Тендер - Поставка лекарственных препаратов №316648593

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_№____—_копия

Договор №__

поставки товаров

г. Новокузнецк « » 2025г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Новокузнецкого филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша» Гальчин Александры Анатольевны, действующего на основании доверенности от 28.11.2023 г., с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице_____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем подписания Сторонами усиленной электронной подписью согласно требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием электронной платформы «Портал поставщиков» города Москвы, заключили настоящий Договор о нижеследующем :

1. Предмет договора

1.1. Поставщик по настоящему Договору обязуется поставить лекарственные препараты (далее - Товар) качество, количество и ассортимент, которого устанавливается настоящим Договором и спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик по настоящему Договору обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

2. Стоимость договора и порядок расчетов

2.1.Общая стоимость настоящего Договора составляет: __________ (______________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС/без НДС).

В цену Товара включается: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, а также затраты на транспортировку Товара до склада Заказчика, хранение, страхование, оплаты налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. Все цены должны быть указаны с учетом НДС.

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок действия настоящего Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

2.3. Безналичная форма расчета.

2.4. Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения (ОМС).

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2.5. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного настоящим Договором.

2.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

3.1.2. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора.

3.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

3.1.4. В случае окончания срока действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата в период исполнения обязательств по Договору, - представлять Заказчику копию заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата, в течение 5 рабочих дней со дня направления такого заявления.

3.1.5. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.1.6. Обеспечить сертификацию Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Предоставить Заказчику сертификаты соответствия либо документы, подтверждающие качество и безопасность закупаемого товара.

3.1.8. Принять Товар в случае его возврата по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

3.1.9. Иметь лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

3.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

3.4.4. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.

3.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

3.4.6. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Договором, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.4.7. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.Сроки и условия поставки Товара

4.1. Поставка осуществляется с момента подписания настоящего договора, в срок до 20.12.2025 г.

4.2. О предстоящей поставке Поставщик заблаговременно уведомляет Заказчика, путем направления по тел. 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть следующих сведений: номер Договора, дату отгрузки, количество мест, вес брутто и нетто, номер товарно-транспортной накладной.

4.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет на условиях франко- склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. Кузнецова, 35 (далее – место доставки).

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной.

4.5. Поставляемые лекарственные препараты должны быть зарегистрированы на территории РФ в установленном законодательством порядке, на лекарственные препараты, отнесенные к жизненно необходимым и важнейшим, предельные отпускные цены производителя должны быть зарегистрированы Министерством здравоохранения и социального развития РФ.

4.6. Транспортировка лекарственных препаратов должна быть осуществлена с соблюдением установленного нормативно-технической документацией температурного режима.

5. Порядок приемки товара

5.1. По факту приемки товара, работ, услуг Заказчик подписывает товарную накладную и/или УПД акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021г. №61н), оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на договор (номер, дата), подтверждающие факт и срок передачи Товара. При наличии технической возможности у обеих сторон акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается электронно. При отсутствии технической возможности акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается сторонами на бумажном носителе. При отсутствии претензий и расхождений по результатам приемки без участия поставщика (подрядчика, исполнителя) допустимо его уведомление о результатах приемки путем направления ему электронного акта приемки (скана копии такого акта, оформленного на бумаге).

5.2. Приемка Товара по количеству, качеству, соответствию Товара техническим характеристикам, указанным в спецификации, осуществляется Заказчиком в месте доставки Товара, указанном в п.4.3 настоящего Договора.

5.3. В случае выявления в процессе приемки Товара Заказчиком несоответствия Товара по техническим характеристикам, по качеству и/или количеству условиям настоящего Договора Заказчик сообщает Поставщику об указанных фактах в письменной форме. Поставщик направляет к Заказчику своего представителя для составления соответствующего акта в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика. В случае неявки представителя Поставщика Заказчик вправе самостоятельно составить и подписать соответствующий акт.

5.4. Поставщик обязуется допоставить недостающий Товар и/или произвести замену Товара, не соответствующего техническим характеристикам, ненадлежащего качества и/или бракованного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта или получения одностороннего акта, составленного Заказчиком в случае неявки представителя Поставщика, при условии надлежащего режима хранения Товара Заказчиком.

5.5. Претензии по техническим характеристикам, по количеству и по качеству Товара могут быть заявлены Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания товарно-транспортной накладной на Товар.

5.6. Риск случайной гибели Товара несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара и подписания Поставщиком и Заказчиком товарно-транспортной накладной.

6.Гарантия качества

6.1. Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, и подтверждаться предоставлением декларации о соответствии ГОСТ Р и другой нормативной документацией. Поставщик гарантирует, что поставляемая им продукция отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ, и в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

6.2.При поставке Поставщик представляет документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленными законодательством Российской Федерации:

-документы, подтверждающие качество и безопасность лекарственных препаратов;

- нормативную документацию;

- регистрационное удостоверение;

- санитарно-эпидемиологическое заключение;

- лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности;

- и другие требуемые по законодательству Российской Федерации сопроводительные документы.

6.3. Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев установленного срока. Поставка Товара с меньшим сроком годности производится только с согласия Заказчика, в противном случае поставка такого Товара считается ненадлежащей.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ.

7.2.В случае нарушения сроков поставки, допоставки, замены Товара, установленных п.4.1. 5.4. настоящего договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.3.Удержание с Поставщика пени не освобождает его от выполнения обязательств по настоящему договору.

7.4. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе:

- потребовать от Поставщика заменить некачественный Товар;

- отказать Поставщику в оплате некачественного Товара.

7.5. За нарушение сроков оплаты за поставленный Товар более чем на 10 банковских дней Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.6. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

8. Упаковка и маркировка

8.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке соответствующей характеру данного Товара и гарантирующей его полную сохранность от повреждений при отгрузке, транспортировке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

8.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара. При определении габаритов упаковки (тары) Товара и его веса с упаковкой (тарой) необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара. Транспортная упаковка (тара) Товара должна соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

8.3 Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение груза вследствие ненадлежащей упаковки и/или транспортировки.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует в части поставки до 30.12.2025 г., а в части оплаты за Товар и ответственности, предусмотренной разделом 7 Договора Сторон, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно:

- по соглашению Сторон, с составлением соответствующего дополнительного соглашения;

- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- в одностороннем порядке Заказчиком в случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, при условии письменного уведомления Поставщика не менее чем за 15 дней до даты расторжения.

9.3. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору, оформленные письменно и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и не предусмотренные его условиями, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные условия

10.Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуется не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 10.1 договора или иных требований антикоррупционного законодательства, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения о том, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления.

10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. Поставщик декларирует свое соответствие требованиям установленные ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Посмотреть таблицу с данными

654041, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова,35

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

МИНФИН КУЗБАССА (НФ ГБУЗ «КККД»,

л/с 20396Ь49480, л/с 22396Ь49480, л/с 21396Ь49480.)

Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корреспондентский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка: ОКЦ №5 СибГУ Банка России//УФК по Кемеровской области-Кузбассу, г.Кемерово

БИК : ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3128

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:

Главный врач НФ ГБУЗ «КККД»

________________/А.А. Гальчин /

М.П.

________________/

М.П.

Приложение № 1

к договору поставки товаров

№___ от « » 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач НФ ГБУЗ «КККД»

________________/ А.А. Гальчин

М.П.