Тендер - Поставка лекарственных препаратов №305350993

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦ.xls
• документация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):В соответствии с закупочной документацией
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 31.07.2025 по 07.08.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:31.07.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):07.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:413116, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Весенняя, 8а, отдел по размещению государственного заказаДата подведения итогов:07.08.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке - Посмотреть таблицу с данными

«Утверждаю»

Главныйврач государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1»

_________________________А.А. Юанов

30 июля 2025 года

Извещение

на проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку лекарственных препаратов для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1»

г. Энгельс 2025 г.

Закупка путем запроса котировок в электронной форме осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1», а также иными законодательными документами, регулирующими закупочную деятельность.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1к извещению на проведение запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

на поставку лекарственных препаратов для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1»

Срок поставки товара: Поставка товара производится с момента заключения по 15.11.2025 года, по заявке Заказчика. Поставка осуществляется за счет средств и силами Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки заказчика. Заявка подается Заказчиком не более 3-х раз в месяц, в соответствии со Спецификацией к договору, в электронном виде на электронный адрес, или по телефону. Ответственные лица за подачу заявок: Терехова Людмила Алексеевна, эл.адресЛюдмила Терехова ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Доставка Товара производится Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Весенняя, д. 8а, корпус 3, склад Заказчика. Время поставки товара: в рабочие дни учреждения с 09:00 до 13:00 часов, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

Поставщик уведомляет Заказчика о времени поставки товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до запланированной даты поставки по телефону 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 129.

Поставщик обязан осуществить отгрузку маркированного товара в системе маркировки «Честного знака» прямым методом акцептирования на идентификатор медицинской организации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01380.

Требования к упаковке товара: Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую сохранность товара при обычных условиях транспортировки, требованиям жизни, здоровья и охраны окружающей среды, погрузке-разгрузке, и хранения, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы,а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Товар должен по качеству и комплектности соответствовать государственным стандартам на данный вид товара.

Требования к качеству товара: Качество Товара должно полностью соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТами, для данных видов товаров, подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя и сертификатами соответствия.

Наличие действующей лицензии на производство лекарственных средств или лицензия на фармацевтическую деятельность с указанием «Оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения»

Товар должен иметь инструкции по применению на русском языке.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 9 месяцев по каждой позиции.

- Посмотреть таблицу с данными

* Участник может предложить другое количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке, таблеток, капсул суппозиториев, но не менее количества лекарственного препарата, указанного в графе «Количество*», кол-во первичных упаковок, таблеток, капсул, суппозиториев».

Приложение №2

к извещению на проведение запроса котировок

в электронной форме

(на бланке, дата, исх. №)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. Изучив извещение №____________ о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку лекарственных препаратов для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница №1» и документацию извещения на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, мы _______________________________________________________________________________ (наименование участника закупки)

в лице, ____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица)

действующего на основании ___________________________________________________________

(Устава, Положения, доверенности с указанием номера и даты выдачи и т.д.)

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные запросом котировок товар в соответствии с требованиями документации извещения

- Посмотреть таблицу с данными

на общую сумму _____________ руб., в том числе________________________________________

(Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара на склад аптеки заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего договора)

Адрес : _____________________________

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

4. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, его сотрудниками, членами комиссии.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор с государственным автономным учреждением здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1» в соответствии с требованиями извещения на проведение запроса котировок и условиями наших предложений.

Настоящей заявкой подтверждаем:

- об отсутствии решения о ликвидации участника закупки (для юридического лица);

- об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства участника закупки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

- об отсутствии решения о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- об отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

- участник закупки не являетсяиностранным агентом;

- об отсутствии между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с государственным автономным учреждением здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1» нами уполномочен ___________________________________________

(Должность, ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица от организации участника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Заявленная нами цена договора является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора и данная заявка действует до завершения процедуры. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные договором количество товаров, работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах на поставку (выполнение работ, оказание услуг) которых заключен договор.

9. К настоящей заявке прилагаются документы на _____ стр.

10. Сведения об организационно-правовой форме участника ______________________________

Место нахождения_________________________________________________

Почтовый адрес____________________________________________________

Номер контактного телефона ___________________________________

Банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО

Для физического лица:

Фамилия, имя, отчество _____________________________

Паспортные данные ___________________________________

Сведения о месте жительства ___________________________

Номер контактного телефона ___________________________________

Банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО______________________________

ФИО руководителя и его должность _____________________________

или должность уполномоченного лица (подпись)

ФИО главного бухгалтера _____________________________ (подпись)

М.П.

* Для предоставления приоритета товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства указывается наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, несет участник процедуры закупки.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

**Участник может предложить другое количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке, таблеток, капсул суппозиториев, но не менее количества лекарственного препарата, указанного в графе «Количество**», кол-во первичных упаковок, таблеток, капсул, суппозиториев».

Приложение №3

к извещению на проведение запроса котировок

в электронной форме

Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник закупки (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Главный бухгалтер ______________________ /Ф.И.О./ (подпись)

Приложение №4

к извещению на проведение запроса котировокв

электронной форме

Договор №______ (Проект)

г. Энгельс __________________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ­ главного врача А.А. Юанова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола комиссии Заказчика (протокол от ________ №_________ ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственныепрепараты(далее - товар) согласно Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется производить оплату поставляемого Товара, в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора.

1.3. Качество Товара должно полностью соответствовать требованиям, установленным в Российской Федерации, для данного вида товаров.

2. Сроки поставки.

2.1. Поставка товара производится с момента заключения по15.11.2025 года, по заявке Заказчика. Поставка осуществляется за счет средств и силами Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки заказчика. Заявка подается Заказчиком не более 3-х раз в месяц, в соответствии со Спецификацией к договору, в электронном виде на электронный адрес: ______________, или по телефону ______________. Ответственные лица за подачу заявок: Терехова Людмила Алексеевна, эл.адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.2. Доставка Товара производится Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Весенняя, д. 8а, корпус 3, склад Заказчика. Время поставки товара: в рабочие дни учреждения с 09:00 до 13:00 часов, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

Поставщик уведомляет Заказчика о времени поставки товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до запланированной даты поставки по телефону 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 129.

2.3. На момент подписания настоящего Договора дата окончания поставки Товара, а также срок поставки отдельных партий Товара являются исходными для имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки Товара.

3. Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего Договора составляет______________ рублей, в том числе НДС _________ рублей.

3.2. Цена настоящего Договора является твердой. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

3.3 Оплата производится после поставки товара в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение _____________________________________ с момента подписания сторонами товарных накладных.

3.4. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования, средства от иной приносящей доход деятельности, средства областного бюджета.

3.5. Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, распаковку, сборку, вывоз мусора, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара на склад заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего договора.

3.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные договором количество товаров при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку которых заключен договор.

4.Требования к качеству поставляемого товара.

4.1. Качество Товара должно полностью соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТами, для данных видов товаров, подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя и сертификатами соответствия.

4.2. Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую сохранность товара при обычных условиях транспортировки, требованиям жизни, здоровья и охраны окружающей среды, погрузке-разгрузке, и хранения,иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы,а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Товар должен по качеству и комплектности соответствовать государственным стандартам на данный вид товара.

4.3 Поставщик обязан осуществить отгрузку маркированного товара в системе маркировки «Честного знака» прямым методом акцептирования на идентификатор медицинской организации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01380.

4.4. Товар должен иметь инструкции по применению на русском языке.

4.5. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 9 месяцев по каждой позиции.

5. Порядок поставки и приемки товара

5.1. Поставка в рамках настоящего Договора осуществляется за счет средств Поставщика по адресу: г. Энгельс, ул. Весенняя, зд. 8а, корпус 3, склад Заказчика.

5.2. Заказчик принимает товар по количеству в соответствии с правилами и процедурами, принятыми законодательством РФ.

