Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №291789400

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Проект_договора_(упрощенная_без_ВК)

Договор поставкИ № ____________________________

г. _______________ ____ _____________20___ г.

(Дата Договора)

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• В порядке и на условиях, установленных в Договоре, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется его принять и оплатить обусловленную Договором денежную сумму.
• Наименование, количество, цена, ассортимент, иные характеристики Товара, условия доставки, место поставки, наименование и адрес Грузополучателя определяются Сторонами в Спецификации (Спецификациях), являющейся неотъемлемой частью Договора.
• Товар должен соответствовать действующим государственным отраслевым стандартам и техническим условиям (далее по тексту – ГОСТ и ТУ), иным обязательным требованиям, техническому заданию, а также иным требованиям, приведенным в Спецификации.
• Товар, поставляемый по Договору, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и (или) не изготовленным с использованием из бывших в употреблении и (или) восстановленных материалов (узлов, компонентов).
• Товар, поставляемый по Договору, приобретается для нужд филиала
  АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

«ВК» - процедура Входного Контроля Покупателя (филиала Покупателя).

«Грузополучатель» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза.

«Дата отгрузки» - дата приёмки Грузовых мест первым перевозчиком Поставщика, подтвержденная товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о принятии им Товара к перевозке в указанную дату.

«Дата поставки (дата перехода права собственности и риска случайной гибели) Товара» - дата, определяемая в соответствии с п.4.4., 4.5. Договора.

Декларация на товары (ДТ) - документ, составленный по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

«Дефект» - несоответствия в Товаре установленным требованиям.

«Качество» – степень соответствия Товаров, работ, процессов, установленным требованиям технической документации и/или нормативно-технической документации, ГОСТ, условиям настоящего Договора.

«Место поставки» - место, определенное сторонами в пунктах 4.4., 4.5. Договора и/или в Спецификации к Договору.

«Товар» - Оборудование, изделие, материал, полуфабрикат, комплектующее изделие, заготовка или поковка, как определено в Приложении №1 к Договору, соответствующее требованиям, определенным Договором, и поставляемое Поставщиком Покупателю на условиях и в сроки, установленные Договором.

«Товарная накладная» – товарная накладная ТОРГ-12 по форме, утвержденной постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998.

Товарно-транспортная накладная - товарно-транспортная накладная по форме 1-Т или железнодорожная накладная или иной документ подтверждающий транспортировку Товара, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Транспортные документы:

Автомобильные перевозки - товарно-транспортная, либо транспортная накладная, международная товарно-транспортная накладная (CMR)

Железнодорожные перевозки – ж/д накладная

Авиа перевозки - авиагрузовая накладная (Airway bill)

Морские перевозки - коносамент (Bill of Lading), фрахтовый/ грузовой билет (паромы).

• «Субпоставщик/соисполнитель» - организация, привлекаемая Поставщиком к выполнению части его обязательств по исполнению условий договора.
• «УКД» - универсальный корректировочный документ.
• «УПД» - универсальный передаточный документ, составленный в действующем на дату передачи документа формате, установленном соответствующим приказом Федеральной налоговой службы.
• «УКЭП» - усиленная квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

• Цена Товара (единицы Товара) определяется Сторонами в Спецификации(ях). Цена Товара является твердой и после подписания соответствующей Спецификации изменению не подлежит, если стороны не договорятся об ином.

Цена Договора (Общая стоимость Договора) складывается из Общей стоимости Товара (единиц Товара), указанной в Спецификации(ях).

Цена Товара и Общая стоимость Договора включает в себя вознаграждение, все и любые затраты и расходы Поставщика в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь: расходы, связанные с изготовлением и поставкой Товара, выполнением требований по обеспечению качества, сертификацией, лицензированием, получением любых согласований и разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Договору, страхованием и доставкой товара в Место поставки, гарантийным обслуживанием, уплатой налогов, сборов и пошлин и пр.

• Порядок расчетов [1] :
• Покупатель выплачивает аванс в размере 100 процентов от Цены Договора, согласованной Сторонами в Спецификации. Выплата аванса Поставщику производится в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты Договора.

Выплата аванса не является встречным обязательством Покупателя по отношению к обязательству Поставщика выполнить поставку в предусмотренные настоящим Договором сроки.

• • Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней после зачисления предварительной оплаты (аванса) на расчетный счет обязан оформить счет-фактуру в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса РФ и направить его Покупателю по электронной почте на адрес _____________@____________ или по номеру факса________________, с последующей отправкой в течение 5 (Пяти) рабочих дней оригинала по почте (применимо для Поставщиков, являющихся плательщиками НДС).
• Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика.
• Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Ежеквартально, не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в случае досрочного прекращения или расторжения Договора Поставщик предоставляет Покупателю два экземпляра акта сверки взаиморасчетов. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан представить акт сверки взаиморасчетов по Договору в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и направляет один экземпляр Поставщику либо направляет письменные возражения в указанный срок.

Покупатель со своей стороны имеет право направить Поставщику два экземпляра акта сверки взаимных расчетов по Договору. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подписать акт сверки и направить один экземпляр Покупателю, либо направить письменные возражения в указанный срок. В случае отсутствия письменных возражений Поставщика в указанные сроки, сверка считается проведенной на условиях Покупателя.

В случае наличия организованного между Сторонами юридически значимого электронного документооборота, одна Сторона направляет другой Стороне через систему юридически значимого электронного документооборота акт сверки взаимных расчетов по Договору в виде неформализованного документа, подписанного УКЭП уполномоченного лица. Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки расчетов по Договору подписать акт сверки с применением УКЭП в системе юридически значимого документооборота, либо направить письменные возражения в указанный срок.

• Товар, поставляемый по настоящему Договору, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю не считается находящимся в залоге у Поставщика.
• В соответствии с настоящим Договором допускается прекращение обязательств путем зачета однородных встречных требований в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ.

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

• Срок и/или периоды поставки Товара определяются Сторонами в Спецификации.

Под периодом поставки Товара Стороны понимают согласованный Сторонами в Спецификации период времени в пределах срока действия Договора, в течение которого осуществляется поставка партии Товара, указанной в Спецификации.

• Товар должен быть укомплектованным в соответствии с условиями Договора и товаросопроводительной документацией.
• Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю с момента поставки Товара, который определяется в соответствии с положениями пункта 4.4. Договора.
• Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, датой поставки (дата перехода права собственности и риска случайной гибели) Товара признается дата предоставления Товара, готового к разгрузке с транспортного средства, в распоряжение Покупателя либо иного уполномоченного Покупателем лица (Грузополучателя) в месте назначения (Месте поставки):
• Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Зайцева, дом 65. В случае поставки Товара железнодорожным транспортом датой поставки признается дата, указанная в оригинале накладной в разделе «Календарные штемпеля» в графе «Выдача оригинала накладной грузополучателю», фиксирующая дату выдачи груза грузополучателю. При этом моментом полного исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара признается дата предоставления Товара, готового к разгрузке с транспортного средства, в распоряжение Покупателя (Грузополучателя) в месте назначения (Месте поставки), указанном в п. 4.4. Договора.

В случае поставки Товара автомобильным транспортом датой поставки признается дата, указанная в товарной накладной в разделе «ГРУЗ ПОЛУЧИЛ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ» или УПД в разделе «Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял».

В случае перевозки груза в прямом смешанном сообщении датой поставки признается дата, указанная в товаросопроводительном/товарораспорядительном документе, оформленном при последней перевозке и подтверждающая передачу Товара Грузополучателю.

• Если доставка Товара Покупателю Поставщиком не предусмотрена, датой поставки признается дата передачи Товара перевозчику, указанному Покупателем, либо самому Покупателю которая подтверждается подписью Покупателя, либо уполномоченного представителя Покупателя в товарной накладной или Транспортном документе.

• Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке в соответствии со сроками, указанными в Договоре, и согласовать с Покупателем дату отгрузки Товара в следующем порядке:
• Не позднее, чем за 3 (три) календарных дней до предполагаемой даты отгрузки Поставщик направляет Покупателю по электронной почте на адрес _____________@____________ Запрос о согласовании даты отгрузки Товара, содержащий следующую информацию:
• наименование Товара;
• ожидаемую дату отгрузки Товара;
• общее количество грузовых мест;
• вид транспорта, используемого при перевозке;
• ориентировочную дату прибытия Товара в место поставки.

Дополнительно указывается следующая информация:

• наименование Товара, для которого требуется специальная упаковка, меры предосторожности, защиты т.п.;
• описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого Товара, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения;
• место отгрузки Товара, если отгрузка осуществляется вне места деятельности Поставщика;
• возможность штабелирования Товара с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика;
• схемы строповки Товара при разгрузке.
  • Покупатель в течение 1 (один) календарного дня от даты получения Запроса о согласовании даты отгрузки Товара имеет право перенести (отложить) срок отгрузки Товара (срок поставки Товара по Договору) на срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней от срока поставки Товара, указанного в Спецификации, путем направления в адрес Поставщика Уведомления по электронной почте на адрес _____________@____________ либо согласовать указанную Поставщиком дату отгрузки Товара.
  • Отгрузка Товара Поставщиком без получения подтверждения Покупателя о готовности принять Товар не допускается. В случае если поставка Товара произведена Поставщиком без получения от Покупателя подтверждения о готовности принять Товар, Покупатель оставляет за собой право не принимать Товар в Месте поставки.
  • В случае переноса срока отгрузки Товара (срока поставки Товара по Договору) на основании и в соответствии с Уведомлением Покупателя, указанным в п. 4.6.2, Поставщик не будет считаться просрочившим срок поставки Товара по Спецификации (если просрочка поставки допущена вследствие перенесения срока отгрузки); в течение всего срока такого переноса ответственность, предусмотренная п. 7.2 настоящего Договора, применяться к Поставщику не будет. Одновременно, Поставщик не будет иметь оснований для предъявления к Покупателю требований о возмещении любых расходов, убытков, упущенной выгоды, неустоек и любых иных выплат, а также требований об исполнении обязательств по Договору в связи с таким перенесением.
  • В случае нарушения Поставщиком обязанности по предварительному согласованию даты отгрузки Товара в порядке, установленном настоящим Договором, Покупатель будет иметь право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора.
• Погрузка Товара в транспортное средство, перевозка, перегрузка Товара при прямом смешанном сообщении и доставка Товара до места назначения осуществляется за счет Поставщика, его силами и средствами, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, с учетом положений п. 4.4. настоящего Договора.
• Если иное не установлено в Спецификации, стоимость доставки Товара в место, указанное Покупателем (адрес разгрузки/место поставки), включена в стоимость Товара и отдельно не оплачивается.
• Поставщик обязан заблаговременно предоставить Покупателю информацию о транспортном средстве, которое используется для перевозки Товара, реквизиты транспортных документов, номенклатуру отгруженного Товара, номер и дату Спецификации.
• Поставщик обязуется по запросу Покупателя предоставлять информацию о заключенных для целей

исполнения настоящего Договора сделках.

• Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, техническим регламентам изготовителя, а также условиям Договора, для исключения повреждения, порчи либо уничтожения Товара в процессе его транспортировки или хранения.
• Тара не является многооборотной и возврату не подлежит.
• Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.
• Если при поставке Товара будут применяться другие условия, касающиеся тары и упаковки, то они должны быть установлены Сторонами в соответствующей Спецификации.
• Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ и ТУ, техническим регламентам изготовителя, иным обязательным требованиям, и условиям Договора.
• В случае если это предусмотрено Спецификацией, условие об одновременной поставке партии Товара либо условие об одновременной поставке комплекта Товара являются существенными условиями настоящего Договора. Под партией Товара понимается количество Товара одного наименования и качества, подлежащего поставке в определенный срок (период поставки), указанный в Спецификации к настоящему Договору, а под комплектом Товара понимается определенный набор взаимосвязанного Товара, подлежащий поставке в определенный срок (период поставки), указанный в Спецификации к настоящему Договору.
• В дату поставки Поставщик обязан

предоставить в адрес Покупателя надлежащим образом, оформленный комплект документов на Товар:

- оригинал счета-фактуры на Товар, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ, – 1 (Один) экз. и

- оригинал товарной накладной– 2 (Два) экз.

или

- оригинал УПД со статусом 1 (в действующем на дату передачи документа формате, утвержденном соответствующим приказом ФНС) – 2 (Два) экз.;

- оригиналы или заверенные уполномоченным представителем Поставщика или нотариально копии документов, подтверждающих транспортировку Товара (транспортной накладной и (или) товарно-транспортной накладной и (или) дорожной ведомости с отметкой о приеме груза к перевозке и (или) транспортной накладной на перевозку грузов водным транспортном (бортовой коносамент)) или их заверенные Поставщиком копии;

-оригиналы документов, подтверждающих качество Товара (Сертификат качества Поставщика/Изготовителя и/или Сертификат соответствия и иные документы);

- заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих страну происхождения товаров, в случае, если поставленный Товар не является товаром российского производства (копии Деклараций на товары и иных документов, касающихся изготовления и поставки Товара).

