Тендер - Поставка лекарственных препаратов №298921308

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):Российская Федерация, Свердловская область,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти,8
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.05.2025 по 27.05.2025Место предоставления документации:На сайте электронной торговой площадке ЭТП «ТОРГИ – ОНЛАЙН» http://etp.torgi-online.comПорядок предоставления документации:согласно закупочной документацииОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:16.05.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):27.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:На сайте электронной торговой площадке ЭТП «ТОРГИ – ОНЛАЙН» http://etp.torgi-online.comДата подведения итогов:27.05.2025Порядок подведения итогов:согласно закупочной документации Котировочная_документация/Инструкцияx

Инструкция по заполнению заявки на закупку:

1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст, должны быть составлены на русском языке. Подача заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами России.

2. При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в приложении № 1 «Описание предмета закупки».

3. Сведения, которые включаются в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений. Заявки, допускающие двусмысленные толкования, отклоняются Закупочной комиссией, как несоответствующие требованиям извещения о закупке.

4. Предлагаемые участником закупки конкретные показатели товара/выполняемой работы/ оказываемой услуги должны соответствовать значениям и не противоречить требованиям, установленным в приложении № 1 «Описание предмета закупки».

5. При заполнении заявки, в части представления участником закупки конкретных значений функциональных характеристик (потребительских свойств), технических и качественных характеристик товаров не допускается указание словосочетаний, слов и знаков: «не менее», «не ниже», «не хуже», «не более», «не выше», «менее», «ниже», «более», «лучше», «должен», «должно», «должны», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «или», «либо», «свыше», «не менее», «от», «до» «>», «

6. Участник закупки в составе заявки должен указать (продекларировать) страну происхождения поставляемых товаров.

7. В заявке на закупку наименование предлагаемого к поставке товара указывается в строгом соответствии с Регистрационным удостоверением (при наличии в извещении требования о предоставлении копии данного документа в составе заявки на закупку).

8. Участник закупки заполняет «Сведения об участнике закупки» согласно пункту 13.1 извещения.

В строке «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора

9. В случае требования заказчиком указать в заявке остаточный срок годности товара, участник может указывать не конкретное значение по остаточному сроку годности, а примерное или диапазонное значение, но в пределах установленного в извещении остаточного срока годности.

10. Заявка на участие, которая не содержит информацию и документы, предусмотренную в пп. 13.1 извещения «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок» и п.19 извещения, отклоняется.

При описании функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик (при необходимости), поставляемых товаров в столбце «Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики» Заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Сокращения «ДхШхВ» означает «Длина х Ширина х Высота»,

«ДхШхГ» означает «Длина х Ширина х Глубина»,

«ШхГхВ» означает «Ширина х Глубина х Высота».

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ, не более (не менее) __х __ х__», то слова «не более» («не менее») относятся ко всем указанным после него значениям.

Котировочная_документация/Часть III Проект договора (2) Договор № 109/РФК

Часть III. «Проект договора»

Поставка лекарственных препаратов

г. Екатеринбург « » 20 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная станция переливания крови» (ГАУЗ СО «ОСПК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя контрактной службы Евсеевой Анны Михайловны , действующего на основании доверенности▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 05.03.2025, с одной стороны, и _______________________________, в лице ______________________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «ОСПК», (далее - Положение), на основании протокола _________________________________ № ___________________ от ____________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему ДоговоруПоставщик обязуется поставитьпоставку лекарственных препаратов (далее – Товар),в собственность Заказчика, а Заказчик - принять и оплатить этот Товар. Наименование Товара, количество, единица измерения, цена за единицу, общая сумма поставки, согласовываются в заказе-спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Срок поставки Товара: на основании заявки Заказчика, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты поступления заявки, в указанном в заявке ассортименте, наименовании, комплектности и количестве.

1.3. Поставляемые лекарственные средства зарегистрированы в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и включены в Государственный реестр лекарственных средств.

1.4. Место поставки:620102, г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти,8

1.5. Наличие регистрационного удостоверения (выписки из Государственного реестра лекарственных средств) является обязательным.

2. Качество и количество

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке. Требования к качеству и комплектности Товара указываются в Техническом задании.

2.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию действующего регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

б) товарно-транспортную накладную, счет фактуру или УПД;

в) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года №865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

2.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

2.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

2.4.1. Поставщик гарантирует, что:

2.4.1.1. Поставляемый Товар не является контрафактной продукцией в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы, не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободный от любых прав третьих лиц.

2.4.1.2. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

2.4.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком.

2.5. Извещение (претензия) о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 15 дней со дня их обнаружения.

2.6. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

2.7. Условия хранения Товара на складе Поставщика и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

2.8. По согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

2.9. Документы, перечисленные в пункте 2.2 Договора, оформляются за счет Поставщика.

2.10. Товаросопроводительные документы (товарные накладные (УПД), счета, счета-фактуры) должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дату составления; наименование организации, от имени которой составлен документ, и ее идентификационные коды; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки, а также печать и штамп организации.

2.11. Отсутствие хотя бы одного из перечисленных в п. 2.2. Договора документов является основанием для отказа от приемки Заказчиком такого товара или его партии.

2.12. Остаточный срок годности товара на момент поставки в соответствии с Спецификацией.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар.

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, руководствуясь Положением о закупке, условиями договора.

3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора, а также поименованных в Спецификации.

3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

3.1.7 Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

3.2.6. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

3.3.1.1. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

3.3.4. В течение 2 (Двух) рабочих дней, со дня надлежащего исполнения всех обязательств по Договору, направить на электронный ящик▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, письмо о возврате обеспечения договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 6 договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации.

3.4.2. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы поставленного товара.

3.4.3. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 6 договора.

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 договора.

3.4.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.4.5. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 3 (Три) дня с момента получения запроса Заказчика.

3.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.4.7. Назначить в течение 3 дней с момента заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Поставщиком лично либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

3.4.8. По требованию Заказчика за свой счет в срок, установленный Договором, произвести замену товара в случае поставки товара ненадлежащего качества, произвести допоставку товара при недопоставке или поставке некомплектного товара.

3.4.9. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком обязательств по Договору (в том числе в случае отзыва лицензии у организации, выдавшего независимую гарантию, исключение организации из перечня Министерства Финансов РФ), Поставщик обязуется в 7-дневный срок предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора.

4. Цена товара и порядок расчетов

4.1. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5, п. 2.6., п.2.7., п 2.8., 2.9. Договора.

4.2. Цена договора составляет _______ (_____) рублей _____ (_____) копеек (сумма прописью), без НДС или с НДС - ____% (_______________) рублей (далее – цена договора).

Аванс не предусмотрен.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: Средства от приносящей доход деятельности, средства Областного бюджета.

4.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

4.4. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иные обязательства, связанные с исполнением договора.

4.5. Цена Договора может изменяться в случаях и в пределах, предусмотренных Договором.

4.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить предусмотренный Договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в связи с сокращением объема закупаемых товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. В рамках действия настоящего пункта допускается изменение объема закупаемых товаров как в целом по Договору, так и по отдельным позициям Спецификации при условии не превышения 30% объема товаров по соответствующим позициям.

4.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота).

4.8. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

4.9. По соглашению Сторон цена единицы товара, работы, услуги может быть уменьшена без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора

4.10. Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД)

4.11. Датой оплаты договора Стороны считают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1.Срок поставки Товара: на основании заявки Заказчика, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты поступления заявки, в указанном в заявке ассортименте, наименовании, комплектности и количестве.

5.2. Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

Срок исполнения обязательства по поставке по настоящему договору может быть изменен не более чем на 30% от первоначально предусмотренного срока.

5.3. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком, товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

5.4. Поставщик не позднее, чем за 48 часов до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки, а также дату и планируемое время отгрузки. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») в порядке, установленном договором.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара.

Вне зависимости от того, каким образом осуществляется доставка Товара до Заказчика, продукцию должен сопровождать представитель Поставщика, имеющий надлежащим образом оформленную доверенность, наделяющую его всеми необходимыми для сдачи-приемки товара правами. Участие представителя Поставщика при сдаче-приемке Товара обязательно. Товар не принимается Заказчиком при отсутствии в момент приемки представителя Поставщика либо в случае отказа представителя от участия в сдаче-приемке.

6.2. При поставке Товара, Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»), а также документы, указанные в разделах 2, 6 договора.

6.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 6.2. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара (партиями, по заявкам) в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в договоре и Спецификации, и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

6.4. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из 3 человек.