5.3. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора. Отгрузка сопровождается счетом, счетом – фактурой, товарной накладной(и/или УПД), актом приема-передачи, Регистрационным удостоверением, сертификатами или приложением с сертификатами на каждую партию товара.

5.4. Отгрузка товара осуществляется средствами Поставщика.

5.5. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара представителю последнего согласно товарно-транспортной накладной, актом приема-передачи, счет – фактуре (и/или УПД), счета, РУ, сертификатов.

5.6. При обнаружении несоответствия количества или качества поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего Договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах к товару и удостоверяющим его качество, уполномоченное лицо Заказчика составляет акт, в котором указывается перечень и количество осмотренного товара, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Заказчиком Поставщику на адрес электронной почты ____________.

5.8. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного товара, обязан без промедления заменить поставленные товары товарами надлежащего качества и в согласованном сторонами количестве в течение 3 (трех) дней с момента поступления акта несоответствия количества или качества. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков замены товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством.

5.9. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки и получения переданного Поставщиком товара, Заказчик незамедлительно обязан уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа. При обоснованности отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара последний обязуется вывезти товар в течение 2 (двух) календарных дней.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и условиями Договора. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Договором, не освобождает виновную (нарушившую условия Договора) сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара, связанную с несвоевременным поступлением счетов от Поставщика или ненадлежащим оформлением Поставщиком счетов.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пени начисляется за каждый день просрочки поставки товара Поставщиком, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически поставленного товара Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приеме – передаче оказанных услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.3.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика оплату штрафа. Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере - 10 процентов цены Договора.

6.3.3. Пеня и штрафы оплачиваются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления ему Заказчиком соответствующего требования. Требование может быть отправлено одним из следующих способов: по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, телетайпом, телефонограммой, электронной или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от стороны по договору. Поставщик обязан подтвердить факт оплаты пени и штрафов по настоящему договору путем направления Заказчику соответствующего платежного поручения посредством факсимильной связи с последующей досылкой по почте. В случае просрочки направления Заказчику подтверждающего оплату платежного поручения более чем на 10 рабочих дней, Заказчик вправе взыскать с Поставщика дополнительный штраф в размере подлежащих оплате пени и штрафа.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.6. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения настоящего Договора

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.2. Расторжение настоящего Договора допускается в односторонне порядке, по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Заказчик письменно уведомляет Поставщика. Уведомление может быть отправлено одним из следующих способов: по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, телетайпом, телефонограммой, электронной или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от стороны по договору. Настоящий договор считается расторгнутым через 10 дней с даты направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчиком Поставщику.

7.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _________________________________ рублей.

Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении аукциона в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Обеспечение исполнения договора предоставляется победителем закупки или участником, с которым заключается договор, не позднее даты и времени подписания им такого договора.

8.2. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора. В случае, если победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

8.3. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи Заказчику в залог денежных средств. Банковская гарантия должна соответствовать требования Гражданского кодекса РФ и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

8.4.Если обеспечение исполнения договора обеспечивается путем передачи заказчику в залог денежных средств, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены заказчику по следующим реквизитам:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в министерстве финансов Саратовской области

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Саратов//УФК по Саратовской области г.Саратов

Казн.счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора

8.5.Обеспечение должно покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Сроки возврата обеспечения исполнения договора не могут превышать 30 дней с даты исполнения исполнителем своих обязательств по договору.

8.6. В ходе исполнения договора исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения.

9. Форс - мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего.

9.2.Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Поставщик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения Договора.

9.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документы компетентного государственного органа.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения договора года и действует до 31.12.2025 года, а в части оплаты до полного исполнения сторонами обязательств.

11. Заключительные условия

11.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

11.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области в установленном порядке.

11.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, в частности, касающемся сроков обнаружения ненадлежащего качества товаров, сроков исковой давности, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации

11.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.5. В случае изменения банковских или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в десятидневный срок до предполагаемых событий.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№____ от ___________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными