Тендер - Поставка лакокрасочных материалов в рамках капитального ремонта №267263369

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 27.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000011

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Владимирская обл, Владимир г, ул. Полины Осипенко, д.49

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.13 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 2_НМЦК_ лакокрасочная продукция

Проект контракта

1 Приложение №4. Проект контракта без этапов (1)

Описание объекта закупки

1 1_ Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 3_Требования к содержанию составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 2_НМЦК__лакокрасочная_продукция

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

№ 8-ЗКЭФ от «____» ___________ 2024г

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с данными3_Требования_к_содержанию_составу_заявки

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

№ 8-ЗКЭФ от «____» ___________ 2024г

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Для участия в электронном запросе котировок заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными1__Описание_объекта_закупки

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

№ 8-ЗКЭФ от «____» ___________ 2024г

Описание Объекта закупки:

1. Общие требования к Товару

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей).

2. Наименование, количество, требования к Товару

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования.

Требования к качеству товара: Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар новый, ранее не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не собранный из восстановленных частей, серийно выпускаемый, не снятый с производства.

Весь предлагаемый к поставке Товар по своим техническим, качественным, эксплуатационным и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам и комплектации должен соответствовать приведенным в настоящем Техническом задании требованиям. Должен иметь документы, подтверждающие качество товара: сертификат соответствия – в том случае если товар подлежит обязательной сертификации; декларация о соответствии – в том случае если подтверждение соответствия осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Товар должен быть нетоксичным, безопасными для воздействия на здоровье и жизнь людей, разрешенными к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые сертификаты соответствия, экспертное заключение о соответствии действующим стандартам, ГОСТ, ТУ, санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, предъявляемым к таким товарам.

3.1 Тара и упаковка: Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение Товара должны осуществляться в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, применяемыми к данному виду Товара. Упаковочные материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость Товара.

3.2 Гарантии:

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям законодательства РФ, нормативных и иных актов и условиям контракта.

4. Адрес и время поставки

г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 49. Товар должен быть поставлен с 09 часов до 15 часов, исключая обед с 12 часов до 13 часов.

5. Срок поставки

Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Государственного контракта.

Заместитель начальника

подполковник внутренней службы С.Е. Краев

«____»____________2024 г.

Приложение_№4._Проект_контракта_без_этапов_(1)

Приложение № 4 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

№ 8-ЗКЭФ от «____» ___________ 2024г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товара

№ _________

(Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3)

г. Владимир «____» __________ 2024 г

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области» (далее именуемое - ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и,

_____________________________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующий на основании _______________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере государственных закупок, на основании результатов протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в запросе котировок в электронной форме от «___» _______ 2024 г. №______, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме от «____» ________ 2024 г. №___________________, и в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать лакокрасочные материалы в рамках капитального ремонта для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области (далее – Товар) Государственному заказчику в ассортименте, количестве и в сроки, предусмотренные спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку Товара и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество Товара, место поставки и цена единицы поставляемого Товара, а также функциональные, технические и качественные характеристики Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.3. Поставщик не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержден Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _____________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС __ процентов - ________ (______) рублей __ копеек (в случае если контракт заключается с поставщиком, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается).

Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

Контрактом предусмотрен один этап исполнения.

2.1.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

Цена Контракта включает в себя расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, расходы на упаковку, маркировку, доставку Товара и другие дополнительные расходы, связанные с поставкой товара.

2.2. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

2.3. Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет. Код бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 243

2.4. Оплата за поставленный Товар надлежащего качества производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Документа о приемке товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

В случае возникновения претензий по качеству Товара, оплата Товара может быть отсрочена до разрешения спора о качестве.

2.5. Приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется Документом о приемке, который подписывается Заказчиком, либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа (часть 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ)

Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, что является подтверждением исполнения обязательств Поставщиком.

2.6. Заказчик оставляет за собой право на удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику (пункт 2 части 14 статьи 34 Закона №44-ФЗ) или возврата обеспечения исполнения Контракта, уменьшенного на размер начисленных неустоек.

