Тендер - Поставка лотков одноразовых №313811989

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№4_-_Проект_договора_г_Кемерово

Проект договора

Договор поставки №____

г. Кемерово «___»_____________2025г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дезинфекционная станция» (далее – Заказчик) в лице главного врача Лебедевой Ирины Борисовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________________ (далее – Поставщик) в лице __________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, по итогам проведения закупки в электронной форме по средствам электронного магазина РТС-маркет номер закупки ____________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим Договором _______________________ (далее также – Товар) в количестве и ассортименте указанных в «Спецификации» (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

Цена Договора. Условия и порядок оплаты

Цена Договора составляет _________________________ в том числе НДС ___ % (_____ руб.), / НДС не предусмотрен на основании _____________________. Цена договора указана с учетом налогов (в т.ч. НДС), сборов, установки дверей за счет Поставщика таможенных и других обязательных платежей, транспортных расходов по доставке Товара до склада Заказчика и иных расходов, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Оплата за поставленный товар производится Заказчиком российскими рублями безналично. Расчеты осуществляются в пределах стоимости поставленного товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за каждую партию товара, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной, универсального передаточного документа (УПД) или актов приема-передачи товара и иной документации, подтверждающей передачу товара по количеству и качеству, а также предоставления Поставщиком счёта и(или) счета-фактуры.

Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Источники финансирования: средства бюджетного учреждения на 2025 год.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого товара, и иных условий Договора.

Качество и упаковка товара

Качество товара должно соответствовать требованиям Договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства), изготовленный не ранее 2023 года, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

Поставляемый товар должен иметь маркировку с обозначением нормативного или технического документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован товар.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, конструкцией, материалами или качеством изготовления, проявляющихся в результате действия или упущения производителя, упущения поставщика, при приемке товара либо в результате его эксплуатации при соблюдении требований инструкции по эксплуатации государственным заказчиком.

Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

Остаточный срок годности на товар не менее 12 месяцев.

• В случае поставки товара ненадлежащего качества или с остаточным сроком годности менее установленного пунктом 3.7. настоящего Договора Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар в течение 5 дней с момента уведомления Заказчиком.
• При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в Договоре.
• При исполнении договора, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ №925 от 16 сентября 2016 года, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Порядок и срок поставки, приемка товара

4.1. Поставка товара и установка товара осуществляется со дня, следующего за днем заключения договора в течении 10календарных дней Поставки выполняются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00 часов (по местному времени).

4.2. Адрес поставки: Кемеровская область, г. Кемерово ул Терешковой, 52а

4.3. Поставка, погрузочно-разгрузочные работы, доставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Вместе с товаром Заказчику должны быть переданы все относящиеся к товару сопроводительные документы, подтверждающие его качество, безопасность и происхождение.

4.4. Перед поставкой Поставщик должен согласовать с Заказчиком дату и время поставки.

4.5. Товар должен поставляться в упаковке. Целостность упаковки не должна быть нарушена. Упаковка должна соответствовать характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

4.6.Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, счета и(или) счета-фактуры с обязательной ссылкой на номер Договора (или УПД), а также копии документов, подтверждающие качество товара, сертификаты соответствия товара, копии сертификатов качества, копии регистрационного удостоверения, документы, подтверждающие страну происхождения товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим Договором.

4.7. Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства. Расходы по приемке товара в случае привлечения сторонних организаций для оценки его качества несет Поставщик. В случае выявления несоответствий при приемке поставленного Товара условиям настоящего договора, стороны обязаны составить акт с перечнем недостатков и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 календарных дней со дня приемки Товара.

4.8. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Договоре.

4.9. Срок исправления ненадлежащего исполнения Договора Поставщиком составляет 14 календарных дней.

4.10. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.11. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

4.12. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарных накладных Заказчиком.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

Требовать возмещение расходов при проведении экспертизы в случае, если по результатам экспертизы товар оказался ненадлежащего качества, не соответствует требованиям, установленным Договором.

Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

Поставщик вправе:

Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.

Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

Предоставлять одновременно с товаром копию лицензии, в случае если поставка товара подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) составляет 0,5% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф). Размер штрафа составляет 10% от цены Договора за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени, штрафа).

Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.

После того, как решение об одностороннем отказе от исполнения Договора принято, Заказчик на следующий день обязан направить уведомление Поставщику одним из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты;

- с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательстве Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжение Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Порядок разрешения споров, претензий Сторон

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с формированием совместного протокола урегулирования споров.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

• До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
• Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
• Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
• Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
• В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
• В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.

Прочие условия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.07.2025 г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.

• 9.3.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить условия договора в следующих случаях:
• Увеличения количества поставляемого по договору товара с соответствующим изменением цены договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара.
• Снижения цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.
• Изменения в ходе исполнения договора тарифов на товары установленных органами, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов.
• Изменения условий договора, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа.
• Увеличения срока исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств, не зависящих от сторон. При этом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальных условий договора.
• Поставки товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
• При невозможности по не зависящим от воли сторон договора обстоятельствам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и/или процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем условиями.
• Расторжение Договора допускается:

- по соглашению сторон;

- по инициативе Заказчика в соответствии с п. 8.2. Договора,

- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, путем уведомления Поставщика за 10 дней до даты предполагаемого расторжения в следующих случаях:

– неоднократного срыва поставки товара (отсутствие поставки или поставка осуществлена с задержкой более 2 часов);

– неоднократной поставки некачественного или некомплектного товара;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе проведения закупки, указанного в преамбуле Договора.

9.6. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.7. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, который подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

9.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.9. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

9.10. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора:

– Приложение № 1 – Спецификация

- Приложение №2 – Техническое задание

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Приложение № 1

к Договору поставки

№ _____ от «___» _________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

.

Поставщик:

__________________ /______________/

М.П.

Приложение № 2

к договору поставки

№__-

«____» _________ 2023г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ______________________ *

- Посмотреть таблицу с данными

.

Поставщик:

__________________ /______________/

М.П.