Тендер - Поставка масел, смазочных материалов и технических жидкостей №298781710

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Запрос-ответ-1.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Чукотский АОМесто поставки (адрес):- Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 26; - Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, пгт. Угольные Копи, ул. Октябрьская, д. 18; - Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Канчалан, ул. Украинская, д. 1; - Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Снежное, ул. Набережная; - Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 11; - Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Марково, ул. Полярная, д. 9; - Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, пгт. Беринговский, ул. Шахтная д. 3; - Чукотский АО, Провиденский городской округ, пгт. Провидения, ул. Наб. Дежнева, д. 30.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.05.2025 по 23.05.2025Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_АЭФ_(поставка_масел,_смазочных_материалов_и_технических_жидкостей) «СОГЛАСОВАНО»

Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»

_______________ А.С. Никуленко

«15» мая 2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора

на поставку масел, смазочных материалов и технических жидкостей

г. Анадырь

2025

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту – документация об электронном аукционе, документация о закупке, закупочная документация) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту – Закон № 135-ФЗ), Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» (далее по тексту – Положение о закупке).

Аукцион (далее по тексту – аукцион, закупка) -форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Участник закупки. Права и обязанности участника закупки.

Участник закупки –любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, выразившие заинтересованность в участии в данной закупке, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в документации о закупке.

При подаче заявки несколькими физическими лицами, несколькими юридическими лицами, несколькими индивидуальными предпринимателями, объединившимися на стороне одного участника закупки, участниками закупки выступают несколько лиц (далее по тексту — лица, группа лиц). Таким образом, в случае подачи заявки группой лиц требованиям, указанным в документации о закупке, должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое юридическое лицо (физическое лицо, индивидуальный предприниматель), выступающее в составе группы лиц.

В данном аукционе, если на стороне участника закупки выступает группа лиц, последние должны дать согласие (засвидетельствовать) посредством проставления подписей уполномоченных лиц, что они участвуют в закупке на стороне конкретного участника закупки, подавшего заявку на участие в данном аукционе; среди группы лиц должно быть названо (самими участвующими лицами) одно лицо, с которым и будет в дальнейшем заключен договор, и именно оно будет нести ответственность перед заказчиком за неисполнение, ненадлежащее исполнение условий договора.

В случае если победителем в процедуре закупки признан участник закупки, на стороне которого выступала группа лиц, заказчик заключает один договор со всеми(й) лицами (группой лиц), выступавшими(ей) на стороне победившего участника закупки, при этом непосредственно подписание договора осуществляться одним лицом, действующим от имени всех остальных лиц (группы лиц) по доверенности или на основании договора простого товарищества, совершенного в письменной форме.

В целях обеспечения равенства возможностей и во избежание возможных рисков в документации об электронном аукционе предусмотрено требование: лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

В соответствии со ст. 27 Закона № 135-ФЗ соглашения между хозяйствующими субъектами — конкурентами о совместной деятельности на территории Российской Федерации, если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по последним балансам превышает семь миллиардов рублей или суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов (их групп лиц) от реализации товаров за календарный год, предшествующий году заключения соглашения, превышает десять миллиардов рублей, могут заключаться с предварительного согласия антимонопольного органа России.

Выражением заинтересованности участника закупки является запрос документации о закупке, запрос на разъяснение положений документации о закупке, а также подача заявки на участие в закупке.

Участники закупки несут все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке и иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований ее завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Участник закупки не вправе требовать возмещения убытков, понесенных им в ходе подготовки к закупке и проведения закупочной процедуры, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

*ВНИМАНИЕ!!! Участнику закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе необходимо указать страну происхождения товара в отношении конкретного товара.

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 2

«Информация (анкета) об участнике закупки»

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (представитель по доверенности) ______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

«__» __________2025 г.

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку масел, смазочных материалов и технических жидкостей

1. Наименование и количество Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

*все указания на товарные знаки, наименования производителей, марки и модели не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к поставке, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки, и служит исключительно в целях уточнения технических характеристик требуемого товара.

Для всех наименований марок/моделей конкретных производителей, указанных в техническом задании, применяется дополнение "либо эквивалент".

2. Обязательные требования к поставке:

2.1. Прием- передача Товара осуществляется уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика на складах Заказчика по следующим адресам:

- Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 26;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, пгт. Угольные Копи, ул. Октябрьская, д. 18;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Канчалан, ул. Украинская, д. 1;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Снежное, ул. Набережная;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 11;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Марково, ул. Полярная, д. 9;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, пгт. Беринговский, ул. Шахтная д. 3;

- Чукотский АО, Провиденский городской округ, пгт. Провидения, ул. Наб. Дежнева, д. 30.

