Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №318961265

Описание тендера:	Поставка лакокрасочных материалов
Сумма контракта:	459 598,14 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	03.12.2025
Окончание:	03.12.2025 15:40:09
Тендер №:	318961265
Тип:	Электронный аукцион Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Строительство, недвижимость и архитектура / Строительные материалы, оборудование и инструменты Химия / Бытовая химия
ОКПД2:	(203022) Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые (203022220) Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
Регион:	Центральный ФО / г. Москва
Регион поставки:	Центральный ФО / г. Москва
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
Цена контракта: 20 550,00 RUB

Лот 2

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 169 038,45 RUB

Лот 3

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 29 033,30 RUB

Лот 4

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 29 033,30 RUB

Лот 5

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 14 516,65 RUB

Лот 6

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 14 516,65 RUB

Лот 7

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 14 516,65 RUB

Лот 8

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 14 516,65 RUB

Лот 9

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 14 516,65 RUB

Лот 10

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 14 516,65 RUB

Лот 11

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 87 099,90 RUB

Лот 12

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 20 323,31 RUB

Лот 13

Предмет контракта: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
Цена контракта: 17 419,98 RUB

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Приложение № 1

к Приказу филиала АНО «МДТО»

«Центр истории и культуры транспорта»

от «____»_________ 2025 №______________

Проект

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

г. Москва «___» _______ 2025 г.

Автономная некоммерческая организация «Московская дирекция транспортного обслуживания» (АНО «МДТО»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АНО «МДТО» «Центр истории и культуры транспорта» Бондаренко Оксаны Александровны, действующего на основании доверенности № 19 от 31.01.2025, с одной стороны, и

__________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положения о закупках товаров, работ, услуг автономной некоммерческой организации «Московская дирекция транспортного обслуживания», утвержденного решением единственного учредителя АНО «МДТО» от 04.07.2025 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/25, на основании результатов котировочной сессии № __________, заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

2. Срок и порядок поставки Товара

• Поставка Товара осуществляется в количестве, ассортименте и в срок согласно Спецификации к настоящему Договору.

2.2 Вместе с Товаром Поставщик передает документы, относящиеся к Товару, в том числе:

- отгрузочные документы (товарная накладная по форме ТОРГ 12 или УПД);

- счет-фактура (если применимо);

- гарантийные и иные документы, относящиеся к Товару (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п., в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

2.3. Поставщик передает Товар при наличии у представителя Заказчика надлежаще оформленной доверенности на получение товарно-материальных ценностей или подписание Заказчиком товарной накладной или УПД от Поставщика, заверенной печатью.

• Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
• Товар передается Поставщиком и принимается Заказчиком по количеству и ассортименту без вскрытия упаковки.

Если в процессе приемки Товара обнаружится Товар в поврежденной упаковке, стороны делают соответствующую запись в товарной накладной или в УПД, вскрывают упаковку и производят внешний осмотр Товара на предмет наличия механических повреждений.

• Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поступившего в поврежденной упаковке и/или имеющей следы механического воздействия.

В этом случае Поставщик производит замену Товара в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты соответствующего отказа Заказчика.

• В случае недопоставки Товара по количеству и ассортименту стороны составляют Акт приема-передачи, в котором делают соответствующую запись, после чего Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней от даты подписания Акта обязуется доставить недопоставленное количество Товара в соответствии с заказанным Заказчиком ассортиментом.
• В случае поставки некомплектного Товара и/или Товара ненадлежащего качества стороны составляют Акт приема-передачи, в котором делают соответствующую запись, после чего Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней от даты подписания акта обязуется заменить некомплектный Товар комплектным, а Товар ненадлежащего качества – на Товар надлежащего качества.
• Право собственности на Товар, равно как и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит на Заказчика с момента подписания Сторонами двух экземпляров товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.
• Обязательства Поставщика по поставке Товара по количеству и ассортименту считаются исполненными, от даты подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД без замечаний.

4. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Товар Заказчику одновременно с документами, указанными в Договоре.

4.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней, после получения извещения от Заказчика об отсутствии документов, предусмотренных Договором, передать Заказчику отсутствующие документы. Если документы не будут переданы Заказчику в установленный срок, Заказчик вправе не осуществлять расчет по Договору.