6.5. Для проверки соответствия поставленного Товара (по заявкам) условиям договора, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчикомсвоими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.6. Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

6.7. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

6.7.1. Заказчиком или приемочной комиссией Заказчика в случае ее создания или экспертами, экспертными организациями, в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар, в соответствии с разделами 2, 6 договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

6.7.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации или отгрузочной разнарядке. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара (по заявкам), указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

6.7.3. Товар должен быть поставлен полностью (по заявке, Спецификации).

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара (по заявкам), чем определено в Спецификации, Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации, Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 7 дней.

6.7.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара (по заявкам), Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

6.7.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Акта, указанного в п.6.7.4 договора, заменить Товаром надлежащего качества.

в случае:

- признания товара недоброкачественным;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в течение 5 рабочих дней с момента установления факта недоброкачественности Товара. Основанием для замены недоброкачественного Товара, в том числе может являться размещение информации на официальном сайте ведомств о недоброкачественности Товара.

Поставщик согласует дату замены не позднее, 2 (двух) дней до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.

6.7.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара, обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделе 13 договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 48 часов с момента уведомления.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

6.7.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар (по заявкам) ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара, взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 9 договора или принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

6.8. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

6.9. Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе договора.

6.10. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») Заказчиком несет Поставщик.

6.12. Приемку поставленного товара осуществляют уполномоченные (ответственные) лица Заказчика(Получателя).

6.13.Заказчик(Получатель) вправе при приемкепоставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договорав присутствии представителя Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

6.14. Приемкапоставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, на территориях, имеющих ограничения, связанные с режимом секретности, осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и правил внутреннего распорядка на режимных территориях сотрудниками, ответственными за проведение приемкипоставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, имеющими соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

6.15. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемкипоставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляет должностное лицо Заказчика(Получателя),наделенное соответствующими полномочиями.

6.16. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемкипоставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

6.17. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемкипоставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг фиксирует, в том числе:

- целостность упаковки (тары) поставленного товара, соответственно сколы, трещины, внешние повреждения упаковки (тары) (при их наличии);1

- маркировку упаковки (тары) и(или) товара, а именно: его наименование, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (партии товара);2

- процесс вскрытия упаковки (при наличии)3 и проведения внешнего осмотра поставленного товара;

- процесс проверки по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации или отгрузочной разнарядке;

- процесс проверки поставленного товара по качеству и по количеству, в том числе пересчет единиц товара и сопоставление полученного количества с количеством товара, указанного в Спецификации или отгрузочной разнарядке;

- процесс проверки выполненных работ на соответствие объему и качеству, а также на соответствие проектной и (или) рабочей документации;

- процесс проверки оказанных услуг на соответствие объему и качеству, предусмотренных договором;

- процесс проверки полноты комплекта товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар)3

в соответствии с условиями;

- процесс проверки и правильности оформления товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар), в том числе соответствия наименования, ассортимента, характеристик поставленного товара, наименования страны происхождения поставленного товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом, характеристиками поставленного товара, наименованием страны происхождения товара, содержащимся в товаросопроводительных документах к товару (технической и регистрационной документации на товар)4

;

- серийный номер поставленного товара (при наличии).

Фактынеисполнения и (или) ненадлежащего исполненияПоставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по договору подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).5

6.18. Полученные в ходе приемкипоставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика (Получателя) озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком(Получателем) в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемкипоставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг.

6.19. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполненияПоставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по договору.

7. Риск случайной гибели товара

7.1. Ответственность за сохранность товара при его транспортировании несет Заказчик (получатель) или автотранспортная организация, осуществляющая централизованную перевозку спирта, с материальной ответственностью автохозяйства за его сохранность с момента приемки спирта через мерники на складеПоставщика.

8. Обеспечение исполнения договора

8.1. Поставщик при заключении договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 5 % начальной (максимальной) цены договора.

8.2. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору Поставщиком плюс 1 (Один) месяц, если иное не установлено документацией о закупке.

