотреть отказ и устранить замечания в течение 10 (десяти) календарных дней.

4.7. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно с даты (дня) подписания Сторонами приемо-сдаточных документов.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями Договора и Описанию объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.1.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства и условиям Договора.

5.1.3. Передать Заказчику оригиналы приемо-сдаточных документов, паспорта и гарантийные талоны.

5.1.4. По требованию Заказчика заменить некачественный товар товаром, соответствующим по качеству условиям настоящего Договора, и (или) довезти недопоставленное количества товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления, указанного в п.4.5. Договора. Замена и (или) допоставка товара производится силами Поставщика.

5.1.5. Оповестить Заказчика не менее чем за сутки о времени и дате поставки товара.

5.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.1.7. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле осуществления поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

5.4.2. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности.

5.4.3. Отказаться от исполнения Договора, а также потребовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Договора о сроках поставки и качестве товара.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. Размер штрафа рассчитывается как процент цены Договора.

6.3. Неисполнение Поставщиком условий Договора является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении Договора или расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа). Размер штрафа устанавливается 1000 рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.12. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. Разрешение споров.

7.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

7.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

8. Прочие условия.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно одной из Сторон, о чем Сторона инициатор расторжения Договора должна уведомить письменно другую Сторону не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты прекращения Договора в письменной форме.

8.3. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа через АИС «Портал поставщиков» и подписан с применением электронных подписей Сторон Договора.

8.4. После заключения Договора в форме электронного документа, Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон.

8.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6 Неотъемлемой частью Договора является:

- Приложение№1 – Описание объекта закупки.

- Приложение №2 – Акт приема - передачи товара.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2к Договору

от ________2025 №____

(ФОРМА)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Муравленко "___"___________ 2025

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Арктика» (МАУДО «СШ «Арктика»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чалого Юрия Константиновича, действующего на Устава, с одной стороны, и _______________________________________________ (_______________), именуемое/-ый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором № ____ от «___» __________2025 (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства поставить масло Fuchs Reniso Triton SE 55 и литиевую смазку MANNOL EP-2 Multi MoS2 Grease EP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна сумму _________________________________, НДС не облагается Фактическое качество товаров соответствует/не соответствует требованиям Договора.

Поставленный товар по количеству и наименованию соответствует/не соответствует приложению № 1 к Договору.

Недостатки товаров не выявлены/выявлены следующие: ___________________.

Срок выполнения обязательств по Договору – до «_____» ____________ 2025, фактический срок выполнения обязательств – «___» ____________ 2025.

Просрочка исполнения обязательств Поставщика по Договору составляет ____________.

Расчет неустойки согласно раздела 6 Договора ________________________.

Итого сумма неустойки – _________ (______________________) рублей ____ коп.

Итоговая сумма, подлежащая оплате «Поставщику» по Договору за вычетом неустойки: ______________ (_________________________________) рублей ____ коп.

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для Заказчика и Поставщика.

Принял Сдал

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Договору

от _________ №____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки: Поставка масло Fuchs Reniso Triton SE 55 и литиевую смазку MANNOL EP-2 Multi MoS2 Grease EP2 2107.

2. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика.

2.1. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг происходящих из иностранных государств и преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) - В отношении объекта закупки установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

3. Место, срок и условия поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ЯНАО город Муравленко, ул. Дружбы Народов зд.9, 30 (тридцать) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

4. Срок и условия оплаты объекта закупки (Товара): Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный Товар путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами (или их уполномоченными представителями) документа о приемке товара (УПД, товарная накладная или акт приема передачи товара) (далее-приемо-сдаточные документы) при отсутствии замечаний Сторон.

5. Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать санитарным и фитосанитарным нормам, требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида Товара, техническим характеристикам поставляемого Товара, установленным Заказчиком.

Товар функционально должен быть пригодным для использования в соответствии с его потребительским назначением для конкретных целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Товар должен быть не использованным до момента поставки в качестве рекламных и (или) выставочных образцов, не восстановленным и не собранным из компонентов, находившихся в эксплуатации, без дефектов и повреждений упаковки. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика, без механических, термических, биологических повреждений, без повреждений водой, без повреждений, вызванных неправильным хранением, транспортировкой или неосторожной выгрузкой и других повреждений.

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, Товар не является предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением, к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

6. Требования к упаковке Товара: Товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, обеспечивающей его полную сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

МАУДО «СШ «Арктика»

_________________ /Ю.К. Чалый / _______________/___________/