2.2. Срок поставки Товара: с момента заключения договорапо 15 августа 2025 года.

2.3. Прилагаемые документы к Товару: сертификаты соответствия или паспорта качества Товара.

Документы, подтверждающие качество поставляемого Товара, предоставляются одновременно с передачей Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все предоставляемые вместе с Товаром документы должны быть на русском языке, позволяющими идентифицировать поставляемый Товар.

2.4. Поставка должна осуществляться в полном соответствии с Техническим заданием. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду Товара, действующим законодательством РФ и подтверждаться сертификатами соответствия (качества) от Поставщика и иными необходимыми документами прилагаемыми к Товару. Поставляемый Товар и материалы, из которых он изготовлен должны соответствовать Техническим регламентам, ГОСТам, и должны быть разрешены к применению. Товар должен быть полностью исправен и работоспособен, должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен), а также Товар не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических и других повреждений.

3. Требования к упаковке, маркировке и отгрузке Товара:

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, включая упаковку, распаковку, погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку на условиях, предусмотренных договором.

Поставка Товара должна осуществляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его автомобильным, железнодорожным, морским и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Товар в стеклянной упаковке должен быть дополнительно переложен гофрированной картонной прослойкой, стружкой и т.д.

Поставщик на каждое грузовое место составляет подробный упаковочный лист, в котором указывает наименование поставляемого упакованного Товара, его количество, вес брутто и нетто, номер договора, номер ящика, номер транспортного документа. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте кладет в ящик вместе с Товаром.

На все места, требующие специального обращения, наносится дополнительная маркировка: «Осторожно! Верх! Не кантовать! Замерзает! Стекло!».

Дополнительное финансирование в связи с необходимостью осуществления сопутствующих поставке работ погрузки-разгрузки, транспортировки, складирования и иных операций Поставщиком в рамках поставки не предусмотрено.

Приложение № 4

к документации об аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ______

на поставку масел, смазочных материалов и технических жидкостей

г. Анадырь «___» ________ 2025 г.

Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз», именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Никуленко Александра Сергеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 25.11.2022 № 600-рп, с одной стороны, и______________, именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданскогокодекса№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», на основании результатов размещения закупки путем проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов аукциона в электронной форме от «_» ______ 2025 года (извещение № ___), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставитьмасла, смазочные материалы и технические жидкости(далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем договоре.

1.4. Поставщик обеспечивает поставку Товара, отвечающего следующим требованиям:

1.4.1. Товар должен поставляться в объеме, ассортименте и в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора.

1.4.2. Товар должен быть декларирован в установленном порядке. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

1.6. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара: товарная накладная (или универсальный передаточный документ, акт приема-передачи товара), счет (или счет-фактура) – в 2 (двух) экземплярах.

2. Цена договора и порядок оплаты Товара

2.1. Цена договора составляет_________________________________, в том числе НДС в сумме _________ (_______) рублей (далее – цена договора).

(*В случае, если Поставщик по данному договору имеет обязательство в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации к уплате НДС, то добавляются слова «в том числе НДС» с указанием суммы НДС;

**В случае, если Поставщик по данному договору имеет право в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на освобождение от уплаты НДС, то добавляются слова «НДС не облагается (пункт 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации);

***В случае, если Поставщик по данному договору является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена договора), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.)

2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской федерации.

2.3. Источник финансирования договора: собственные средства Государственного предприятия Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз».

2.4. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по исполнению настоящего Договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы и иные расходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Ценадоговора является твердой и не может изменяться в ходе исполнениядоговора, за исключением следующих случаев:

2.5.1. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора.

2.5.2. Настоящий договор предусматривает право Заказчика по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора изменить не более чем на пятьдесят процентов объем поставляемого Товара предусмотренного договором.

2.5.2.1. При согласовании Сторонами объективной необходимости увеличения объема поставляемого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально дополнительному объему таких Товаров, из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на пятьдесят процентов цены договора.

2.5.2.2. При согласовании Сторонами объективной необходимости уменьшения объема Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе уменьшить первоначальную цену договора пропорционально снижению объема таких Товаров, из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на пятьдесят процентов договора.

2.6. Форма оплаты: оплата осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.

2.7. Срок и порядок оплаты: оплата по договору производится Заказчиком по факту поставки Товара на основании выставленного Поставщиком счета (или счет-фактуры) и товарной накладной (или универсального передаточного документа),в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа).

2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Срок, место, условия поставки и порядок сдачи-приемки Товара

3.1. Срок поставки Товара: с момента заключения договорапо 15 августа 2025 года.

3.2. Пункты поставки Товара: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

3.3.Условия поставки Товара: Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, включая упаковку, распаковку, погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку на условиях, предусмотренных договором. Поставка Товара должна осуществляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его автомобильным, железнодорожным и морским транспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

3.4. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Технического задания (Приложение № 1 к договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 1.6. договора;

в) контроль наличия / отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара.

3.5. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные пунктом 1.6. договора и документы на Товар (сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации и т.д.).

3.6. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней в месте доставки в соответствии с Техническим заданием.

По окончании приемки Товара и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, Заказчик подписывает товарную накладную (или универсальный передаточный документ) в которой указывается фактическая дата поставки Товара Поставщиком.

3.6.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

3.6.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производиться в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.

3.6.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара, Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания такого акта.

3.6.4. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2-х рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной (или универсального передаточного документа) с указанием перечня выявленных недостатков Товара.

3.6.5. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

3.6.6. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора,считается не поставленным.

3.7. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки, транспортировки и несоблюдения инструкции по хранению, а также отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.

3.8. После прибытия Товара в место назначения Заказчик обеспечивает безопасное его хранение в приспособленном помещении в соответствии с физико-химическими свойствами, обеспечивающем его сохранность.

3.9. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа).

3.10. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа).

3.11. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа) по месту получения Товара.

3.12. Моментом окончания исполнения Поставщиком своих обязательств (кроме гарантийных обязательств при наличии) считается дата подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа).

4. Гарантийные обязательства

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока Товара в соответствии с настоящим договором, государственными стандартами и нормативными документациями, утвержденными в Российской Федерации.

4.2. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока Товара.

4.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

4.4. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

4.5. При спорных вопросах о причинах возникновения недостатков в Товаре Поставщик оставляет за собой право проведения экспертизы.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему договору.

5.2.4. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по договору в соответствии с п. 6.4. настоящего договора.

5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п. 6.4. настоящего договора, либо отсутствовала возможность для оплаты по договору в соответствии с п. 6.4. настоящего договора.

5.2.6. Не допускать расторжения договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п. 6.4. настоящего договора.

5.2.7. В случае если окончание срока действия договора повлекло прекращение обязательств Сторон по договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (в случае если оплата по договору не была произведена в соответствии с п.6.4. настоящего договора):

5.2.7.1. Направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5-ти рабочих дней с даты получения претензионного письма, неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора товарной накладной (или универсального передаточного документа) по настоящему договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.

5.3.4. Поставщик вправе досрочно поставить Товар без предварительного согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора и Техническим заданием.

5.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

5.4.4. Гарантировать качество Товара.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполненияЗаказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размереодной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнениеЗаказчиком обязательств, предусмотренных договором, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет _____ рублей.

6.3. В случае просрочки исполненияПоставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполненияПоставщикомобязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства, в размереодной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором, и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполненияПоставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.3.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполненияПоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.3.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполненияПоставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения(при наличии в договоре таких обязательств),в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет _____ рублей.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени), или удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

6.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.6.3 настоящего договора.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7. Обеспечение исполнения договора

7.1. Обеспечение исполнения настоящего договора устанавливается в размере5 % от цены договора, указанной в п. 2.1 настоящего договора.

В случае если предложенная Поставщиком цена договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в соответствии с пунктом 37 Документации об аукционе в электронной форме.

7.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

7.3.Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Поставщика по договору, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

7.4.В случае если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора выбрана безотзывная независимая гарантия, данная гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях, которые указаны в настоящей статье договора.

В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

7.6.Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Получатель: Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз»

Счет для перечисления суммы обеспечения исполнения договора:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения договора на поставку масел, смазочных материалов и технических жидкостей».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

7.7.Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаютсяв течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного обращения, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по договору.

8.Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные вп. 8.1. настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня ее получения, если иные сроки не установлены настоящим договором.

9.3. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения на электронную почту, с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Чукотского автономного округа (689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 9-а) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. В случае ликвидации или реорганизации одной из Сторон, она обязана за два месяца направить другой Стороне уведомление о расторжении или изменении настоящего договора.

10. Расторжение договора

10.1.Настоящий договор может быть расторгнут:

-по соглашению Сторон;

-в судебном порядке;

-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.2.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товаров.

