Тендер - Поставка лекарственного препарата (Кислород) №318689894

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):413100, Саратовская обл., м. р-н Энгельсский, г.п. город Энгельс, г. Энгельс, пл. Свободы, зд. 23
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.11.2025 по 05.12.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_кислород_СМП

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач государственного

учреждения здравоохранения

«Энгельсская детская клиническая больница»

____________________/М.Ю.Свинарев/

«___» _____________ 2025 г.

Извещение

о проведении запроса котировок

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку лекарственного препарата (Кислород)

г. Энгельс

Содержание извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку лекарственного препарата (Кислород)

(далее – извещение о закупке):

Раздел I Информационная карта о закупке.

Раздел II. Описание предмета закупки.

Раздел III. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Раздел IV. Требования к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке.

Раздел V. Проект договора.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА О ЗАКУПКЕ

В извещении о закупке используется терминология Положения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственного учреждения здравоохранения «Энгельсская детская клиническая больница», размещенного в сети «Интернет» по адресу https://zakupki.gov.ru (далее – Положение о закупке, Положение).

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел II. Описание предмета закупки

Наименование предмета закупки – «Поставка лекарственного препарата (Кислород)»

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 10 (десяти) месяцев

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению. Товар должен иметь инструкции по применению на русском языке. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении). Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику.

Транспортная упаковка (тара) Товара должна соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара

Раздел III. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Для определения начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги (включая информацию о расходах) был применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), направлены запросы о предоставлении ценовой информации потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам) аналогичных товаров (работ, услуг) с сопоставимыми условиями поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): сроки поставки (выполнения работ, оказания услуг), порядок оплаты, сроки исполнения обязательств, гарантийные сроки и т.д., произведен расчет начальной (максимальной) цены договора, путем вычисления среднего арифметического значения

- Посмотреть таблицу с данными

Проведенные исследования позволяют определить начальную (максимальную) цену договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60 рублей

Раздел IV. Требования к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и документы, если иное не предусмотрено настоящим извещением о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки для участия в закупке подает заявку на участие в конкурентной закупке.

Подача участниками закупки заявок на участие в закупке обеспечивается оператором электронной площадки на электронной площадке.

Участнику закупки для участия в закупке необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Предоставление информации и документов, подтверждающих принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства или подтверждающих постановку участника закупки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, не требуется.

Обмен между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с осуществлением закупки, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.

Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в настоящем Разделе извещения о закупке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных Разделом I извещения о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Информация и документы, предусмотренные настоящим разделом извещения о закупке должны содержаться в заявке на участие в закупке в случае установления обязанности их представления, обозначенной словом «Требуется».

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением о закупке, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке

Декларация представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

(р) Допускается предоставление участником закупки документа (форма предоставления произвольная), содержащего сведения о реквизитах регистрационного (ых) удостоверения (ий) (дата и номер регистрационного удостоверения), позволяющие идентифицировать такое регистрационное удостоверение в государственном реестре лекарственных средств, в отношении каждого наименования предлагаемого участником закупки товара, а также в отношении каждого наименования товара, предусмотренного в разделе II документации о закупке «Описание предмета закупки».

Предложение участника закупки ценового предложения в отношении предмета закупки

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик

Формирование и размещение на электронной площадке заявки на участие в закупке осуществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 20 Дополнительных требований к функционированию электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 657 «Об утверждении дополнительных требований к функционированию электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Требования).

Электронный документ, указанный в подпункте «а» пункта 20 Требований, участник закупки вправе оформить в соответствии с Рекомендованной формой предложения участника о предлагаемом к поставке товаре и Требованиями, или по своему усмотрению, но в соответствии с извещением о закупке и Требованиями.

Рекомендованная форма предложения участника о предлагаемом к поставке товаре

Рекомендованная форма предложения участника о предлагаемом к поставке товаре

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению таблицы:

В столбце № 2 указывается наименование предлагаемого к поставке товара с указанием товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии);

В столбце № 3 указывается наименование страны происхождения предлагаемого к поставке товара.

В столбце № 4 указываются характеристики (конкретные показатели) предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным в Разделе II извещения о закупке.

В столбце № 5 указывается единица измерения количества предлагаемого к поставке товара;

В столбце № 6 указывается количество единиц измерения предлагаемого к поставке товара в соответствии с Разделом II извещения о закупке.

В столбце № 7 указывается цена за единицу товара, не превышающая среднюю цену, рассчитанную в обосновании начальной (максимальной) цены договора

В столбце № 8 указывается стоимость товара, не превышающая среднюю цену, рассчитанную в обосновании начальной (максимальной) цены договора

_

При описании характеристик предлагаемого участником закупки товара не допускается применение слов «эквивалент», «более», «менее», «не более», «не менее», «не уже», «не шире», «или», «от», «до» и т.п. слов, знаков «≥», «≤», « » и т.п. знаков, не позволяющих однозначно трактовать указанные характеристики

Не допускается наличие разночтений между заявкой участника закупки, сформированной путем заполнения экранных форм веб-интерфейса электронной площадки, и электронным документом, указанным в подпункте «а» пункта 20 Требований, в том числе, в части информации, предусмотренной подпунктом «б» пункта 20 Требований, если иное не предусмотрено извещением о закупке.

