Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №299421997

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 Извещение Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными

• Реестр
• Методические материалы
• Новости

Политика в отношении обработки персональных данных

© 2025 Информационная система в сфере закупок Чувашской Республики. Проект_договораxx

Проект договора № ______

г. Чебоксары «__» _____________ 20__ г.

МБДОУ «Детский сад №140» города Чебоксары Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Степанова Наталии Юрьевны, действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________________________ __________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий основании ___________________________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лакокрасочные материалы согласно приложениям для муниципальных нужд МБДОУ «Детский сад №140» города Чебоксары Чувашской Республики, а Заказчик обязуется принимать указанные товары и своевременно производить их оплату на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, количество и цена товара определяется в соответствии с приложением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставки только после получения от Заказчика заявки.

Поставщик осуществляет поставку товара в течение 5 календарных дней с момента получения от Заказчика заявки в объеме, указанном в заявке.

2.2. Поставщик производит доставку товара автомобильным транспортом на склад Заказчика.

2.3. Датой поставки считается дата доставки товара на склад Заказчика.

2.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара на склад Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик в срок не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты поставки направляет Поставщику заявку, в которой указывает:

- количество товара;

- качество товара;

- ассортимент товара.

3.2. Поставщик в течение 24 часов с момента отгрузки товара для его доставки Заказчику обязан сообщить последнему о произведенной отгрузке.

Сообщение должно содержать:

- наименование транспортного средства;

- дату отгрузки;

- наименование товара;

- объем отгруженного товара;

- примерную дату прибытия товара на склад Заказчика.

Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования факсимильных или компьютерных средств связи.

3.3. Заказчик самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент товаров.

3.4. Поставщик, допустивший недопоставку товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.

3.5. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

4. ЦЕНА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Общая стоимость товара составляет______________ (___________) руб. __ коп. с НДС

4.2. Оплата за товар производится за счет средств от приносящей доход деятельности.

4.3. Цена на товар определяется спецификацией (приложение). При этом возможно изменение цен, но не выше розничных цен, действующих на территории Чувашской Республики.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям ГОСТа и ТУ.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий контракт и заявку) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

6.2. Заказчик с участием Поставщика принимает товар, а при обнаружении недостатков, недопоставки немедленно заявляет об этом Поставщику. Все обнаруженные при приеме недостатки, недопоставки оговариваются в акте, либо ином документе, удостоверяющем приемку.

6.3. Выявленный в процессе эксплуатации товар или некомплект товара подлежит возврату, который обязуется в бесспорном порядке заменить бракованный товар на товар надлежащего качества в течение десяти дней со дня получения претензии.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

7.2. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим договором поставки количество товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

7.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

7.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф. Пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),

если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствии непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до «31» декабря 2025 г.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.

9.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лакокрасочных материалов

для нужд МБДОУ «Детский сад № 140» г. Чебоксары.

Предмет поставки: поставка лакокрасочных материалов для МБДОУ «Детский сад №140» г. Чебоксары

- Оплата Заказчиком оказанных услуг на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета;

- Оплата оказанных услуг осуществляется в форме безналичного расчета до 31.12.2025 г. в соответствии с расчетом цены Договора;

- Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика;

- Авансирование услуг не предусмотрено.

Место поставки: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д.34Б.

Сроки поставки: с момента заключения контракта в течение 5 (пяти) календарных дней.

Условия поставки: поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

Требования к упаковке, таре, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения: упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Гарантийный срок: на поставляемый товар не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи товара.

Требования к качеству товара:

Весь поставляемый товар должен быть новым, поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение и порчу

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующий Директор

_______________Н.Ю.Степанова __________________________

М.П. М.П.

Заявка_на_закупку

Заявка на закупку

Закупку осуществляет: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 140» города Чебоксары Чувашской Республики.
Место нахождения: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д.34Б.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д.34Б.
Адрес электронной почты: cheb ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Номер контактного телефона: 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Источник финансирования закупки: за счет средств от приносящий доход деятельности.

Наименование поставляемых товаров (работ, услуг): поставка лакокрасочных товаров для МБДОУ «Детский сад № 140» города Чебоксары.

Характеристики и объем поставляемых товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1).

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д.34Б.

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: поставка товара осуществляется с момента подписания контракта в течение 5 календарных дней. Конкретное время оказания услуги должно согласовываться с Заказчиком по тел. +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:
В цену договора включены: приобретение, доставка, разгрузка, установка необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе оказания услуг и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком по факту оказания услуг путем безналичного расчета до 31.12.2025г. на основании подписанных Сторонами Акта выполненных работ, на основании счёта-фактуры (счёта), представленного Исполнителем. Авансирование не предусмотрено.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девяносто шесть тысяч сто пятьдесят) руб. 50 коп.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора: В соответствии с Приложением № 2 к Заявке на проведение закупки.

Дата и время окончания срока подачи Поставщиком предложений о продаже: до 08:30 часов по московскому времени 23.05.2025 года.
Контактное лицо по приему заявок Заболотная Олеся Геннадьевна, телефон +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Планируемый срок заключения контракта (договора): до 17:00 по московскому времени 23 мая 2025 года.

14. Требование к участникам закупки:

К участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки, соответствующие следующим требованиям:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией;

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

15. Требование к предложению:

Участник закупки представляет в установленный срок свое Предложение с обязательным приложением документов или копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копия лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и иных разрешительных документов)

Приложения:

Приложение №1: Техническое задание.

Приложение №2: Обоснование максимальной цены договора.

Приложение №3: Проект договора.

Обоснование_цены_лакокрасочных_материалы

Приложение №2

Обоснование начальной (максимальной) цены договора,

на поставку лакокрасочной продукции для нужд

МБДОУ «Детский сад № 140» г. Чебоксары

Расчет произведен на основании метода сопоставимых рыночных цен с использованием общедоступной ценовой информации. Цена Договора включает приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе оказания услуг и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг.

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора на поставку лакокрасочной продукции муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140» г. Чебоксары составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девяносто шесть тысяч сто пятьдесят) руб. 50 коп.

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание

Приложение №1

к извещению о проведении закупки малого объема

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными