Тендер - Поставка лекарственных препаратов (закись азота) №316160268

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Карелия Респ Место поставки (адрес):Не заполнено Поставка_азота_закись_Договор_25-1

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Петрозаводск «___»_____2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медицинский Газовый Сервис» (ООО «ТД «МедГазСервис»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», лицензия №12210-ЛС-П от 08.02.2013г., в лице генерального директора Дмитриева Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Карелфарм» (далее - ГУП РК «Карелфарм»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Осташкова Аркадия Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп. 36 пункта 8.1.1. Положения о закупках товаров (работ, услуг) государственного унитарного предприятия Республики Карелия «Карелфарм» на основании протокола заседания закупочной комиссии по закупке лекарственных средств, товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций, товаров, предназначенных для торговых сетей предприятия, а так же услуг для обеспечения выполнения государственных программ от « » 2025 г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. .Заказчик покупает, а Поставщик поставляет лекарственные средства (в дальнейшем именуемые - «Товар»), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью данного договора, на склад Заказчика, по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 3.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2. Качество продукции

• Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативного документа - Фармакопейной статье предприятия ФСП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи подтверждаться сертификатом качества, выданным Поставщиком.

2.2.Поставщик обязан предоставить:

• оформленные товарно-сопроводительные документы, с соответствием указанных в них данных фактически отгруженного Товара и содержащие по каждому наименованию сведения (о наименовании Товара, номере серии/партии, производителе, стране происхождения, количестве и др.) в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, с обязательным указанием номера и даты настоящего договора;
• сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании: о сертификате соответствия, его номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и органе, ее зарегистрировавшем. Данные сведения должны указываться либо в товарной накладной, либо в приложении к товарной накладной, подписанной уполномоченным лицом Поставщика.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар одновременно с передачей Товара, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

2.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

3. Сроки и порядок поставки продукции.

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, отправленной по факсу или электронной почте.

3.2. Поставщик обязан соблюдать остаточные сроки годности Товара не менее 80 %.

Поставку Товара с меньшим сроком годности Поставщик обязан производить по согласованию с Заказчиком.

3.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на склад Заказчика, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора. При доставке Товара транспортной организацией, оплата транспортных расходов производится за счет Поставщика.

3.4. В случае поставки Товара Поставщиком, не соответствующего Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (п. 1.1.), Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара.

3.5. В случаях, установленных законодательством, Заказчик имеет право по согласованию с Поставщиком осуществить возврат Товара.

3.6. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы

- товарная накладная по форме ТОРГ – 12 или универсальный передаточный документ (УПД) (в трех экземплярах, подписанных Поставщиком);

- счет (счетом-фактурой, если Поставщик является плательщиком НДС) (в двух экземплярах, подписанный Поставщиком);

- документы, подтверждающими качество товара: сертификатом (паспортом, актом) качества (соответствия), техническим паспортом;

-иные необходимые документы.

3.7. Приемка Товара производится Заказчиком по количеству и качеству в соответствии с законодательством, инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству от 15.06.1965 П-6 и качеству от 25.04.1966 П-7.

3.8. Датой поставки Товара считается дата подписания товарных накладных или универсальных передаточных документов. С этого момента к Покупателю переходит право собственности на Товар.

3.9. При приемке Товара Заказчик обязан в накладной поставить подпись, указать расшифровку подписи, должность принимающего Товар, и поставить печать (штамп) предприятия. Ответственность за надлежащее оформление накладных при приемке Товара лежит на Заказчике, который обязан обеспечить приемку Товара и подписание накладных уполномоченными лицами. При приемке Товара проверка полномочий работников Заказчика со стороны Поставщика не требуется. Нарушение Заказчиком установленного порядка оформления накладных не является препятствием для подтверждения факта приемки Товара.

3.10. Тарой для Товара являются 10-литровые баллоны. Вместимость одного баллона составляет 6,2 кг.

3.11. Баллоны из-под Товара являются многооборотной тарой и подлежат обязательному возврату Поставщику. Баллоны возвращаются в комплектном состоянии, резиновые кольца должны быть насажены на баллоны.

3.12. Порожние баллоны возвращаются Заказчиком в сроки, указанные в сертификате, но не более 120 дней с даты отгрузки.

3.13. Порядок приема, отпуска, использования, транспортирования, хранения и возврата баллонов регулируются Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".

3.14. Остаточное давление в баллонах, подлежащих возврату, должно быть не менее 10атм(для проверки баллона на содержание в нем азота закиси).

4. Цена и порядок расчетов за продукцию

4.1. В общую сумму Договора включаются расходы по доставке Товара Заказчику. Стоимость тары не включена в общую сумму Договора.

Разгрузка товара и погрузка возвратной тары осуществляется силами Заказчика.

4.2. Общая сумма настоящего договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста восемьдесят девять тысяч тридцать семь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 10 %

4.3. Оплата Товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания товарно-сопроводительных документов на Товар (товарной накладной, УПД). При этом датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика..

4.4. Поставщик выставляет Заказчику счета-фактуры, оформленные согласно Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость".

4.5. Счета - фактуры должны соответствовать требованиям, указанным в п.п. 5-7 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается.

4.6. В случае оформления Сторонами универсального передаточного документа, выдаваемого одной из Сторон, он принимается другой Стороной в качестве первичного учетного, товаросопроводительного документа, а также документа, применяемого для принятия к зачету налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.Обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1 Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

5.1.2. исполнять надлежащим образом условия настоящего договора.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1 Производить поставку Товара на склад Заказчика в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика;

5.2.2. поставлять Товар в таре, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, а также с наличием соответствующей Федеральному закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» маркировки и аннотаций на русском языке;

5.2.3. доставить Товар на склад Заказчика за свой счет;

• • предоставлять Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый Товар;
  • в случае поставки некачественного Товара (в поврежденной упаковке, бой, без необходимой сопроводительной документации), Поставщик обязан в течение не более 5 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком, заменить ее на качественную той же цены, предоставить необходимые документы или принять возврат товара с оформлением возвратной накладной. В случае возврата Продукции транспортные расходы несет Поставщик;
  • При поступлении информации от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, о выявлении недоброкачественных, фальсифицированных, не соответствующих установленным требованиям лекарственных средств, подлинность которых вызвала сомнение, об изъятии из гражданского оборота лекарственных средств, Заказчик обязан изъять их из реализации, разместить в выделенной зоне до возврата/обмена Поставщику, а Поставщик обязан обеспечить возврат/замену, в т.ч. не полной вторичной упаковки, на лекарственные препараты надлежащего качества в соответствующих количествах, в срок не более 5 дней с оформлением соответствующих документов или предоставить необходимые документы, подтверждающие качество лекарственного препарата, вызвавшего сомнение в качестве для возможности дальнейшей реализации;
  • Поставщик обязан своевременно, в течение 1 рабочего дня, информировать Заказчика о необходимости возврата Товара, указанной в информации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, о выявлении недоброкачественных, фальсифицированных, не соответствующих установленным требованиям лекарственных средств, подлинность которых вызвала сомнение, об изъятии из гражданского оборота лекарственных средств.;

Заказчик, в случае письменного указания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, организовывает уничтожение фальсифицированной продукции. Акт об уничтожении Заказчик направляет Поставщику. Поставщик в 10-дневный срок с момента получения Акта об уничтожении обязан возместить расходы по проведению анализов, по уничтожению фальсифицированного Товара, а также стоимость Товара изъятого на анализ. По усмотрению Заказчика, Поставщик обязан осуществить дополнительную поставку качественного Товара, либо уменьшить сумму поставки на сумму забракованного или фальсифицированного Товара с предоставлением корректировочного счета-фактуры.

• • Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации, Поставщик обязуется заменить на оформленные надлежащим образом, в течение 3 (трех) рабочих дня с момента уведомления Заказчика.
  • Надлежащим образом исполнять условия настоящего договора.

6.Ответственность сторон

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2.В случае просрочки Поставщиком срока поставки Товара, указанного в п. 3.1 настоящего договора, Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не поставленного в срок Товара.

6.3.В случае несоответствия результатов поставки требованиям спецификации Поставщик осуществляет замену Товара в срок не позднее 10-ти (десяти) дней с момента их обнаружения.

6.4.В случае просрочки Заказчиком срока оплаты Товара, указанного в п. 4.4. настоящего договора, Заказчик за каждый день просрочки выплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости неоплаченного в срок Товара.

6.5. За просрочку возврата тары (баллонов) Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости невозвращенных в срок баллонов за каждый день просрочки. Для расчета неустойки цена одного порожнего баллона устанавливается 2830,00 (Две тысячи восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, без учета НДС. Уплата неустойки за просрочку возврата баллонов не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по их возврату.

6.6. В случае не возврата баллонов в течение 210 дней с даты отгрузки Заказчик помимо уплаты неустойки возмещает Поставщику стоимость невозвращенных баллонов.

Стороны согласовали, что цена одного порожнего не возвращенного баллона(тары) составляет 2830 (две тысячи восемьсот тридцать рублей) 00 копеек, без учета НДС. При этом Заказчик освобождается от исполнения обязательств по возврату тары в натуре.

6.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.8. В случае передачи Товара в количестве меньшем, чем указано в накладных, ошибочной передачи Товара другого наименования, Заказчик имеет право требовать: передачи недостающего количества Товара, исправления ошибки и замены на Товар требуемого наименования.

6.9. Поставщик освобождается от ответственности в случае отсутствия на фармацевтическом рынке по причине прекращения производства, регистрации, перерегистрации лекарственных средств, что должно подтверждаться соответствующими письмами от производителей, отсутствия замены по торговому наименованию такой же дозировки и формы выпуска в рамках одного международного непатентованного наименования других производителей, в рамках Перечня лекарственных препаратов для медицинского применения.

6.10. Поставщик не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему договору в случае длительной (свыше 30дней) аварийной остановки производства Товара при условии немедленного оповещения Заказчика о наступлении этого обстоятельства.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны по настоящему Договору от ответственности за его нарушение.

7.Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2025 г. или до полного выполнения Сторонами своих обязательств, смотря какое из событий наступит ранее.

7.2. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

8.Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, К таким событиям чрезвычайного характера относятся наводнение, пожар, землетрясение, эпидемии, иные явления природы, а также военные действия, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.

8.2. При наступлении и прекращении указанных в п.8.1 обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в течение пяти рабочих дней известить другую сторону, представив свидетельство соответствующего органа о существовании таких обстоятельств.

8.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.8.2, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4 Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока договора на период их действия.

9. Рассмотрение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора должны по возможности решаться путем переговоров между сторонами. Срок рассмотрения претензии - 10 (Десять) дней.

9.2. При не достижении согласия любой спор, разногласие или претензия, связанные с настоящим Договором либо его нарушением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего Договора: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. .

10.5. Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего Договора: ______________________________.

10.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 10.3 настоящего Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

11. Заключительные положения

11.1. Изменение или расторжение настоящего договора возможны по письменному соглашению сторон при условии подписания его уполномоченными на то представителями сторон.

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

11.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своего адреса местонахождения, организационно-правовой формы, продления срока действия, переоформлении, приостановлении, возобновлении срока действия и аннулировании лицензии и других обязательных реквизитов не позднее 5 дней с даты возникновения указанных событий.

11.4 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12. Реквизиты сторон и подписи уполномоченных лиц

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1к договору поставки

№ _______________от ______________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование, характеристики

Страна происхождения

Производитель

Ед. изм.

Количество

Цена ед. без учета НДС (руб.)

Цена ед. с учетом НДС (руб.)

Ставка НДС, %

Сумма без учёта НДС (Руб.)

Сумма НДС (Руб.)

Сумма с учетом НДС (руб.)

1.

Азота закись (газ сжат. 6.2 кг – балл. металл.)

Россия

ООО «ТД «МедГазСервис»

Шт.

300

1178,90

1296,79

10 %

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

35 367,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Всего:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

35 367,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (триста восемьдесят девять тысяч тридцать семь) рублей 00 копеек, включая НДС 10 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (тридцать пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 00 копеек

- Посмотреть таблицу с данными