Тендер - Поставка листов фторопластовых №300518339

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_предмета_закупки - Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки (оказания услуг, выполнения работ):

Поставка Товара осуществляется в полном объёме единой партией в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора Сторонами.

Место поставки товара (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)

г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 74В, Центральный склад ГУПС «Севтеплоэнерго»:

Время поставки: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 в будний день.

Порядок формирования НМЦД с указанием сведений о включенных (не включенных) в цену товаров расходах, в том числе расходов на доставку до склада заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

В цену договора включаются: расходы на доставку до объектов заказчика, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

Порядок оплаты:

Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, за фактически поставленную партию Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ), товарной (товарно-транспортной) накладной или универсально-передаточного документа, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству, качеству, ассортименту поставленного Товара.

Иные требования к товару/Поставщику

Товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТ 10007—80.

Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям стандарта при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Весь поставляемый Товар является новым .

Гарантийный срок Товара с момента его поставки Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев.

Товар должен сопровождаться полным комплектом разрешительной документации: оригиналы товарных накладных (ТОРГ-12) или УПД, счетов-фактур и актов приёма-передачи, подписанных Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (паспорта) качества, обязательные для данного вида Товара, и иные необходимые товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае выявления несоответствия товара требованиям технического задания и условиям договора, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заявления Заказчика заменить такой товар, товаром, соответствующим требованиям технического задания и условиям Договора.

Проект_договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_____

на поставку листов фторопластовых

г. Севастополь «___» _________ 202___ г.

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» (сокращенно - ГУПС «Севтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании________________, с одной стороны, и _____________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности - «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), Гражданского кодекса Российской Федерации, иного действующего законодательства Российской Федерации, Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго» (далее – Положение о закупках), при способе определения Поставщика ___________________(протокол №____ от _____________), заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет Договора

• Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика листы фторопластовых (ОКПД 2: 20.16.40.190, далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар согласно условиям Договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок поставки Товара, и устанавливающим требования к качеству данного вида Товара; в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц и иных обременений, не состоящим под арестом или иным обременением.

1.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

1.6. Стороны подтверждают, что при заключении Договора либо после его заключения предоставили друг другу достоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу и т.п.).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ______________________ руб. (____________),

Вариант 1: В том числе НДС ____ % (_______ процентов), что составляет ________руб. (__________ рублей ___копеек), далее – Цена Договора.

Вариант 2: НДС не применяется на основании ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

2.2. Цена Договора является твердой, изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Законом о закупках, Положением о закупках, Договором.

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе но не исключительно: расходы на доставку до объектов заказчика, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, за фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ), товарной (товарно-транспортной) накладной или универсально-передаточного документа, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству, качеству, ассортименту поставленного Товара..

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Цена Товара и валюта платежа по Договору устанавливаются в российских рублях.

2.4. В случае невыставления Поставщиком счета-фактуры или выставления счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ), не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ, сумма НДС не считается предъявленной Заказчику и не подлежит уплате Поставщику до момента получения Заказчиком надлежаще оформленного счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ). В случае несоответствия выставленного Поставщиком счета-фактуры требованиям ст. 169 НК РФ, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Поставщику письменное уведомление о таком несоответствии. Поставщик, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, обязан привести счет-фактуру (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ) в соответствие с действующим законодательством и направить его в адрес Заказчика. Оплата осуществляется только после предоставления счета-фактуры или УПД. При этом такая задержка не будет являться просрочкой оплаты со стороны Заказчика и не повлечет его ответственности за просрочку оплаты поставленного по Договору Товара.

2.5. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

3. Порядок и сроки поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется в полном объёме единой партией в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора Сторонами, силами и средствами Поставщика по наименованию и в количестве, согласно Спецификации в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (время местное).

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталева, 74-В, Центральный склад ГУПС «Севтеплоэнерго».

3.3. Маркировка и упаковка (тара) Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Товар должен иметь паспорта качества от завода-производителя на каждую партию товара.

Требования к качеству поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в отношении данного вида Товара, и должны соответствовать сертификатам (паспортам) качества, подтверждающим соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и техническим характеристикам, что должно быть подтверждено предоставленными копиями сертификатов (паспортов) качества, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации и заверенными мокрой печатью Поставщика, при наличии.

3.5. В день поставки Товара Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2. Договора, товарную (товарно-транспортную) накладную (или) универсально-передаточный документ (далее - УПД), счет (счет предоставляется в случае если Сторонами не согласован иной порядок подтверждения намерений Поставщика), счет-фактуру (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ).