4.1.3. Нести все риски случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента перехода права собственности на Товар в соответствии с пунктом 2.9 Договора.

4.1.4. Обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя в момент приемки Товара Заказчиком.

4.1.5. Сформировать и предоставить Заказчику оригинальный экземпляр счета, являющегося основанием для оплаты Товара надлежащего качества, в срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12 или УПД.

4.1.6. Представлять Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления (запроса) Заказчика относительно исполнения обязательств по Договору, указанного в п. 4.2.4 Договора, если иной срок не предусмотрен в таком уведомлении (запросе) Заказчика, сформированного на основании требований контрольного органа при проведении проверочных мероприятий, разъяснения (пояснения) относительно исполнения обязательств по Договору в части объема и стоимости Товара, либо возвратить излишне уплаченные (полученные) денежные средства, в случае признания обоснованными требований контрольного органа, сформированных в результате (ходе) проверочного мероприятия в отношении исполнения обязательств по Договору в части объема и стоимости Товара.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар, соответствующий требованиям, установленным Договором.

4.2.2. Оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Нести все риски случайной гибели или случайного повреждения Товара с момента перехода права собственности, который предусмотрен п. 2.9 Договора.

4.2.4. Уведомить Поставщика о проведении контрольными органами проверочных мероприятий в отношении исполнения обязательств по Договору в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения уведомления (требования) контрольного органа о предоставлении пояснений (разъяснений) относительно исполнения обязательств по Договору.

4.2.5. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости поставленного Товара требованиям настоящего Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара, и требовать от Поставщика возврата излишне уплаченных денежных средств на основании соответствующего акта проверки уполномоченного контрольного органа.

5. Цена Договора и порядок расчетов

• Стоимость поставляемого Товара (далее – Цена Договора) согласована Сторонами в Спецификации (Приложение № 2 к Договору) и составляет _____________ (_____________) руб. ___ коп., в том числе НДС 5/7/10/20% в размере ______________ (______) руб. __ коп./без учета НДС в связи с применением Поставщиком упрощённой системы налогообложения в соответствии с ____ НК РФ/НДФЛ удерживается источником выплаты/ Поставщик является плательщиком налога на профессиональный доход в размере 6 % по смыслу пп. 6 п.2 ст. 18 НК РФ, а также иные налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
• Цена Договора является твердой и не подлежит изменению после заключения Договора Сторонами.
• Оплата за поставленный по Договору Товар осуществляется Заказчиком в размере определенном в п. 5.1 Договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Поставщика счета на оплату по Договору, после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара и товарной накладной по форме ТОРГ 12 или УПД, в порядке, предусмотренном пп. 4.1.5 Договора, и содержащего, в том числе, указание на предмет и реквизиты Договора, а также срок поставки. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД без замечаний.
• Заказчик вправе принять досрочно поставленную часть Товара в порядке, предусмотренном пунктами 2.2 – 2.7 настоящего Договора с оплатой в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Поставщика счета на оплату по Договору, сформированного на основании подписанных Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12 или УПД, в порядке, предусмотренном пп. 4.1.5 Договора, и содержащего, в том числе, указание на предмет и реквизиты Договора, а также срок поставки. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД без замечаний. При принятии Заказчиком части Товара штраф за нарушение количества поставленного Товара, установленный п. 6.3 настоящего Договора не назначается. При этом Поставщик обязуется поставить оставшуюся часть Товара в срок, предусмотренный Договором для поставки всего Товара.
• Заказчик вправе при оплате поставленного Товара вычесть из сумм, подлежащих уплате Поставщику, суммы неисполненных обязательств, а также штрафов и пеней, предусмотренных условиями настоящего Договора.
• Датой выполнения обязательств по оплате поставленного Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
• Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме с использованием расчетного счета Поставщика, указанного в разделе 13 Договора, и исполнение пунктов 12.2 – 12.3 Договора не требуется.

6.1. В случае непредставления документов, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора, а также в случае нарушения срока их предоставления, Заказчик вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день неисполнения/просрочки исполнения обязательства.