8.3. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде независимой гарантии, выданной в соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ, соответствующей по форме и содержанию типовой независимой гарантии Заказчика, являющейся неотъемлемым приложением к извещению о проведении закупки, или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Поставщик вправе представить обеспечение соответствующее Типовой формы независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397. При этом обязательно указывать в тексте гарантии, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

8.4. Предоставление Поставщиком гарантии, не соответствующей требованиям, предусмотренным данным разделом, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения договора:

Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «ОСПК» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40)

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет (р/сч)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет (к/сч)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области

г. Екатеринбург БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: Министерство финансов

Свердловской области (ГАУЗ СО «ОСПК» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40)

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В поле 104 обязательно указывать: КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В поле «Назначение платежа» обязательно указывать: л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 Обеспечение исполнения договора №….

8.5. Возврат обеспечения исполнения договора, в случае перечисления денежных средств, осуществляется в течение тридцати дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по договору.

8.6. В случае частичного исполнения договора Поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у организации, предоставившей гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление данной деятельности Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее трех рабочих дней с даты отзыва лицензии.

8.8. В случае истечения срока действия гарантии до момента фактического исполнения обязательств в полном объеме или иных ситуациях, при которых обязательства перестают быть обеспеченными надлежащим образом, Поставщик обязан в течении трех рабочих дней представить Заказчику новое обеспечение исполнения договора.

8.9. В случае если договор заключен по результатам закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, условия и порядок предоставления обеспечения исполнения договора устанавливается Главой 6 Положения о закупках ГАУЗ СО «ОСПК».

8.10. Обеспечение исполнения Договора обеспечивает все обязательства Поставщика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества выполненных работ, в результате которой выявлено ненадлежащее качество выполненных работ, ненадлежащее качество материалов, конструкций, изделий, оборудования, убытков в виде разницы цен, между ценой настоящего Договора и ценой договора при закупке аналогичных работ у третьих лиц.

8.11.Обеспечение исполнения Договора удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств и/или неустойки и/или причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Поставщика от исполнения Договора при отсутствии нарушения условий Договора Заказчиком.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Ответственность Заказчика:

- в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять не более 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального Банка РФ.

9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.4. Ответственность Поставщика:

- в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик направляет требование об уплате неустойки (штрафа, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Срок уплаты неустойки в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выставления требования Заказчиком.

Поставщиком освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением,

за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа)

не превышает 3 млн. рублей;

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

9.7 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена

не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

9.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.9. В случае выявления некачественно выполненной услуги в результате проведения экспертизы, расходы Заказчика по проведению экспертизы, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком.

9.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора и находящихся на счете Заказчика;

- из независимой(независимой) гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из суммы, подлежащей оплате по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

-взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

9.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.14. Поставщик возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение любых из своих обязательств при условии, что их нарушение обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, в том числе изменениями в текущем законодательстве Российской Федерации, решениями государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, военными действиями, забастовками, наводнениями, авариями, пожарами, эпидемиями, эпизоотиями, землетрясениями, иными обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Если какие-либо из вышеперечисленных обстоятельств непосредственно влияют на сроки выполнения обусловленных Договором обязательств, то эти сроки продлеваются на период, равный длительности соответствующих форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, в связи с названными обстоятельствами, должна уведомить об этом другую сторону по электронной почте в течение 3-х дней с момента, когда она узнала о наступлении соответствующих обстоятельств.

10.4. Несвоевременное уведомление стороной другой стороны о наличии форс-мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление было невозможно по независящим от стороны обстоятельствам) или отсутствия документального подтверждения наличия такого обстоятельства лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему Договору.

10.5. Если эти обстоятельства будут длиться более 6 месяцев, то каждая из Сторон будет вправе аннулировать Договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

10.6. Невыполнение, нарушение сроков исполнения обязательств Сторонами или третьими лицами не является форс-мажорными обстоятельствами.

11. Срок действия и прочие условия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до: 31.12.2025 года, а в части денежных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно на основании письменного соглашения сторон.

11.3. Каждая из сторон обязана предоставлять информацию и документы (их копии) по требованию другой стороны по вопросам исполнения настоящего Договора.

11.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Вопросы, которые не отражены в настоящем Договоре, но которые могут возникнуть в ходе его выполнения, будут решаться путем переговоров, с последующим оформлением их в письменном виде.

11.6. После подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка и иные письменные и устные договоренности сторон теряют юридическую силу.

11.7. При подписании настоящего договора Заказчик представляет копии лицензии, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор. Заказчик сообщает свои почтовые, платежные реквизиты, юридический адрес и прочие данные, необходимые для правильного оформления договора и иных документов.

11.8. Стороны не имеют права передавать права и обязательства по настоящему Договору (осуществлять перевод долга) третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой стороны кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.

11.9. Договор и связанные с ним документы, переданные по электронной почте, имеют юридическую силу, могут быть использованы Сторонами в качестве доказательств в обоснование своих требований при возникновении спора, и должны в течение 10-ти дней в подлиннике направляться адресату.

11.10. При отправке документов по почте исполнение обязательств подтверждается почтовой квитанцией, оформляемой в отделении связи.

11.11. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

12.2. К договору прилагаются:

- Приложение № 1. Техническое задание – на ___ л.;

- Приложение № 2 Спецификация – на ___ л.;

- Приложение № 3 Форма отгрузочной разнарядки -на -л.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

от__________ №_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование и количество Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти,8

3. Срок поставки: на основании заявки Заказчика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления заявки, в указанном в заявке ассортименте, наименовании, комплектности и количестве.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4.Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданному описанию и функциональным и качественным характеристикам;

4.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию действующего регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

б) товарно-транспортную накладную, счет фактуру или УПД;

в) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года №865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»(при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик гарантирует, что упаковка и маркировка Товара соответствует требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, Федеральному закону от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», международных договоров и актов;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:не менее 15 месяцев.

6.2. В случае обнаружения некачественного Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;

6.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку некачественного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные некачественные Товары. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств должен заменить некачественный Товар аналогичным новым Товаром.

6.4. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения указанного требования Заказчика. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.

Приложение №2 к договору

от__________ № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель контрактной службы

___________________ А.М. Евсеева

"___" ______ 2025 г.

Приложение № 3 к договору

От« » 2025 г. №

ФОРМА

ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ (ЗАЯВКИ)

В соответствии с договором от «___» ______ 20__ года №____ __________________(указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить Товары в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо) Заказчика__________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер__________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

МП

- Посмотреть таблицу с данными

Указывается в случае, если товар поставляется в таре (упаковке).

Указывается в случае, если маркировка поставленного товара предусмотрена законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (партии товара).

Указывается в случае, если объектом закупки является поставка транспортного средства или если на поставляемый товар данные документы являются обязательными.

Указывается в случае, если объектом закупки является поставка транспортного средства или если на поставляемый товар данные документы являются обязательными.

В пункт 6 включаются положения в зависимости от объекта закупки (поставка товара, оказание услуг, выполнение работ). При этом необходимо учитывать специфику объекта закупки (например: поставляется товар (монтируемое/немонтируемое (технологическое) оборудование) при выполнении работ или оказании услуг).

Котировочная_документация/Часть II Описание объекта закупки (2)x

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование и количество Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти,8

3. Срок поставки: на основании заявки Заказчика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления заявки, в указанном в заявке ассортименте, наименовании, комплектности и количестве.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4.Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданному описанию и функциональным и качественным характеристикам;

4.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию действующего регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

б) товарно-транспортную накладную, счет фактуру или УПД;

в) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года №865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик гарантирует, что упаковка и маркировка Товара соответствует требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, Федеральному закону от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», международных договоров и актов;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять: не менее 15 месяцев.

6.2. В случае обнаружения некачественного Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;

6.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку некачественного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные некачественные Товары. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств должен заменить некачественный Товар аналогичным новым Товаром.

6.4. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения указанного требования Заказчика. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.

Котировочная_документация/Часть IV Обоснование НМЦД.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиКотировочная_документация/Часть I Извещениеx

Государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

«Областная станция переливания крови»

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предмет закупки

Поставка лекарственных препаратов

Екатеринбург, 2025 год

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИЗВЕЩЕНИЯ - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – извещение) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «Областная станция переливания крови» (далее – Положение).

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участием в запросе котировок в электронной форме и заключением договора, а Заказчик и Единая комиссия по осуществлению конкурентных закупок (далее – Единая комиссия) не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью извещения являются следующие приложения:

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме;

Описание объекта закупки;

Проект договора;

4. Обоснование начально-максимальной цены договора.

В случае заключения договора по результатам конкурентной закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ↑

В случае заключения договора по результатам конкурентной закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ↑