Раздел V. Проект договора

Проект договора

Договор №____

г. Энгельс « ____ » _____________ 20 ___ года

Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Свинарева Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуем в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка лекарственного препарата (Кислород) (далее – Товар) в соответствии с условиями Договора.

1.2. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик – принять и оплатить Товар, наименование, технические характеристики, количество, цена которого определены в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация).

1.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская обл., м. р-н Энгельсский, г.п. город Энгельс, г. Энгельс, пл. Свободы, зд. 23.

1.4. Срок поставки Товара: С момента 01.01.2026 г по 31.12.2026 г

Поставка товара осуществляется поставщиком по заявке заказчика в письменной форме с использованием средств электронной или факсимильной связи, представленным заказчиком поставщику, не позднее, чем за 3 (три) дня до предлагаемой даты поставки Товара в пределах срока поставки Товара. В заявке должны быть определены ассортимент, количество и срок поставки товара

1.5. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой транспортного средства и с соблюдением условий хранения, транспортировки.

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

1.6. На момент подписания настоящего договора дата окончания поставки товара является исходной для применения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ___________ руб., в том числе НДС_________ руб. (в случае если Поставщик является плательщиком НДС)/ НДС не облагается.

Цена договора включает в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего договора

2.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные договором количество Товара не более чем на пятьдесят процентов. При увеличении количества Товара по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на пятьдесят процентов цены договора. При уменьшении, предусмотренных договором количества Товара, Стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара.

2.3. Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения за счет средств учреждения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с рассрочкой платежа 7 (семь) рабочих дней с даты приемки поставленного товара

Датой приемки поставленного Товара является день подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара.

Документом о приемке поставленного Товара является товарная накладная (счет-фактура, УПД)

2.4. Товар до его полной оплаты не находится в залоге у Поставщика.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Цена договора является твердой. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в следующих случаях:

а) Если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

б) При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором.

2.7. Заказчик вправе суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Договором, удержать из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Права и обязанности Сторон. Порядок приемки Товара

3.1.Обязанности и права Поставщика:

Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1. Договора надлежащего качества, в соответствии со Спецификацией к Договору и не позднее срока поставки, указанного в п.1.4. Договора.

3.1.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, на условиях, предусмотренных в Спецификации.

3.1.3. Передать Заказчику вместе с Товаром надлежаще оформленные документы:

- счет (счет-фактуру);

- документ о приемке;

- копии декларации(й) о соответствии или сертификата(ов) соответствия или качества, регистрационные удостоверения, либо иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Копии декларации(й) о соответствии или сертификата(ов) соответствия или качества предоставляются Поставщиком в случае, если Товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по Договору.

3.1.6. В течение 3 (трех) дней сообщать Заказчику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

Поставщик вправе:

3.1.7. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

Заказчик обязуется:

3.2.1. В течение 3 (трех) дней сообщать Поставщику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

3.2.3. Оплачивать поставленный Поставщиком Товар в соответствии с порядком расчетов, определенным в главе 2 Договора.

3.2.4. Исполнять надлежащим образом свои обязательства по Договору.

3.2.5. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора в адрес Заказчика, а также вправе отказаться от принятия товара и потребовать возмещения убытков в случае:

- нарушения сроков поставки товара, указанных в п. 1.4. настоящего договора;

- несоответствия товара характеристикам, указанных в п.1.3. настоящего договора;

- непредставление поставщиком сопроводительных документов;

- поставки товара с дефектами;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Заказчик вправе:

3.2.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору.

3.2.7. В любое время проверять поставку Товара и потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Договора.

3.2.8. Проводить экспертизу и проверку поставленного Товара. В случае необходимости по результатам экспертизы составлять акт с указанием причин отказа от принятия поставленного Товара, в том числе частичного.

4. Порядок поставки и приемки товара.

4.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего договора определяет должностное лицо (лиц), непосредственно участвующее в контроле за ходом поставки товаров, для проверки соответствия их количества и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, и доводит соответствующую информацию до сведения Поставщика.

4.2. При приемке уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивает проверку количества, комплектности, объема и качества товара на соответствие требованиям настоящего договора.

4.3. Товар должен быть доставлен в упаковке, предохраняющей товар от внешних механических и иных воздействий. Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Погрузка, доставка и разгрузка товара осуществляется силами, транспортом Поставщика. Отгрузка товара сопровождается счетом и накладной.

4.4. Отгрузка товара сопровождается счетом и накладной (счет-фактура, УПД) на бумажном носителе или подписывается посредством электронной подписи. В случае подписания документов с помощью электронного документооборота, оператором ЭДО является ООО «Компания «Тензор»(СБИС). Документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи

4.5. В день поставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству мест, таре и упаковке, которая включает в себя:

- проверку соответствия количества (по количеству тарных мест) Товара требованиям, установленным Договором;

- проверку наличия или отсутствия внешних повреждений тары и упаковки Товара;

- проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара (при необходимости).