В случае осуществления поставки Товара, входящего в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110, Поставщик указывает идентификатор – регистрационный номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости (РНПТ), в счете-фактуре или УПД. В этом случае Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру и товарную накладную или УПД только через систему юридически значимого электронного документооборота, организованного между Сторонами.

В случае, если Товар не является товаром российского производства, Поставщик обязан указать необходимые сведения о стране происхождения Товара и номере грузовой таможенной декларации, по которой осуществлен ввоз Товара на территорию Российской Федерации, в счете-фактуре (УПД), выставляемой в адрес Покупателя, в случае отсутствия такой информации в счете-фактуре (УПД), счет-фактура (УПД) считается ненадлежаще оформленным.

Если по каким-либо причинам Поставщик не обеспечил передачу Покупателю оригиналов вышеперечисленных документов вместе с Товаром, он обязан отправить их в адрес Покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 2 (Двух) календарных дней от даты отгрузки Товара.

• Наименование Товара в первичных документах бухгалтерского и налогового учета (счете-фактуре и товарной накладной или УПД) должно строго соответствовать наименованию Товара, указанному в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. В случае выявления расхождений в указанных документах, Поставщик обязан внести соответствующие исправления в первичные документы в срок, не превышающий 3-х рабочих дней от даты получения уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях. Уведомление о выявленных несоответствиях в указании наименования Товара в первичных документах направляется поставщику по электронной почте на адрес _____________@____________ или по номеру факса________________.
• Все документы, направленные Поставщиком, должны быть надлежащим образом им оформлены.

При выявлении несоответствия в представленных документах Сторона, направившая документ, обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента получения соответствующего уведомления представить исправленные документы.

• В случае непредставления Поставщиком (предоставления в ненадлежаще оформленном виде) документов, указанных в п.4.17 Договора, Товар считается переданным некомплектным, а обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. При этом течение срока исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара приостанавливается до момента предоставления соответствующих документов (либо их надлежащего оформления), ответственность в виде неустойки, предусмотренная пунктом 7.1 настоящего Договора, к Покупателю не применяется.

РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

• В случае привлечения к исполнению обязательств по Договору субпоставщиков/ субподрядчиков /соисполнителей Поставщик несет ответственность за действия привлеченных к исполнению Договора лиц, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком/субпоставщиком/ соисполнителем, в том числе ответственность за убытки/имущественные потери, причиненные участием субподрядчика/субпоставщика/соисполнителя в исполнении Договора.
• Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ; ТУ и др.), техническому заданию, другим требованиям, в соответствии с Договором; подтверждаться сертификатом Поставщика/Изготовителя и/или иными подтверждающими качество Товара документами.
• Товар сдается Поставщиком и принимается Покупателем:

- по качеству – в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями Договора;

- по количеству – согласно данным, указанным в товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД.