Требования к качеству, упаковке и маркировке Товара.

Порядок приемки Товара

4.1. Качество Товара должно соответствовать условиям Договора, требованиям стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП и т.п.), ТУ (если применяется Поставщиком и при этом не противоречит государственным стандартам и нормативам), технической документации, установленными действующим законодательством РФ и подтверждаться соответствующими документами установленной формы (сертификаты соответствия, качества, декларации и т.п.).

4.2. Товар должен быть новым, изготовлен не ранее 4 квартала 2024 года (рекомендуемое требование), не бывшим в эксплуатации, не использовавшимся в качестве выставочного образца, не прошедшим восстановление потребительских свойств (ремонт), без дефектов и повреждений, в том числе при штатном использовании, следов коррозии, должен отражать все последние модификации конструкций и материалов (не морально устаревший), должен иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя, содержащую: наименование предприятия-изготовителя или товарный знак, условное обозначение, № партии и дату производства.

4.3. Поставщик поставляет Товар, упакованный в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Сдача-приемка Товара осуществляется исключительно уполномоченными на то в соответствии с действующим законодательством РФ, представителями Сторон. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, указанных в п. 3.5. Договора, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия документов, указанных в п. 3.5. Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться непоставленным.

Если Товар передается Заказчику транспортной компанией, а Поставщик не обеспечил участие в приемке своего представителя, Заказчик вправе осуществить приемку Товара в одностороннем порядке, и результаты приемки Товара являются обязательными для Поставщика.

4.5. При Приемке Товара осуществляется проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений.

4.6. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Приложении № 1 к Договору. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, наличие логотипа.

4.7. При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, Заказчик имеет право результаты такой проверки распространить на всю поставку Товара (части Товара).

4.8. Отказ от приемки Товара, не соответствующего требованиям установленным Договором, оформляется двусторонним актом, составленным Сторонами в произвольной форме, с указанием перечня недостатков.

При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

4.9. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1. Договора.

4.10. При выявлении несоответствия Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости устранения указанных в уведомлении недостатков Товара в порядке и сроки, предусмотренные данным уведомлением (претензией).

4.11. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара, выявленные Заказчиком в порядке и сроки, указанные в уведомлении (претензией).

4.12. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией по поставке Товара, то для безоговорочного принятия Заказчиком Товара Поставщик обязан самостоятельно подтвердить соответствие Товара, требованиям Договора, заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации, согласования предмета экспертизы, вопросов эксперту, квалификации эксперта осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.13. К проверке соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным в Договоре, Заказчик может привлекать экспертов, экспертные организации.

4.14. Вывоз Товара ненадлежащего качества, с места его приёмки, осуществляется Поставщиком за счет собственных средств, с фиксацией передачи Товара ненадлежащего качества Актом возврата некачественного товара (в произвольной форме). В Акте возврата некачественного товара указываются: дата, реквизиты Договора, наименование Сторон, реквизиты Товарной накладной (-ых) (или УПД), по которой (-ым) поставлен Товар, количество Товара. Акт возврата некачественного товара подписывается Сторонами после определения количества подлежащего возврату Товара. Стороны вправе осуществлять фотофиксацию результатов определения количества подлежащего возврату товара.

Все расходы, связанные с возвратом некачественных и/или фальсифицированных и/или бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.15. Поставщик обязан своими силами и за свой счёт устранить недостатки Товара в сроки, установленные в письменном уведомлении (претензии) Заказчика, указанном в п. 4.10. Договора (если срок в таком уведомлении не указан, то такой срок составляет 5 (пять) календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления). При этом срок, в течение которого Поставщик устраняет претензии по поставке Товара, расценивается как просрочка сроков поставки Товара.

4.16. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

4.16.1. соразмерного уменьшения цены Товара;

4.16.2. безвозмездного устранения недостатков Товара в течение срока, указанного в претензии, направленной Заказчиком Поставщику;

4.16.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

4.17. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

4.17.1. отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

4.17.2. потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям Договору.

4.18. В случае выявления несоответствия по количеству Товара, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

4.18.1. соразмерного уменьшения цены Товара на сумму выявленного несоответствия;

4.18.2. доукомплектования по количеству партии Товара в течение срока, указанного в уведомлении (претензии), направленной Заказчиком Поставщику.

4.19. В случае невыполнения Поставщиком требований п. 4.16.2. Договора, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

4.20. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик после приемки Товара, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную (или УПД). После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику. Товар должен быть поставлен полностью.

Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара, при соблюдении Поставщиком условий настоящего пункта Договора.

4.21. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, дефектов Товара.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.5 Договора.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков, выявленных во время приемки Товара и неустранения Поставщиком недостатков, выявленных во время приемки Товара, в срок, указанный Заказчиком.

5.1.7 Отказаться в любое время до момента осуществления поставки Товара от исполнения Договора, если Поставщик не приступает к исполнению обязательств по Договору более чем на 4 (четыре) рабочих дня в случае обнаружения Заказчиком неустранимых недостатков, выявленных во время приемки Товара; в случае неустранения Поставщиком устранимых недостатков, в срок, установленный Заказчиком.

В случаях, предусмотренных абз. 1 настоящего подпункта, Заказчик вправе удержать сумму обеспечения Договора в полном объеме, а также требовать возмещения убытков.

5.1.8. В случае обеспечения исполнения Договора в форме независимой гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик вправе осуществить списание денежных средств со счета гаранта.

5.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Договором, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.10. Привлекать экспертов, экспертные организации к проверке соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором.

5.1.11. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.5. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товара. Решение о продолжении поставки Товара принимается Заказчиком.

5.1.12. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.1.13. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

5.2.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные условиями Договора, действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной, товарно-транспортной накладной по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п.3.5. Договора при условии качественного и в полном объеме выполнения Поставщиком обязательств по Договору.

5.3.2.Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения обязательств по Договору.

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.6. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Своевременно предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

На протяжении срока действия Договора по запросу Заказчика предоставлять в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям, указанным в абз. 1 настоящего подпункта.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке Товара и в течение гарантийного срока за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

5.4.7. В случае изменения расчетного счета Поставщика, последний обязан в течение
1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.9. Предоставить обеспечение исполнения Договора, в том числе новое (за исключением обеспечения исполнения Договора в виде денежных средств если такие денежные средства находятся на счету Заказчика), также и в случае, если срок ранее предоставленного обеспечения исполнения прекратил действие (если Поставщик предоставляет новое обеспечение в виде независимой гарантии, то такое обеспечение предоставляется без использования системы электронного документооборота). 5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара (в том числе, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и Договору.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, старения, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя.

6.2. Соответствие качества и эксплуатационным характеристикам Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если наличие такого документа у Поставщика предусмотрено законодательством):

- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- паспортом качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- технический паспорт (на товар, на который предусмотрено наличие данных документов);

- другие документы по качеству, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- правильно заполненный гарантийный талон, оформленный на Заказчика (на товар, на который распространяется гарантия в соответствии с законодательством РФ).

Все документы должны быть заверены надлежащим образом

6.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар в объеме, не менее чем предусмотренном производителем Товара.

На Товар установлена гарантия производителя – 12 (двенадцать) месяцев с даты изготовления Товара при условии соблюдения требований транспортировки и хранения Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

На Товар установлена гарантия Поставщика – 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.3.2. В период действия гарантийного срока замена Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если недостатки не являются результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.3.3. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение срока, установленного Заказчиком в письменном уведомлении (претензии), направленном (-ой) в адрес Поставщика. В этом случае Товар также должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, старения, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя.

6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, на такой замененный Товар Поставщик предоставляет новую гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем Товара, но не менее срока, указанного в п. 6.3. Договора.

6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. Сторона, которая в нарушение условий Договора, до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 5% от цены Договора за каждый факт предоставления недостоверных заверений.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату расчета Поставщиком пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных Договором, а так же сроков по устранению недостатков, дефектов, замене и доукомплектования Товара, а также передаче документации, и иных обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату расчета Заказчиком пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательств публично-правового характера (в частности, в сфере налогового законодательства, в случае, если эти обязательства предусмотрены действующим законодательством РФ), если это повлекло имущественные потери Заказчиком из-за допущенного Поставщиком нарушения (в частности отказ налоговых органов Заказчику в вычете/возмещении НДС, доначисления налога на прибыль), Поставщик обязуется возместить понесенные Заказчиком имущественные потери (в размере невозмещенного/непринятого к вычету НДС, доначисленного налога на прибыль).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных, Договором Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование (претензию) об уплате неустойки (штрафов, пеней), убытков.

7.9. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования (претензии):

- производит оплату неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором;

- возмещает Заказчику все убытки, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

7.10. При наличии мотивированных возражений по существу предъявленных Заказчиком требований (претензий) Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования предоставить Заказчику указанные мотивированные возражения в письменном виде с приложением документального подтверждения приводимых в возражениях доводов.

7.11. Поставщик обязан подтвердить факт оплаты неустойки и убытков, определенных п. 7.9. Договора, путем направления Заказчику соответствующего платежного поручения.

7.12. При невозмещении Поставщиком суммы неустойки, убытков в установленный срок и/или ненаправлении Заказчику мотивированных возражений и/или отклонением Заказчиком возражений Поставщика Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера убытков, неустойки, рассчитанной в порядке, определенном Договором либо удержать сумму неустойки, убытков из суммы обеспечения исполнения Договора.

7.13. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и убытков, определенных Договором, не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.15. В части, не предусмотренной настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны Правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обстоятельств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами, а при заключении Договора по результатам проведения конкурентных закупок – в соответствии со статьей 3.2 Закона о закупках.

9.1.1. Договор действует по 30 августа 2025 года, а в части исполнения обязательств по Договору – до полного исполнения обязательств Сторонами.

Истечение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств (в том числе гарантийных), возникших или вытекающих из Договора на протяжении срока его действия, не освобождает Стороны от необходимости надлежащего их исполнения и от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

9.2. Изменение существенных условий Договора допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Законом о закупках, Положением о закупках, действующим законодательством Российской Федерации.

Не допускаются изменения существенных условий Договора при его заключении и исполнении, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества и качества поставляемого Товара;

- при изменении не более чем на 10% предусмотренных договором количества товара при изменении потребности в таких товарах. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10 % цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товаров стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

- при изменении по согласованию с исполнительным органом государственной власти города Севастополя, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, не более чем на 30 %, предусмотренных договором количества товаров, при изменении потребности в таких товарах. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 30% цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

- - при исполнении договора, заключенного с участником закупки, в отношении которого действуют специальные меры в рамках национального режима в соответствии с Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре;

- изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (если договор заключается с бюджетной организацией, получателем бюджетных средств);

- при поставке Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров отдельным видам юридических лиц и др.), в том числе в следующих случаях:

9.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

9.5.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.5.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

9.5.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.5.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

9.5.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.5.7. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на
10 (десять) рабочих дней.

9.5.8. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п.13.1 Договора. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения получения Поставщиком указанного решения либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств.

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар, не соответствуют установленным в извещении и (или) документации об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

9.10. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.11. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме с изложением своих требований, подписанную уполномоченным представителем Стороны.

10.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие требования заинтересованной Стороны (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

10.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

10.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 10.4 Договора, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд города Севастополя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11. Конфиденциальность

11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

11.3. Поставщик не вправе передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика любую документацию, и информацию, полученную от Заказчика.

11.4. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и подлежит полному возмещению виновной Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Вышеперечисленные обязательства действуют между Заказчиком и Поставщиком в течение всего времени исполнения обязательств по Договору и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме одним или несколькими из следующих способов:

по адресу электронной почты Стороны, указанному в Договоре, с получением уведомления о получении такого сообщения;

по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, либо нарочно с отметкой о получении корреспонденции, либо посредством факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими получение отправителем подтверждения получения корреспонденции адресатом.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения отправителем подтверждения получения адресатом указанного сообщения либо дата получения отправителем информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. При изменении места нахождения, почтового адреса, банковских счетов, порядка налогообложения или других реквизитов Стороны уведомляют друг друга об этом в течение 3 (трех) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п.п. 5.4.7. Договора.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Приложения.

13.1. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение к Договору:

13.1.1. Приложение № 1 - «Спецификация».

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору №_____

от «___» _________ 202_ г.

(ФОРМА)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция_для_участников_закупки

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

(Руководитель организации / индивидуальный предприниматель _______________(ФИО)

м. п. Дата _____/_____ /__________

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора (сумма единичных расценок — для рамочных договоров) должна быть указана достоверно и корректно в двух формах: в предусмотренной в данной форме и в разделе, предусмотренном функционалом ЭТП

Если цена договора, указанная Участником закупки в данной форме будет отличаться от цены договора, указанной на электронной торговой площадке (ЭТП), то такая заявка подлежит отклонения за предоставление недостоверных сведений на основании Положения о закупке Заказчика.

(Руководитель организации) /_______________(ФИО)

м. п. Дата _____/_____ /__________