6.2. В случае нарушения срока поставки Товара, указанного в Спецификации, Заказчик имеет право начислить, а Поставщик обязан уплатить пеню в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. В случае поставки Товара ненадлежащего количества, качества или комплектности Поставщик обязан не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего обращения Заказчика своими силами и за свой счет заменить и поставить Товар надлежащего качества/допоставить недостающее количество Товара, а также уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от Цены Договора.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов Цены Договора.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара, начиная со дня, следующего за днем дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) осуществляется в рублях при предъявлении письменного требования (претензии) об уплате таких санкций. Взыскание неустойки является правом стороны, но не ее обязанностью.

6.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего выполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

6.9. Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) в одностороннем порядке из сумм, причитающихся Поставщику в качестве оплаты по настоящему Договору.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон, уведомившей другую сторону в письменной форме в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты досрочного расторжения с составлением соответствующего акта, а также произведением необходимых взаиморасчетов (при необходимости).

8. Заверения об обстоятельствах

8.1. Руководствуясь статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Поставщик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты Поставщика, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Заказчиком (его работниками), юридически, экономически и иным образом подконтрольными Заказчику (его работникам) и лицами, входящими с Заказчиком (его работниками) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов с Заказчиком (его работниками), Заказчик (его работники) не имеют возможности влиять, не влияют и не будут влиять на условия и результат экономической деятельности Поставщика и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.

8.2. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежание двойного налогообложения; нереальности исполнения сделки (операции) сторонами (отсутствие факта ее совершения), не отражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

8.3. Основной целью совершения сделок (операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

8.4. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

8.5. Внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Поставщика исключают подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом Поставщика законодательства о налогах и сборах, наличие возможности получения того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций).

8.6. Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика, и Заказчик при исполнении Договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.

8.7. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки и расходы, в том числе возникшие в результате отказа Заказчику в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов при предоставлении вступившего в юридическую силу решения суда.

8.8. Вышеизложенные положения также применяются в отношении сборов и страховых взносов и распространяются на плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы/суда общей юрисдикции Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

10.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы/суде общей юрисдикции.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

11.2. Стороны Договора, обязуются не совершать действий и принимать все зависящие от них меры к их аффилированным лицам, работникам и посредникам, направленных на несовершение прямо или косвенно действий, указанных в пунктах 11.2.1, 11.2.2 и 11.2.3, при исполнении Договора.

11.2.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники и/или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

11.2.2. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика и Заказчика).

11.2.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.3. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.2.1, 11.2.2 и 11.2.3 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками и/или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пунктов 11.2.1, 11.2.2 и 11.2.3 Договора: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или иным доступным способом.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 11.2.1, 11.2.2 и 11.2.3 Договора: по реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего Договора или иным доступным способом.

11.4. В случае нарушения одной Стороной настоящей оговорки и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе расторгнут Договор в соответствии с положениями оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Прочие условия

• Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
• В случае исполнения обязательств в части осуществления расчетов по Договору с использованием лицевого счета участника казначейского сопровождения, открытого Поставщику в Департаменте финансов города Москвы (далее – лицевой счет), Поставщик обязуется:

12.2.1. открыть лицевой счет в Департаменте финансов города Москвы;

12.2.2. предоставлять в Департамент финансов города Москвы в установленном им порядке документы, необходимые для осуществления операций на лицевом счете;

12.2.3. указывать в распоряжениях о совершении казначейских платежей (платежных поручениях) и документах, необходимых для санкционирования операций по лицевому счету в порядке, установленном Департаментом финансов города Москвы, идентификатор –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0J2, присвоенный договору субсидии, за счет денежных средств которой осуществляется финансовое обеспечение исполнения обязательств по Договору;

12.2.4. соблюдать условия ведения и использования лицевого счета (режим лицевого счета), включая соблюдение запрета на перечисление средств, в случаях, установленных пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

• Поставщик обязуется вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности, связанных с исполнением обязательств по Договору, в соответствии с требованиями и в порядке, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) города Москвы.
• Поставщик в закрывающих документа к Договору обязуется указывать, что финансовое обеспечение исполнения обязательств по Договору осуществляется за счет денежных средств субсидии, предоставленных Заказчику по договору субсидии, которому Департаментом финансов города Москвы присвоен идентификатор –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0J2.
• Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, действуют нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.
• При изменении банковских и иных реквизитов сторона по договору обязана известить другую сторону в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты внесения изменений.
• Поставщик, заключая настоящий Договор, дает согласие на осуществление в отношении него проверок Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, а также органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
• Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, в том числе усиленными электронными подписями.
• Ни одна из Сторон не вправе передавать принятые на себя обязательства третьему лицу без письменного на то согласия другой Стороны.
• Настоящий Договор заключается Сторонами в электронной форме.
• Стороны также вправе подписывать иные документы, предусмотренные Договором и связанные с исполнением Сторонами обязательств по Договору, в форме электронного документа путем подписания его усиленными электронными подписями Сторон в системе электронного документооборота (СБИС, КАЛУГА АСТРАЛ либо в иных взаимодействующих системах). Заказчик вправе выбрать порядок и способ предоставления документов по Договору через Оператора ЭДО - Астрал.ЭДО, идентификатор Заказчика: «2AED6CFBA98-81A3-487B-B030-7E13EB9FEFB1» или через Оператора ЭДО - ООО «Компания Тензор» с использованием Системы ЭДО – СБИС, идентификатор Заказчика: «2BEF733E7A959E341DEAAE3632DF415EB8F».
• К настоящему Договору прилагается:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация объектов закупки;

Приложение № 3 – Акт приема-передачи Товара (форма).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки

от «___» ________ 2025 г.

№ ___________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лакокрасочных материалов

• Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

• требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным
  и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным
  в разделе 7. настоящего Технического задания;
• функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию
  и определенным производителями Товаров;
• с годом выпуска не ранее 2025 г.
• Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня
  с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона
  и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Договора.
  Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
• Письма, запросы, заявки направляются Заказчиком в одном экземпляре по электронной почте в соответствии с контактными данными Поставщика, согласно требованиям статьи «Прочие условия» Договора.
• Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика в срок, указанный
  в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию. Товар должен быть поставлен Заказчику в строгом соответствии с перечнем поставляемого Товара. Поставка товара осуществляется единовременно в срок и время, согласованные Поставщиком посредством электронной почты с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки Товара в количестве и ассортименте, указанных в Приложении 1 «Перечень объектов закупки»
  к настоящему Техническому заданию, по адресам, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

Поставляемый товар должен быть поставлен Заказчику с выполнением всех работ
по погрузке и разгрузке, включая обеспечение необходимого оборудования, персонала
и сохранности товара на всех этапах транспортировки.

• Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованным с Заказчиком
  не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты доставки Товара.
• В соответствии с требованиями Договора Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:
• сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
• декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации
  о соответствии);
• оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.);
• оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика
  и производителя Товара;
• иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии
  с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
• Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений
  и (или) условия хранения которого были нарушены.
• Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктом 2.7 настоящего Технического задания.
• Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика
  в соответствии с условиями Договора.
• Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии
  с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
  по количеству соответственно.
• Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
• Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

• сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
• свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
• сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.
• Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
• Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации
  на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в Решении Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», «ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте» (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.10.2019 № 922-ст) и «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 № 737- ст).
• В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

• Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (ред. от 24.11.2023)
  «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин
  и оборудования» (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза.
  О безопасности машин и оборудования»).
• Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (ред. от 06.09.2024)
  «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (вместе
  с «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки»).
• Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 (ред. от 14.03.2023)
  «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (вместе с «ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»).
• Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (ред. от 22.01.2025)
  «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.03.2025).
• Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О техническом регулировании».
• Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 (ред. от 17.08.2024)
  «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений
  в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
• «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
  и товаров народного потребления по количеству» (утв. постановлением Госарбитража СССР
  от 15.06.1965 №N П-6) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).
• «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
  и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР
  от 25.04.1966 № П-7) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).
• ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте».
• ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Упаковка. Термины и определения».
• ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов. Общие технические условия».
• ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Материалы лакокрасочные. Термины и определения»
• ГОСТ 9980.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье
  для лакокрасочных материалов. Упаковка».
• ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 «Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия».
• ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия».
• ГОСТ 9.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов».

Техническое задание утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

к договору поставки

от «___» ________ 2025 г.

№ ___________________

Перечень объектов закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки

от «___» ________ 2025 г.

№ ___________________

Спецификация объектов закупки

- Посмотреть таблицу с данными

*В том числе НДС 5/7/10/20% без учета НДС в связи с применением Подрядчиком упрощённой системы налогообложения в соответствии с ____ НК РФ/НДФЛ удерживается источником выплаты/ Подрядчик является плательщиком налога на профессиональный доход в размере 6 % по смыслу пп. 6 п.2 ст. 18 НК РФ, а также иные налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору поставки

от «__» ______ 2025 г.

№ ____________

Акт приема-передачи Товара (ФОРМА)

Автономная некоммерческая организация «Московская дирекция транспортного обслуживания» (АНО «МДТО»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи Товара (далее – Акт) к Договору поставки от «__» _______ 2025 № _________ (далее – Договор) о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

*в том числе НДС 5/7/10/20% в размере ______________ (______) руб. __ коп./без учета НДС в связи с применением Поставщиком упрощённой системы налогообложения в соответствии с ____ НК РФ/НДФЛ удерживается источником выплаты/ Поставщик является плательщиком налога на профессиональный доход в размере 6 % по смыслу пп. 6 п.2 ст. 18 НК РФ, а также иные налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации

Форму акта утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №279155934 ООО «Городской супермаркет» объявляет отбор поставщиков: Non-food | Химия, Косметика, Гигиена	Отбор #279155934	См. док.	363 дня 30.08.2024 03.12.2026
Тендер №284911422 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА" объявляет отбор поставщиков: Реестр поставщиков химической продукции	Отбор #284911422	См. док.	363 дня 25.11.2024 03.12.2026
Тендер №302639672 Газпром бурение объявляет тендер: Глинопорошок бентонитовый ПБМВ ТУ39-0147001-105-93	Запрос предложений #302639672	См. док.	12 дней 27.06.2025 16.12.2025
Тендер №303582487 Продажа химии 477тн. Новый Уренгой, Западная промзона, р-н аэропорта, БПТОиК филиала «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» - (Копия)	Запрос предложений #303582487	См. док.	5 дней 09.07.2025 09.12.2025
Тендер №318149025 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка медицинских газов и газов медицинского прим...	Электронный аукцион #318149025	1 233 150	8 дней 21.11.2025 12.12.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318961226 Химические реактивы	Запрос котировок #318961226	12 015 Обеспечение контракта: 5%	7 дней 03.12.2025 11.12.2025
Тендер №318961139 Химреагенты для бассейна МБОУ "СОШ №9"	Малая закупка #318961139	175 000	1 день 03.12.2025 05.12.2025
Тендер №318960939 Поставка товаров (стабилизатор, радиосистема, штатив, робототехнический набор,портативная аудиосистема, набор реактивов)	Малая закупка #318960939	200 000	срок истек 03.12.2025 03.12.2025
Тендер №318960886 Право заключения договора на алюминий азотно-кислый	Упрощенная закупка #318960886	14 832 000	7 дней 03.12.2025 11.12.2025
Тендер №318960697 ООО "УК "Колмар" объявляет тендер: Приобретение коагулянта, гипохлорита для АО ГОК Денисовский (Приобретение коагулянта, гипохлорита для АО ГОК Денисовский)	Запрос предложений #318960697	См. док.	11 дней 03.12.2025 15.12.2025

Тендеры из региона г. Москва

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318961257 Знак информационный Приоритет "Отходы IV класса опасности" 300х300 мм	Электронный аукцион #318961257	37 600	срок истек 03.12.2025 03.12.2025
Тендер №318961256 НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ	Электронный аукцион #318961256	19 495	срок истек 03.12.2025 03.12.2025
Тендер №318961254 мониторинг цен в электронной форме на Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии программ для ЭВМ и сметно-нормативных баз данных ("ПК АтомСмета")	Анализ цен #318961254	См. док.	1 день 03.12.2025 05.12.2025
Тендер №318961253 Букет (фонтан) из 25-ти шаров на грузике	Электронный аукцион #318961253	30 000	срок истек 03.12.2025 03.12.2025
Тендер №318961250 Маска «Anti-Age» с голубой глиной, экстрактом женьшеня и родиолы	Электронный аукцион #318961250	9 000	срок истек 03.12.2025 03.12.2025