4.6. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки Товара, осуществляет проверку Товара в части соответствия количества, ассортимента (при наличии), комплектности (при наличии), качества (видимые недостатки) требованиям, установленным Договором и извещением о закупке.

4.7. В случае отсутствия у Заказчика претензий в отношении количества, характеристик, ассортимента (при наличии), комплектности (при наличии), качества (видимые недостатки) Товара, комплектности документов, предусмотренных пунктом 3.1.3. Договора, документ о приемке подписывается Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки Товара Заказчику.

4.8. В случае наличия у Заказчика претензий в отношении количества, характеристик, ассортимента (при наличии), комплектности (при наличии), качества (видимые недостатки) Товара, комплектности документов, предусмотренных пунктом 3.1.3. Договора Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки Товара направляет Поставщику уведомление о недостатках поставленного товара и мотивированный отказ от подписания документа о приемке, в которых указываются выявленные недостатки и сроки их устранения.

Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного товара, обязан в течение 1 (одного) рабочего дня, и при выявлении недопоставки товара в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента обнаружения недопоставки, заменить поставленные товары товарами надлежащего качества и в согласованном сторонами количестве. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков замены товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.

После устранения недостатков, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные Договором

4.9. Для проверки соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором и извещением о закупке, Заказчик вправе провести экспертизу. Такая экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

4.10. Для приемки поставленного товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

4.11. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается выполненным с момента подписания документа о приемке Заказчиком.

4.12. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания документа о приемке Заказчиком.

5. Качество товара.

5.1. Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать стандартам и требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТами для данных видов товаров, нормативной документации, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, иметь соответствующие регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия в соответствии с действующим законодательством (при необходимости в каждом конкретном случае).

5.2. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев

6. Обеспечение исполнения Договора

Размер обеспечения исполнения договора составляет _______________ рублей, что составляет 3% начальной (максимальной) цены договора.
Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в настоящем пункте Договора, а именно _________________ рублей.

Обеспечение исполнения Договора предоставляется путем передачи заказчику в залог денежных средств или в форме независимой или банковской гарантии.
Выбор способа обеспечения исполнения Договора осуществляется участником закупки самостоятельно.
Обеспечение должно покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

Если обеспечение исполнения Договора обеспечивается путем передачи заказчику в залог денежных средств, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены заказчику по следующим реквизитам:
Получатель: Получатель: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГУЗ "ЭДКБ", лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Банк получателя: ОКЦ № 3 ВВГУ Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, счет банка получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7128 ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Назначение платежа: обеспечение исполнения по договору
Номер извещения __________.
6.4. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать следующим требованиям:

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства № 1397);
в) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства;

не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом Договора, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 к Положению о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденному Постановлением Правительства № 1397, на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ, и соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, утвержденным Постановлением Правительства № 1397.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать требованиям, установленным в настоящем пункте извещения о закупке к независимой гарантии, и должна быть выдана банком, указанным в части 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора.

Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником закупки не позднее даты и времени подписания им такого договора.

Сроки возврата обеспечения исполнения Договора не могут превышать 30 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

Ответственность Сторон.

7.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными актами.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. В случае поставки товара в несогласованном количестве, ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены договора

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе обязательства, предусмотренные п. 1.4 (сроки поставки), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Уплата неустойки начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены договора.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по данному договору.

7.7. В случаях не предусмотренных п.п. 7.2.-7.4. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными актами.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. В случае недобросовестного исполнения Договора, Заказчик оставляет обеспечение себе полностью или удерживает его часть, равную сумме штрафов и пеней, в случае если в течении 10 дней после направления претензии Поставщику она не была удовлетворена.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 5 дней с момента получения, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

8.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

При указанных обстоятельствах настоящий Договор, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Договора и действует по 31.12.2026 г, а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной главой 6 Договора, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

10.2. Все документы, направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи обладают юридической силой, в случае, если позволяют достоверно установить, что документ исходит от Стороны Договора.

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.5. Изменение условий настоящего Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. При исполнении договора по соглашению сторон допускается поставка товара качественные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.

10.7. Расторжение договора допускается по соглашению сторон либо решению суда, в соответствии с ГК РФ. Соглашение сторон оформляется в письменной форме.

10.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, в случае:

- отказа Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружения Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

10.9. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.10. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в сведениях о лице, в том числе о его банковских реквизитах в 5-ти дневный срок с момента изменения. Сторона, не исполнившая определенную настоящим пунктом Договора обязанность, несет риски связанных с ней последствий.

10.11. Поставщик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика.

10.12. Взаимоотношения Сторон по поставке товара для нужд Заказчика в части не предусмотренной настоящим Договором регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.13. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание договора лиц обеих сторон.

Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

Дополнительно стороны вправе оформить Договор на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме.

Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 -Спецификация.

11. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №_____ от «__» _____20_ года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными