Тендер - Поставка макрофибры полипропиленовой конструкционной «STROFIBER». №298799280

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Место рассмотрения заявок: в соответствии с документацией Дата публикации: 15.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:49 Дата и время начала приема заявок: 15.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:49 Дата и время окончания приема заявок: 20.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 Дата и время рассмотрения заявок: 26.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:59 Дата и время подведения итогов закупки: 26.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:59 Закупочная документация: С документацией по закупкам можно ознакомиться на странице данной закупки Закупочная документация. Требование к отсутствию участника в РНП: Да Порядок регистрации на сайте: Порядок регистрации претендентов на участие в закупке по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru. Порядок подачи заявок: Заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в закупке посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru. Режим проведения закупки: Открытая форма Продление приема заявок при изменении предложения после окончания приема заявок: Нет

Подача заявок (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной закупки.

- Посмотреть таблицу с даннымиПредложение_участника - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по строительству
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________ А.С. Хренов

«15» мая 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

г. Санкт-Петербург

2025 г.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью извещения о закупке являются:

ЧАСТЬ I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ;

ЧАСТЬ II. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА;

ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ;

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА (публикуется отдельным файлом).

ЧАСТЬ I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к ТЗ – Перечень поставляемых товаров с указанием количества (объема).

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень поставляемых товаров с указанием количества (объема)

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ II. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ

Форма № 1. Предложение участника закупки

(публикуется отдельным файлом)

Рекомендуемый формат предоставляемого участником закупки документа «Предложение участника закупки» Microsoft Word/Excel.

Форма № 2. Анкета участника

Анкета участника

Извещение № ____________________ [1]

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 3. Декларация соответствия участника закупки

ДЕКЛАЦИЯ О СООТВЕТСТСВИИ УЧАСТНИКА

ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи предложения на участие в неконкурентной закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства № __________ [2] на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) __________ [3] , ______________ [4] соответствует требованиям к участникам закупки, а именно:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи предложения на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не относится к организациям, находящимся под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольным недружественным иностранным государствам или аффилированными с ними (в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации);

9) участник закупки не является юридическим и физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, либо организацией, находящейся под контролем таких лиц;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Участником закупки указывается номер процедуры. ↑

Участником указывается номер процедуры ↑

Участником закупки указывается предмет закупки ↑

Указывается наименование организации в соответствии с учредительными документами ↑

Проект_договора

ДОГОВОР №

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» (АО «Метрострой Северной Столицы»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Васильева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола от _________ №________, заключили настоящий Договор (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется по Заказу Поставщику передать в собственность Покупателя микрофибру полипропиленовую конструкционную STROFIBER (далее – «Товар»), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренными Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Наименование, количество, ассортимент и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставка по Договору осуществляется Поставщиком во исполнение обязательств Покупателя по государственному контракту Санкт-Петербурга на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов метрополитена в Санкт-Петербурге от 29.10.2021 № М-12/2021(далее – Контракт), идентификатор государственного контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть010, при строительстве на объектах:

- Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная»;

1.4. Расчеты по Договору могут подлежать казначейскому сопровождению (далее – «Казначейское сопровождение»), с возможностью перехода на расширенное казначейское сопровождение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 482 «О внесении изменений в Правила расширенного казначейского сопровождения и приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 13.12.2021 № 2271». Порядок и условия осуществления Покупателем платежей Поставщику, подлежащих Казначейскому сопровождению, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе временным порядком в части открытия лицевых счетов участника казначейского сопровождения на период с 01.01.2025 до 01.01.2026, предусмотренным Федеральным законом от 21.11.2022 №448-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» и Договором.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Поставщик гарантирует, что Товар на момент передачи Покупателю принадлежит Поставщику на праве собственности, является новым, не ранее 2025 года изготовления (не бывшим в употреблении, не залежалый), соответствует требованиям технических нормативов, стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации (далее – РФ) и у производителя, не арестован, не заложен, не обременен какими-либо правами третьих лиц и свободен от их прав, имеет соответствующие сопроводительные технические документы производителя, сертификаты, подтверждающие надлежащее качество Товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Поставка Товара по Договору осуществляется отдельными партиями (не более 10 (десяти) партий) на основании Заказа Поставщику, по ценам согласованным в Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию).

В Заказах Поставщику указывается количество, ассортимент и стоимость каждой партии Товара, подлежащей поставке, адрес доставки. Заказы направляются Поставщику по электронной почте/курьерской службой/нарочным/почтой. Заказ Поставщику, соответствующий ассортименту Товара и не превышающий предельное количество Товара в Спецификации, считается согласованным по умолчанию. В случае выявления несоответствий направленного Заказа условиям Спецификации Поставщик вправе в срок не позднее окончания следующего рабочего дня с даты ее направления уведомить Покупателя о выявленных несоответствиях.

Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в Заказе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления письменного Заказа Поставщику.

Стороны договорились о том, что нарушение сроков поставки Товара, в т.ч. партий Товара является существенным нарушением условий настоящего Договора.

Поставщик извещает Покупателя об отгрузке партии Товара за 2 (два) рабочих дня до момента отгрузки. Досрочная поставка Товара ранее даты поставки, указанной в Договоре (Спецификации), может производиться с письменного согласия Покупателя.

Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет погрузку и доставку Товара Покупателю по адресу в г. Санкт-Петербурге, указанному в Заказе Поставщику и/или Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Погрузку, транспортирование и хранение Поставщику следует проводить с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения, обеспечивающих сохранность качества и с соблюдением требований санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарных правил, стандартов, технических условий и иных нормативно-правовых актов.

Выдача (передача) Товара сопровождается подписанием Сторонами надлежащим образом оформленной товарной накладной/УПД. Подписание товарной накладной/УПД не является приемкой Товара по качеству.

Поставщик в первичных документах (товарных накладных, счетах, счетах-фактурах, УПД и т.п.) в обязательном порядке указывает реквизиты настоящего Договора (его дату и номер).

Одновременно с передачей Товара Покупателю Поставщик передает всю необходимую документацию на Товар (в том числе сертификат соответствия, если законодательством РФ в отношении поставляемого Товара предусмотрены такие требования; заверенные заводом-изготовителем технический паспорт, гарантийный талон, инструкцию, а также при наличии документ или паспорт качества), если иное не предусмотрено Техническим заданием.

Поставляемый Товар сопровождается следующими документами (если иные документы не предусмотрены Техническим заданием) (в бумажном виде и копия в электронном виде):

- товарная накладная (ТОРГ-12) либо УПД;

- счет;

- счет-фактура на поставляемую продукцию либо УПД;

- копия Заказа Поставщику;

- копии товарно-транспортных накладных, сопровождающих поставку Товара от Поставщика;

- техническая документация, предусмотренная изготовителем продукции, технический паспорт, инструкция на русском языке (если Товар имеет или должен иметь такую инструкцию в силу действующих норм, правил и требований в РФ) и др.;

- копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия, заверенные держателем документа либо заверенные нотариально (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации/декларированию в силу действующих норм, правил и требований в РФ);

- гарантийный талон (если Товар имеет или должен иметь такой талон в силу действующих норм, правил и требований в РФ).;

• При обнаружении несоответствий и/или недостатков Товара требованиям действующего законодательства РФ и условиям настоящего Договора Покупатель обязан по электронной почте/курьерской службой/нарочным/почтой/по телефону известить об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения этих недостатков и/или несоответствий.
• Покупатель вправе отказаться от переданного Товара, несоответствующего требованиям действующего законодательства РФ и условиям настоящего Договора (об ассортименте, количестве и качестве и пр.), или принять данный Товар на ответственное хранение.
• В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Товара на ответственное хранение Покупатель обязан письменно известить об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента направления Покупателем, соответствующего уведомления прислать своего представителя и вывезти данный Товар своими силами и за свой счет. Покупатель вправе потребовать плату за осуществление ответственного хранения.
• Если Поставщик не осуществил вывоз Товара в указанный срок, Покупатель не несет ответственности за Товар. Риск случайной гибели и повреждения несоответствующего требованиям действующего законодательства РФ и условиям настоящего Договора (об ассортименте, количестве и качестве и пр.) Товара к Покупателю не переходит.
• Покупатель вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком в порядке п. 3.10. настоящего Договора.
• Покупатель в праве не осуществлять приемку Товара в случае указания Поставщиком сведений о Товаре в первичных документах (УПД/ТОРГ-12) отличных от сведений о Товаре, указанных в Договоре. Поставщик обязан предоставить первичные документы (УПД/ТОРГ-12) составленные должным образом.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Поставляемый Товар должен быть новым, принадлежать Поставщику на праве собственности, не арестован, не заложен, не обременен какими-либо правами третьих лиц и свободен от их прав, имеет соответствующие сопроводительные технические документы производителя, сертификаты, подтверждающие надлежащее качество Товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Поставляемый Товар должен соответствовать всем требованиям СНиП, ГОСТ, правил и стандартов, ТУ завода-изготовителя и/или международным стандартам, указанным в паспорте и/или сертификате качества завода-изготовителя. Поставщик обязан предоставить Сертификат соответствия ГОСТ, ТУ или иных стандартов на Товар, если такие документы предусмотрены действующим законодательством РФ в отношении поставляемого Товара.

Товар должен соответствовать требованиям к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам на Товар, которые предусмотрены заводом-изготовителем, иным требованиям и параметрам, приводимым в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленным Покупателем и предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

В каждое транспортное место должны быть вложены документы (накладные, упаковочные листы и др.), содержащие полную информацию о номенклатуре и количестве Товара, а также полный пакет технической документации, согласно настоящего Технического задания.

Погрузку, транспортирование и хранение Поставщику следует проводить с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения, обеспечивающих сохранность качества и с соблюдением требований санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарных правил, стандартов, технических условий и иных нормативно-правовых актов.

Поставщик должен гарантировать безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставщик гарантирует, что до момента передачи Товара Покупателю, Товар хранился в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

Поставщик обязан передать Товар Покупателю в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.

Транспортирование и хранение Товара должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08. Информация об условиях хранения Товара должна содержаться в товарно-сопроводительных документах.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» и Инструкцией по входному контролю изделий и строительных материалов АО «МССС».

• В случае поставки несоответствующего Товара по ассортименту или количеству либо Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан по выбору Покупателя с момента его обращения:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней безвозмездно устранить недостатки Товара;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней заменить некачественный или несоответствующий Товар аналогичным Товаром надлежащего качества.

• Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания товарной накладной/УПД, подтверждающей передачу Товара. В случае, если гарантийный срок на Товар, установленный заводом-изготовителем, больше, чем указан в настоящем пункте Договора, то гарантийный срок на Товар равен гарантийному сроку завода-изготовителя.
• Если в течение гарантийного срока поставленный Товар окажется непригодным для использования и/или не соответствующим условиям настоящего договора, требованиям государственных стандартов, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить обнаруженные недостатки и/или заменить поставленный Товар Товаром надлежащего качества в установленные Покупателем сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
• В случае обнаружения недостатков Товара в пределах гарантийного срока Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления гарантийного события письменно уведомить об этом Поставщика.

Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения от Покупателя соответствующего уведомления прислать своего представителя для устранения недостатков (дефектов), осуществления ремонта Товара в месте нахождения Товара. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в случае не направления Поставщиком своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Покупатель составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков (дефектов). По соглашению Сторон Поставщик может забрать Товар для устранения недостатков (дефектов), осуществления ремонта Товара в месте нахождения Поставщика.

В случае, если во время устранения недостатков Товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный Сторонами срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в этой части. В этом случае Покупатель вправе потребовать от Поставщика вернуть сумму уплаченных денежных средств за Товар, недостатки которого не были устранены.

• В случае наступления двух и более гарантийных событий с одним и тем же видом Товара, в том числе с одним и тем же видом Товара одной партии, либо не устранения недостатков в срок, предусмотренный Договором, либо невозможности устранить недостатки Товара, Поставщик обязан заменить Товар с недостатками на равноценный аналогичный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования Покупателя.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Покупатель обязан:

сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора;

обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Покупатель в соответствии с законодательством РФ обязан предоставлять информацию третьим лицам;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и условиями Договора.

Покупатель вправе:

требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов);

требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре;

в случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком;

при приемке партии Товара проверять его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий Договор, Спецификацию и соответствующий Заказ Поставщику): по наименованию, номенклатуре, количеству, качеству и прочее;

запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, в случае обнаружения неустранимых недостатков;

принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора соответствии с условиями Договора;

пользоваться иными правами, установленными законодательством РФ и Договором.

Поставщик обязан:

своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по Договору и представить Покупателю по факту поставки Товара, а также по итогам исполнения Договора, в полном объеме документы, указанные в Договоре;

выставить счет Покупателю в срок, предусмотренный Договором;

своевременно представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным действующим законодательством РФ;

обеспечить в сроки, установленные Договором, устранение за свой счет недостатков (дефектов) Товара, выявленных Покупателем при приемке Товара, а также в течение гарантийного срока;

приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставки Товара в установленный Договором срок, и сообщить об этом Покупателю в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки;

в течение 1 (одного) рабочего дня информировать Покупателя о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества;

обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Покупателем в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам;

по требованию Покупателя, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней открыть в территориальном органе Федерального казначейства лицевой счет для осуществления и отражения операций с целевыми средствами в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том числе в соответствии с порядком, утвержденном Комитетом финансов Санкт-Петербурга. Расчеты по настоящему Договору с Поставщиком подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

4.3.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.4. Поставщик вправе:

• • требовать своевременного подписания Покупателем представленных Поставщиком товарно-сопроводительных документов, указанных в Договоре;
  • требовать своевременной оплаты принятого Покупателем Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора;
  • требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором;
  • получать от Покупателя содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора;
  • досрочно исполнять обязательства по Договору с письменного согласия Покупателя;
  • пользоваться иными правами, установленными законодательством РФ и Договором.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена Договора составляет ____________________________рублей _______ копеек (цифрами и прописью) в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать процентов) – ____________________________ рублей __ копеек (цифрами и прописью) / НДС не облагается [1] на основании _______________, и включает в себя стоимость Товара, расходы и издержки Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе стоимость тары, упаковки, крепежа, а также стоимость всех сопутствующих работ (услуг), в том числе расходы на транспортировку, погрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика.

Цена (за единицу Товара) является твердой и определяется на весь срок действия Договора, за исключением случаев, определенных законодательством РФ о закупках и Договором. Количество поставляемого Товара может быть увеличено не более чем на 20% по дополнительному соглашению Сторон. Количество поставляемого Товара может быть снижено при изменении потребности в Товаре на любое количество по дополнительному соглашению Сторон. При изменении количества Товара Цена Договора определяется путем умножения стоимости за единицу Товара, согласованную Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию) на измененное количество Товара.

Оплата Товара производится безналичным переводом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или лицевой счет Поставщика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в течение 7 (семи) дней с момента приемки каждой партии Товара в полном объеме, при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или с лицевого счета Покупателя, открытого в территориальном органе Федерального казначейства.

• Отсутствие и/или просрочка перечисления денежных средств от Покупателя, а также отсутствие открытого у Поставщика лицевого счета (в соответствии п.4.3.9. Договора) в территориальном органе Федерального казначейства и/или уведомления Покупателя о факте его открытия с приложением реквизитов счета являются основанием для переноса Покупателем платежа на соответствующий срок, при этом пени, проценты за пользование денежными средствами не начисляются.
• Если на дату окончания срока действия Договора Покупатель заказал Товар в меньшем количестве, чем Цена Договора, у Покупателя не возникает обязанность принимать и оплачивать это количество (разность в количестве) Товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель по своему выбору вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени, либо вычесть данную сумму неустойки (пени) из суммы очередного причитающего Поставщику платежа.

Пеня начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств.

За каждый факт неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (штрафа), либо вычесть данную сумму неустойки (штрафа) из суммы очередного причитающегося Поставщику платежа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000,00 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000,00 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000,00 рублей если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.
• В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик направляет Покупателю требование об уплате неустоек (пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненых или ненадлежаще исполненных Покупателем обязательств, предусмотренных Договором.
• Общая сумма начисленных неустоек (пеней) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать пяти процентов от цены Договора
• Уплата неустойки не освобождает Сторону от надлежащего исполнения обязательств по Договору.
• В случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный Договором срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на его приобретение.
• Покупатель вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Поставщику, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору с обязательным уведомлением по факту удержания.
• Поставщик настоящим заверяет и гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства по уплате законно установленных налогов и сборов, а именно:

- он своевременно и в полном объеме представляет отчетность в налоговый орган по месту учета, при этом Поставщик подтверждает, что данная отчетность полностью отражает деятельность Поставщика, является достоверной, что подтверждается имеющимися у Поставщика первичной документацией, включая товарно-сопроводительной документацией;

- местонахождение Поставщика, указанное в Договоре и в представленных учредительных документах, является действующим;

- у него имеются все необходимые условия для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу наличия управленческого и технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств.

- все операции Поставщика по продаже Товара полностью отражены в первичной документации, в налоговой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности.

В случае проведения в отношении Покупателя налоговой проверки, Поставщик гарантирует, что по запросу Покупателя незамедлительно предоставит декларации по НДС, квитанции в подтверждение отправки отчетности, выписки из книги продаж и иное. Если Покупателю будет отказано в вычете НДС или признании расходов по причинам, указанным в п.п. 5 и 6 постановления Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 года «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды», то Поставщик обязан возместить причиненный ущерб Покупателю, сумму недоимки, в том числе невозмещенного и доначисленного налога, также сумм штрафов и пени на недоимку.

6.12. Путем подписания настоящего Договора Поставщик подтверждает и гарантирует, что им и всеми его соисполнителями надлежащим образом исполняются, и будут исполняться требования законодательства Российской Федерации об уплате налогов и сборов, и таможенных пошлин, в том числе в отношении сумм, получаемых им от Покупателя по настоящему Договору.

6.13. Поставщик обезопасит и оградит Покупателя от любых претензий налоговых органов, которые могут возникнуть в связи с нарушением или неправильным исчислением и уплатой Поставщиком или всеми его соисполнителями любых налогов и сборов, и таможенных пошлин, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и возместит Покупателю любые вызванные указанными обстоятельствами убытки в полном объеме.

6.14. Поставщик компенсирует Покупателю все штрафы, официально наложенные на Покупателя соответствующими Органами Власти и ресурсоснабжающими организациями, и любые расходы, понесенные им в результате нарушения Поставщиком законодательства, включая законодательство Российской Федерации о налогах и сборах при поставке Товара.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь, пожаром, наводнением, землетрясением, другими стихийными бедствиями, террористическим актом, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения данных обстоятельств письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025 года, а в части исполнения обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Изменение и расторжение Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором качества и количества поставляемого Товара и иных условий Договора;

при изменении сроков исполнения Договора в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора;

при поставке Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с законодательством РФ или условиями настоящего Договора.

Сторона вправе в одностороннем порядке изменить Договор в части своих адресных и банковских реквизитов, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента такого изменения.

Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону о невозможности исполнения Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, влекущих невозможность исполнения. В уведомлении должен быть указан характер невозможности исполнения (окончательная, временная), предположительный период длительности временной невозможности, а также к уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие невозможность исполнения Договора. При отсутствии указанных приложений уведомление считается неполученным. Направление указанного в настоящем пункте Договора уведомления рассматривается как односторонний отказ от исполнения своих договорных обязательств и дает право получившей такое уведомление Стороне обратиться в суд.

Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Поставщика без возмещения Поставщику убытков, в том числе упущенной выгоды, проведя расчеты за уже заказанные и поставленные Товара при нарушении следующих существенных для Сторон условий и/или наступлении следующих обстоятельств, являющихся для Сторон существенными:

- когда Покупателю стало известно о предоставлении Поставщиком до подписания Договора и в ходе исполнения Договора ложных сведений, иных сведений, несоответствующих представлениям Покупателя о финансовом положении Поставщика, его учредительных документах, информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Покупатель мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях, а также в случае нарушения Поставщиком условий Договора;

- при утрате Покупателем возможности дальнейшего финансирования по Договору, в т.ч., но не ограничиваясь, в случае прекращения оплаты по заключенному с Заказчиком Санкт-Петербурга Контракту, во исполнение которого заключен настоящий Договор, признания в соответствии с Бюджетным кодексом РФ утратившими силу положений закона о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду;

- в результате отказа Поставщика от выполнения условий закупки, в результате которой Поставщик получил право заключения настоящего Договора;

- Поставщик не соответствует (перестал соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

- в случае однократного нарушения срока поставки Товара более чем на 10 (десять) дней;

- в любой момент после заключения Договора при изменении потребности Покупателя в Товара (его количества и иных характеристик);

- в случае неисполнения требований, установленных п.11.8., п.11.8.1. Договора;

- если Поставщик или любой из его соисполнителей допускает нарушение законодательства РФ о налогах и сборах, связанное с расчетом или уплатой налога на прибыль или НДС, и не исправляет такое нарушение в сроки, установленные законодательством или соответствующим органом власти;

- в случае нарушения иных существенных условий Договора.

• В случае непоставки или недопоставки Товара Покупатель вправе по своему выбору:

- либо отказаться от исполнения Договора в части будущих поставок;

- либо полностью отказаться от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

• В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Покупатель вправе считаться утратившим интерес к Товару и не принимать его, а также отказаться от исполнения Договора (абз. 2 п. 2 ст. 457 и ст. 523 ГК РФ). При этом на Покупателя не возлагается обязанность по уплате Поставщику каких-либо штрафных санкций.
• Расторжение или прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, в т.ч. от обязательства поставить непоставленный в срок Товар, если Покупатель не откажется от его поставки.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении Договора Стороны обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, сотрудникам и представителям другой Стороны с целью оказать влияние на их действия и решения по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, иные коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение изложенных в настоящем разделе требований, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону и вправе сразу приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления и содержать информацию о принятых мерах по исключению коррупционных рисков с приложением соответствующих документов.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от совершения коррупционных действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения отсутствия нарушения, другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив первой Стороне письменное уведомление.

Сторона, инициировавшая расторжение Договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения причиненных ей убытков, возникших в результате такого расторжения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Стороны, в том числе без письменного согласия на то каждой из Сторон, примут необходимые меры для предотвращения доступа третьих лиц к документам и информации, отнесенным Сторонами к конфиденциальным, если иное не установлено действующим законодательством РФ. Действия Покупателя в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не является нарушением конфиденциальности и разглашением коммерческой тайны.

Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и обязательства по выполнению настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

Споры, возникшие при исполнении Договора, регулируются путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До обращения в суд предъявление претензии обязательно, срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения ее адресатом.

Лица, подписавшие Договор, декларируют друг другу об отсутствии каких-либо ограничений их полномочий на подписание настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, учредительными документами.

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

В случае, нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Покупатель вправе считаться утратившим интерес к Товару и не принимать его, а также отказаться от исполнения Договора, без применения к нему каких-либо штрафных санкций (абз. 2 п. 2 ст. 457, ст. 523 ГК РФ).

В случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный Покупателем срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на его приобретение.

Не позднее 10 (десяти) дней после заключения Договора Поставщик предоставляет Покупателю:

 копии бухгалтерского баланса (отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период, с подтверждением его передачи налоговому органу, налоговые декларации за последний налоговый период с отметками об их принятии (НДС, ЕНВД, УСН) (для расходных обязательств);

 при подаче контрагентом деклараций в электронном виде – распечатанные электронные квитанции о приеме деклараций налоговой инспекцией, заверенные самим контрагентом (для расходных обязательств);

 копии справки о состоянии расчетов с бюджетом, справки об отсутствии задолженности перед бюджетом, имеющиеся на текущую дату (для расходных обязательств);

 для транспортных компаний документы, подтверждающие наличие транспортных средств для целей оказания услуг перевозки (собственность, аренда, иное).

11.8.1. В течение срока действия Договора Покупатель имеет право направить запрос о предоставление документов, указанных в п.11.8. Поставщик обязуется предоставлять вышеуказанные документы по требованию Покупателя в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления требования Покупателя. Данный пункт Договора не отменяет обязанность Поставщика предоставить документы, указанные в п.11.8., в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Договора.

Непредоставление вышеуказанных документов (п.11.8., п.11.8.1 Договора) в указанный срок и/или несоответствие документов установленным критериям/выявление признаков недобросовестности Поставщика, влечет применение мер ответственности, предусмотренных п.6.3. Договора, и может являться основанием для одностороннего отказа Покупателем от исполнения Договора.

• Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписывается электронной цифровой подписью.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА

12.1. Для обеспечения поставок Товара Стороны определили своих представителей.

12.1.1. Представителем/Представителями Покупателя, ответственным/ответственными за обеспечение приемки Товара по настоящему Договору, является/являются:

Управление производства ЖБИ (УП ЖБИ)

1) Руководитель УП ЖБИ - Царьков Сергей Владимирович, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(внутренний▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

2) Руководитель ОМТС и сбыта УП ЖБИ - Чумаченко Егор Вячеславович, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(внутренний – 3016), эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

12.1.2. Представителем/Представителями Поставщика, ответственным/ответственны ми за обеспечение поставок Товара по настоящему Договору, являются:

1)______________________________________ должность, подразделение, ФИО, контактный номер телефона, электронная почта

2)________________________________________ должность, подразделение, ФИО, контактный номер телефона, электронная почта

12.2. Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Заверения и гарантии Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору от ______________

№ _______

Заверения и гарантии Сторон

• Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:
• каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с действующим законодательством РФ на заключение Договора;
• каждая из сторон способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;
• каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;
• каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов;
• основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
• каждая из сторон предоставила в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1085@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно;
• каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться уполномоченным на это лицом.
• Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:
• Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;
• Поставщик ведет книгу продаж в отношении осуществляемой деятельности по правилам, установленным НК РФ, и обязуется предоставлять по запросу Покупателя информацию о включении Поставщиком в налоговую отчетность по НДС операций по исполнению настоящего Договора, в том числе выписку из книги продаж, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя;
• подписывая Договор, Поставщик дает свое согласие Покупателю на раскрытие, распространение, публикацию, в том числе, на специальном информационном ресурсе, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, включающей наименование, ИНН, код ОКВЭД Поставщика, информации, переданной налоговыми органами, о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Поставщика, составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.
• привлекаемые Поставщиком для исполнения обязательств по Договору третьи лица (Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача Соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается;
• привлекаемые Поставщиком для исполнения Договора третьи лица (Соисполнители) являются добросовестными Поставщиками услуги/работы, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены Поставщиком;
• привлекаемые Поставщиком для исполнения Договора третьи лица (Соисполнители) являются производителями Товара;
• привлекаемые Поставщиком для исполнения настоящего Договора третьи лица (Соисполнители) не являются лицами, подконтрольными Поставщику;
• Поставщик обязуется при заключении договоров с третьими лицами (Соисполнителями) в целях исполнения настоящего Договора, обеспечить представление соответствующими третьими лицами (Соисполнителями) Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1085@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно;
• Поставщик обязуется при заключении договоров с третьими лицами (Соисполнителями) в целях исполнения настоящего Договора, включить следующее обязательное условие – Соисполнитель, подписывая договор, представляет Поставщику Согласие на раскрытие, распространение, публикацию, в том числе, на специальном информационном ресурсе, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, включающей наименование, ИНН, код ОКВЭД Соисполнителя, информации, переданной налоговыми органами, о наличии поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Соисполнителей) составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно;
• обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Соисполнителей) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в настоящем разделе Договора, оформлены документально. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них;
• все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика и третьих лиц (Соисполнителей), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;
• Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами (Соисполнителями), привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) Покупателю достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которые оформляются в рамках исполнения настоящего Договора;
• Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами (Соисполнителями), привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) по первому требованию Покупателя, органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе;
• по операциям с участием Поставщика, а также третьих лиц (Соисполнителей), привлеченных Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее - «Несформированный источник для вычета по НДС»).
• в случае, если Поставщик несвоевременно предоставит и/или не предоставит информацию и/или документы, указанные в запросе Покупателя, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки представления информации и/или документов.
• Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем письменного уведомления, при этом Поставщик не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Покупателя от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

Возмещение имущественных потерь/убытков:

Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери и/или убытки Покупателя, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Покупателя в независимости от факта его обжалования.

По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика.

Покупатель, по запросу Поставщика, окажет содействие Поставщику в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне Покупателя Акта государственного органа, вынесенного в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика.

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Покупателем сумм налогов, в возмещении которых Покупателю было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

• Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери Покупателя, которые возникнут в случае неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Покупатель отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:
• в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, Поставщик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным: основанием для неприменения Покупателем вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Покупателя в применении вычета;
• добровольный отказ Покупателя в применении вычета по НДС выражается в подаче Покупателем в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках настоящего Договора, с Поставщиком;
• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщиком по настоящему Договору, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет;
  • При получении Уведомления (согласно форме, являющейся Приложением № 1 к настоящему Приложению) от Покупателя, сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС, Поставщик обязуется обеспечить устранение таких признаков в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в Уведомлении.
  • В случае неустранения/частичного неустранения Поставщиком признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций источника для принятия к вычету сумм НДС Покупателем на момент истечения срока поп. 2.2.1, что подтверждается полученным Покупателем Информационным письмом от территориального налогового органа, Покупатель вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Покупателем Исполнителю, сумму в размере, равном сумме НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС до урегулирования налогового разрыва без применения к Покупателю какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору. Понятие налогового разрыва установлено Приложением № 4 к настоящему Приложению. При этом Покупатель обязан направить в адрес Поставщика уведомление (согласно форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему Приложению) об удержании указанных сумм для устранения несформированного источника в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в Уведомлении.
  • В случае необеспечения Поставщиком устранения в сроки, указанные в уведомлении (согласно форме, являющейся Приложением № 2), признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций источника для принятия к вычету сумм НДС, что подтверждается полученным Покупателем Информационным письмом от территориального налогового органа, Покупатель вправе отказаться от применения вычета по НДС по операциям из настоящего Договора за соответствующий квартал путем подачи уточненной декларации по НДС и уплаты в бюджет суммы НДС. После получения Покупателем от территориального налогового органа Информационного письма об урегулировании Покупателем ситуации, связанной с несформированным источником для принятия к вычету сумм НДС, Покупатель направляет Поставщику уведомление (согласно форме, являющейся Приложением № 3) о погашении имущественных потерь путем зачета удержанных по п. 2.2.2. сумм.
• Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик обязуется возместить Покупателю в случае добровольного неприменения Покупателем налоговой выгоды по операциям с Поставщиком в виде вычета по налогу на добавленную стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость по операциям с Поставщиком за налоговый период, в котором был выявлен несформированный источник.
• Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность Поставщика возместить имущественные потери Покупателя, согласно п.2.2., достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа об урегулировании ситуации, связанной с выявлением несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора в связи с подачей Покупателем уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с Поставщиком. При этом для Поставщика ситуация считается урегулированной после проведения зачета в соответствии с п.2.2.3.
• Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или убытки Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя, подтвержденного соответствующими документами, указанными в пунктах 2.1. и 2.2. В случае направления указанного требования по почте заказным: письмом оно считается полученным Поставщиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.
• Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете Поставщику.

Поворот возмещения убытков и имущественных потерь:

Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков подлежит возврату Покупателем в случае отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке без применения к Покупателю какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.

Покупатель возвращает денежные средства Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п.3.1.

Стороны признают, что положения настоящего раздела Договора направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения настоящего раздела Договора в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек, положения настоящего раздела Договора сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в настоящем Договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении Стороны.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Генеральному директору

Уведомление

О наличии несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС

(далее Общество) уведомляет, что согласно письму от (Приложение), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за квартал года выявлены признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб.

коп.с по договору от .

В соответствии с условиями Договора , сообщаем о необходимости обеспечить устранение указанных признаков в срок до .

Приложение: Информационное письмо «О наличии несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС» от на_ л., в 1 экз.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

Генеральному директору

Уведомление

О не устранении / частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС

(далее Общество) уведомляет, что согласно письму от (Приложение), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за квартал года сохраняются признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб. коп.с по договору от .

В связи с этим, требуем в срок до устранить признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб. коп. по договору от .

В целях обеспечения обязательств по устранению признаков наличия несформированного источника вычетов по НДС и во исполнение Договора , Обществом произведено/будет произведено удержание из суммы, подлежащей оплате Обществом по договору от , суммы в размере, равном сумме НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС в размере руб. коп. Указанные денежные средства будут находиться в распоряжении Общества до момента урегулирования налогового разрыва без применения к Обществу какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.

Приложение: Информационное письмо «Об устранении/не устранении/частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС» от на_ л., в 1 экз.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

Генеральному директору

Уведомление

О возмещении имущественных потерь

(далее Общество) сообщает, что согласно письму от (Приложение 1), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за квартал года были выявлены признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб.

коп.с по договору от .

Обществом были направлены в Ваш адрес Уведомления от и от с требованием устранить признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС. В связи с тем, что не обеспечено устранение признаков наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС, Обществом урегулирован налоговый разрыв путем отказа от вычетов в размере руб. коп. по счетам­ фактурам от , предоставления в уточненной налоговой декларации по НДС за квартал года и

уплаты соответствующей суммы налога в бюджет.

В соответствии Договором , с учетом письма

(Приложение 2), требования Общества о возмещении имущественных потерь в результате отказа от налоговых вычетов, удовлетворены путем зачета удержанных сумм оплаты по договору от с в размере руб. коп.

Приложение: 1. Информационное письмо «Об устранении/ не устранении/ частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС» от

на_ л., в 1 экз.;

2. Информационное письмо «Об урегулировании ситуации, связанной с несформированным источником для принятия к вычету сумм НДС» от на_ л., в 1 экз.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

Понятия для целей применения Договора

• Налоговый разрыв - отсутствие в бюджете сформированного источника для применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета НДС налогоплательщиком.

Налоговым разрывом признается отсутствие источника для вычета НДС не только в отношении прямой сделки налогоплательщика с продавцом (подрядчиком, Поставщиком), но и в ситуации, когда продавец (подрядчик, Поставщик) или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

Под налогоплательщиком - продавцом (Поставщиком, подрядчиком) понимается не только прямой контрагент налогоплательщика - покупателя, но и контрагенты по всей цепочке движения товаров (работ, услуг). Под продавцом (Поставщиком, подрядчиком) так же понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае - в том числе, неотражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Отсутствие источника для вычета НДС может бьrгь установлено для налогоплательщика не только в отношении его прямой сделки с продавцом (подрядчиком, Поставщиком), но и в ситуации, когда продавец (подрядчик, Поставщик) или его контрагенты не имеют источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

Наличие налогового разрыва устанавливается ФНС РФ или территориальным налоговым органом налогоплательщика при условии отражения разрыва в данных системы АСК НДС- 2.

• Урегулирование налогового разрыва:

формирование налогоплательщиком-продавцом источника применения налогоплательщиком-покупателем вычета НДС (декларирование и уплата НДС в бюджет продавцом);

неприменение налогоплательщиком-покупателем вычета НДС (снятие вычета).

• Некоторые критерии и обстоятельства, при которых налоговым органом устанавливается наличие налогового разрыва (перечень не является исчерпывающим).
• Налогоплательщик- покупатель (Покупатель) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик - продавец (Поставщик, Подрядчик) не отразил сумму НДС по соответствующей сделке в представленной налоговой декларации по НДС (Разделе 9 (книге продаж), Разделе 3 (расчете суммы налога)).
• Налогоплательщик-покупатель (Покупатель) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а соответствующего счета-фактуры не зарегистрирован в качестве действующего юридического лица в ЕГРЮЛ или осуществляющего деятельность индивидуального предпринимателя в ЕГРИП.

1. Налогоплательщик-покупатель (Покупатель) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик - продавец (Поставщик, подрядчик) не представил налоговую декларацию по НДС.

2. Налогоплательщик-покупатель (Покупатель) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик - продавец (Поставщик, подрядчик) представил нулевую налоговую декларацию по НДС.

3. Наличие у налогоплательщика продавца (Поставщика, подрядчика) задолженности по сумме НДС, подлежащей уплате по представленной налоговой декларации, по истечении второго срока уплаты в соответствии с нормами ст. 174 НК РФ (25 число второго месяца после окончания отчетного квартала).

4. Налогоплательщик покупатель (Покупатель) отразил в Разделе 8 (книге покупок) налоговой декларации по НДС вычет по НДС по сделкам покупки определенных товаров (работ, услуг), продавец при отсутствии факта самостоятельного производства или приобретения таких товаров (работ, услуг), отражает в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога) вычет по НДС по сделкам покупки иных товаров (работ, услуг).

5. Налогоплательщик-покупатель (Покупатель) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС по счетам-фактурам, датированным до 01.01.2022, но неподтверждаемым налогоплательщиком-продавцом (Поставщиком, подрядчиком).

- Посмотреть таблицу с данными

В случае применения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) упрощенной системы налогообложения, согласно статье 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, цена поставки товара по договору НДС не облагается. ↑