2.7. Сумма оплаты по Контракту, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8. Заказчик, по согласованию с Поставщиком, в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное настоящим Контрактом количество Товара в случаях, определенных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара (партии товара) и передача сопроводительной документации осуществляется Государственному заказчику в количестве, месту поставки, и в сроки, предусмотренные спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

Поставка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика. Прием-передача товара осуществляется в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское).

3.2. Обязанность Поставщика передать Товар Государственному заказчику считается исполненной в момент получения товара и документов, указанных в п.3.5. Контракта, Государственным заказчиком. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Государственному заказчику лежит на Поставщике.

3.3. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц.

3.4. Государственный заказчик вправе не принимать и не оплачивать Товар, поставленный сверх объема, указанного в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3.5. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в Приложении № 1 к настоящему Контракту, Поставщик обязан вместе с товаром передать уполномоченным представителям Государственного заказчика оригиналы документов:

счет-фактуру (либо счет на оплату) в 2-х экземплярах, товарную накладную (либо универсальный передаточный документ (далее - УПД)) в 3-х экземплярах, а также документы, удостоверяющие качество и/или соответствие Товара (в случае, если законодательством РФ предусмотрены такие документы).

3.6. Государственный заказчик в день доставки проверяет соответствие поставленного товара условиям настоящего Контракта, установленным в Приложении №1 к настоящему Контракту путем осуществления визуальной сверки поставленного товара и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, ассортименту и качеству. Государственный заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту и явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

Факт приемки товара по количеству подтверждается путем подписания Поставщиком и Государственным заказчиком товарной накладной (либо УПД) в 2 (двух) экземплярах.

3.7. Для проверки поставленного Товара по качеству в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или
к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации)
на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В рамках экспертизы поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчик может привлекать специалистов сторонних организаций для отбора образцов проб и проведения исследований поставленного товара на предмет качества
и безопасности. Если по результатам исследований образцов проб выявится несоответствие существующим обязательным требованиям, товар признается некачественным и подлежит замене.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.8. Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара (партии товара) для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта с распространением результатов проверки на всю партию. При этом Заказчик вправе предъявлять Поставщику претензии в отношении всего товара, если при проверке товара будут установлены скрытые недостатки поставленного товара, не выявленные в ходе выборочной проверки.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных для подписания документа о приемке.

По результатам проведенной экспертизы Товара Заказчик составляет заключение
об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта.

3.9. В случае если по результатам проведенной экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества
и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

3.10. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Заказчик отказывается от приемки такого Товара и направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием причин такого отказа (пункт 7 статьи 94 Закона 44-ФЗ), а также мотивированный отказ Заказчик размещает в ЕИС самостоятельным документом

3.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа
о приемке Поставщик обязан без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок
не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа.

Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной (либо УПД) и документом о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие
не препятствует приемке Товара.

3.13. Поставщик, в соответствии со ст. 94 Закона № 44-ФЗ, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС Документ о приемке. К Документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, содержащейся в ЕИС, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке, содержащаяся в ЕИС.

Датой поступления Заказчику Документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик, но не ранее подписания товарной накладной (либо УПД) со стороны Поставщика.

При формировании и размещении информации и документов в ЕИС применяются единые формы документов. Требования к указанным формам, порядок формирования и размещения информации и документов в ЕИС устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком и является подтверждением исполнения обязательств Поставщиком.

3.14. При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара, товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (либо УПД), подписанной Заказчиком, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления от Поставщика Документа о приемке, подписывает со своей стороны Документ о приемке.

3.15. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной (либо УПД).

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке продукции, а также иных несоответствий поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся
к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе
о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

4.1.6. Поставщик обязан оформлять товарные накладные (либо УПД) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если Поставщик является плательщиком НДС, Поставщик обязан оформлять товарные накладные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.3.3. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения, в случае полного или частичного неисполнения условий настоящего Контракта Поставщиком, потребовать от Поставщика возмещения понесенных убытков, обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика. В случае, если Государственный заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств
по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Государственному заказчику независимо от уплаты неустойки.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

V. УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

5.2. Товар, поставленный в упаковке, имеющей внешние дефекты, не обеспечивающей сохранности Товара при его хранении, возвращается Поставщику. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.3. Упаковка и тара товара должны иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, позволяющие определить соответствие товара требованиям Заказчика, а также давать возможность определить количество содержащегося в них товара.

5.4. Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов и тары включается в цену товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

6.4. Товар передается Государственному заказчику с документами на русском языке, удостоверяющими его качество и соответствие.

6.5. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара
в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.

6.6. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

В случае если по результатам экспертизы, указанной в пункте 3.7. раздела III настоящего Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Поставщику, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом от его исполнения (в случае полного или частичного неисполнения условий настоящего Контракта Поставщиком) Заказчик вправе потребовать возмещения понесенных убытков, обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта (статья 393 Гражданского кодекса РФ). Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 Гражданского кодекса РФ.

7.3. Заказчик вправе приобрести непоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение в случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Контрактом количество товаров (пункт 1 статьи 520 Гражданского кодекса РФ).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 1 % от цены Контракта, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.15. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте (часть 16 статьи 94 Закона 44-ФЗ).

7.16. Государственный заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Требование обеспечения исполнения контракта не установлено.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении настоящего Контракта
и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.

Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более
30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

X. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче
на разрешение в Арбитражном суде Владимирской области в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Владимирской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности
и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Закона №44-ФЗ), такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте, а так же претензия направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанного
в Контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Государственным заказчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Поставщика. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте.

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу
в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензии.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии
по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение
в Арбитражном суде Владимирской области.

XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,

РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт считается заключенным с момента его размещения в ЕИС,
в соответствии со статьей 51 Закона № 44-ФЗ, и подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика и действует по «30» июня 2024 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

Срок окончания исполнения обязательств по Контракту Сторонами до «01» июня 2024 г.

11.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.2.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3. Заказчик, в установленном Законом № 44-ФЗ порядке, направляет обращение
в уполномоченный орган о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

11.4. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, Заказчик вправе осуществить закупку товара, поставка которого являлась предметом расторгнутого контракта.

11.5. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.6. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

XII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит, либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

12.3. Все заявления, уведомления, сообщения и другие документы Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта (далее – корреспонденция), передаются (вручаются) Сторонам путем их направления по электронной почте, либо путем направления по почте заказным письмом по месту нахождения (адресу) Сторон, либо путем вручения представителю Стороны нарочным способом.

В случае направления заявления, уведомления, сообщения и других документов
по электронной почте - корреспонденция считается полученной Сторонами в день
их отправки по электронной почте.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления и других документов, направленных с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

XIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение № 1 - Спецификация на 1 листе.

XIV. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту

№ _____ от «____» ___________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования к качеству товара: В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей).

Весь предлагаемый к поставке Товар по своим техническим, качественным, эксплуатационным и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам и комплектации должен соответствовать приведенным в настоящем Техническом задании требованиям. Должен иметь документы, подтверждающие качество товара: сертификат соответствия – в том случае если товар подлежит обязательной сертификации; декларация о соответствии – в том случае если подтверждение соответствия осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Товар должен быть нетоксичным, безопасными для воздействия на здоровье
и жизнь людей, разрешенными к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые сертификаты соответствия, экспертное заключение о соответствии действующим стандартам, ГОСТ, ТУ, санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, предъявляемым к таким товарам.

2. Тара и упаковка: Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару
и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение Товара должны осуществляться в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, применяемыми к данному виду Товара. Упаковочные материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость Товара.

3. Гарантии:

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям законодательства РФ, нормативных и иных актов и условиям контракта. Срок гарантии не менее 12 месяцев.

4. Адрес и время поставки

г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 49. Товар должен быть поставлен с 08 часов до 16 часов, исключая обед с 12 часов до 13 часов.

5. Срок поставки

Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Государственного контракта.

- Посмотреть таблицу с данными