10.3.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.4.Расторжение договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.5.Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.

11. Дополнительные условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и содержат ссылки на настоящий договор.

11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

11.4. Внесение изменений в условия договора (в том числе в банковские реквизиты Сторон) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к договору, которые являются неотъемлемой частью договора.

11.5. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с исполнением договора.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор заключенпо 30 сентября 2025 года, а в части расчетов и не исполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

12.2. Ниже перечисленный документ образует Приложение к настоящему договору и является его неотъемлемой частью:

1) Приложение № 1 - Техническое задание.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №___ от «___» ______ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку масел, смазочных материалов и технических жидкостей

1. Наименование, количество и цена Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Обязательные требования к поставке:

2.1. Прием- передача Товара осуществляется уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика на складах Заказчика по следующим адресам:

- Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 26;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, пгт. Угольные Копи, ул. Октябрьская, д. 19;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Канчалан, ул. Украинская, д. 1;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Снежное, ул. Набережная;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 11;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, с. Марково, ул. Полярная, д. 9;

- Чукотский АО, Анадырский муниципальный район, пгт. Беринговский, ул. Шахтная д. 3;

- Чукотский АО, Провиденский городской округ, пгт. Провидения, ул. Наб. Дежнева, д. 30.

2.2. Товар должен быть поставлен в срок в соответствии с пунктом 3.1. настоящего договора.

2.3. Прилагаемые документы к Товару: сертификаты соответствия или паспорта качества Товара.

Документы, подтверждающие качество поставляемого Товара, предоставляются одновременно с передачей Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все предоставляемые вместе с Товаром документы должны быть на русском языке, позволяющими идентифицировать поставляемый Товар.

2.4. Поставка должна осуществляться в полном соответствии с Техническим заданием. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду Товара, действующим законодательством РФ и подтверждаться сертификатами соответствия (качества) от Поставщика и иными необходимыми документами прилагаемыми к Товару. Поставляемый Товар и материалы, из которых он изготовлен должны соответствовать Техническим регламентам, ГОСТам, и должны быть разрешены к применению. Товар должен быть полностью исправен и работоспособен, должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен), а также Товар не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических и других повреждений.

3. Требования к упаковке, маркировке и отгрузке Товара:

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, включая упаковку, распаковку, погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку на условиях, предусмотренных договором.

Поставка Товара должна осуществляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его автомобильным, железнодорожным, морским и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Товар в стеклянной упаковке должен быть дополнительно переложен гофрированной картонной прослойкой, стружкой и т.д.

Поставщик на каждое грузовое место составляет подробный упаковочный лист, в котором указывает наименование поставляемого упакованного Товара, его количество, вес брутто и нетто, номер договора, номер ящика, номер транспортного документа. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте кладет в ящик вместе с Товаром.

На все места, требующие специального обращения, наносится дополнительная маркировка: «Осторожно! Верх! Не кантовать! Замерзает! Стекло!».

Дополнительное финансирование в связи с необходимостью осуществления сопутствующих поставке работ погрузки-разгрузки, транспортировки, складирования и иных операций Поставщиком в рамках поставки не предусмотрено.

Приложение № 5

к документации об аукционе в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Информации о валюте, используемой для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, для оплаты поставляемого товара:Российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате поставляемого товара:не установлен.

1. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием:

При определении начальной (максимальной) цены договора был применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора.

2. Расчет начальной (максимальной) цены договора:

2.1. Расчёт начальной (максимальной) цены договора выполнялся в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждённымиПриказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 года № 567.

2.2. Для расчёта НМЦД использовалась общедоступная информация о рыночных ценах на поставку масел, смазочных материалов и технических жидкостей (далее – Товар), проведено исследование рынка указанных Товаров, путём официальной переписки Заказчика с потенциальными поставщиками. Письма-запросы были направлены потенциальным Поставщикам, из которых 2 (двое) предоставили коммерческие предложения о стоимости необходимого Заказчику Товара.

2.3. Расчет НМЦД:

- Посмотреть таблицу с данными

По результатам изучения рынка НМЦД составила:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,59 рублей.

3. Коммерческие предложения:

Предложение № 1: исх. от 06.05.2025 № б/н на 2 л. в 1 экз.;

Предложение № 2: исх. от 05.05.2025 № 387 на 2 л. в 1 экз.;

Предложение № 3: исх. от 05.05.2025 № 184 на 3 л. в 1 экз.

4. Дата подготовки обоснования НМЦД: 13 мая 2025 года.

x - Посмотреть таблицу с данными