• Товар считается принятым Покупателем по количеству и качеству при положительных результатах приемки Товара по количеству и качеству. Входной контроль проводится в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней от даты поставки Товара. Стороны установили, что Входной контроль Товара производится в соответствии с порядком проведения Входного контроля Товара, утвержденного на предприятии Покупателя.
• Фактическое количество полученного Товара подтверждается подписью представителя Покупателя на товарной накладной (ТОРГ-12) или в УПД.
• При обнаружении несоответствия количества Товара в неповрежденной упаковке отгрузочным документам Покупатель составляет Акт по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3,или в любой иной форме, подходящей для конкретной поставки на усмотрение Покупателя, и направляет их Поставщику по электронной почте на адрес _____________@____________ или по номеру факса________________ с последующей отправкой оригинала.
• Претензии по внешнему виду Товара (явные дефекты) могут быть заявлены в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Товара Покупателем.
• Иные претензии по качеству Товара (скрытые) дефекты могут быть заявлены в течение гарантийного срока на Товар, а в случае, если гарантийный срок не установлен или составляет менее 24 месяцев, то в течение 24 месяцев с момента передачи Товара Покупателю.
• При обнаружении дефектов в момент приемки Товара Покупатель или при обнаружении недостатков/дефектов Товара в течение гарантийного срока направляет Поставщику уведомление о наличии дефектов/расхождений/несоответствий поставленного Товара по количеству и (или) качеству. Поставщик обязан направить уполномоченного представителя для оформления Акта по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3,или Акта, составленного в любой иной форме, подходящей для конкретной поставки на усмотрение Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя. Отказ Поставщика от направления представителя, неприбытие представителя Поставщика в установленный срок, а равно неполучение Покупателем ответа от Поставщика о направлении представителя для продолжения приёмки Товара, означает согласие Поставщика на составление Акта о выявлении несоответствий поставленного Товара в одностороннем порядке Покупателем (Грузополучателем). В таком случае Покупатель имеет право составить Акт о выявлении расхождений/несоответствий поставленного Товара в одностороннем порядке, а Поставщик не имеет права предъявлять претензии по порядку оформления указанного акта, его содержанию и установленным в нем обстоятельствам, факту и моменту обнаружения и установления несоответствий (недостатков/дефектов) поставленного Товара, а также периода и причин возникновения его несоответствий (недостатков/дефектов). Составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара и/или несоответствия иным условиям настоящего Договора. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара. Акт, составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.
• Товар, не соответствующий условиям по качеству и/или количеству и/или комплектности и/или несоответствующий иным условиям настоящего договора, а также Товар, признанный Покупателем браком, считается не поставленным и оплате не подлежит.
• Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Товара, соответствующего условиям Договора по количеству и качеству,
  и документов, определенных пунктом 4.17 Договора.
• Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар составляет 10 (десять) месяцев от даты поставки.
• Товар, в котором при приёмке либо в течение гарантийного срока были обнаружены дефекты (далее – бракованный Товар), Поставщик обязан заменить либо устранить выявленные дефекты за свой счет в согласованный с Покупателем срок, который в любом случае не может превышать 30 (тридцать) календарных дней, с даты обнаружения дефектов Товара или иной согласованный сторонами срок.

Поставщик обязуется принять бракованной Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения его недостатков/дефектов.

Возврат Поставщику бракованного Товара, его доставка и транспортировка осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика.

При возврате бракованного Товара и передачи его Поставщику для замены на товар, соответствующий условиям настоящего Договора, Покупатель оформляет оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) в 2 (Двух) экз. (далее - товарная накладная на возврат), а Поставщик обязан выставить и передать Покупателю оригинал корректировочного счета-фактуры, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ (1 (Один) экз.) на стоимость бракованного Товара.

В случае, если стоимость бракованного Товара оплачена Покупателем до передачи его Поставщику для замены, обязательство Поставщика перед Покупателем по оплате денежной суммы за возвращённый бракованный Товар прекращается путём зачёта суммы, указанной в товарной накладной на возврат, в счёт суммы, оплаченной Покупателем за поставленный бракованный Товар.

С даты обнаружения дефектов бракованного Товара и до даты передачи его Поставщику для замены, бракованный Товар считается находящимся на ответственном хранении у Покупателя. В случае нарушения Поставщиком указанного в настоящем пункте срока принятия Поставщиком бракованного Товара, Поставщик возмещает Покупателю все необходимые расходы, понесённые Покупателем в связи с принятием бракованного Товара на ответственное хранение, его реализацией и/или его возвратом Поставщику.

По истечении указанного в настоящем пункте срока ответственность за риск случайной гибели бракованного Товара и/или его повреждения, за последствия, повлёкшие его утрату, включая возмещение стоимости бракованного Товара и возникшие убытки возлагаются на Поставщика.

Доставка, транспортировка товара, соответствующего условиям настоящего Договора и переданного Поставщиком взамен бракованного Товара (далее – заменяемый Товар) осуществляется силами и за счёт Поставщика на территорию промышленной площадки Покупателя, расположенной по адресу: ___________________________________________________________.

Поставщик обязан в течение 1 (Одного) календарного дня после отгрузки заменяемого Товара предоставить Покупателю информацию о транспортном средстве, используемого для перевозки заменяемого Товара, реквизиты транспортных документов, номенклатуру отгруженного заменяемого Товара.

В течение 5 (пяти) дней от даты отгрузки заменяемого Товара Поставщик обязан направить по электронной почте на адрес _____________________ копии следующих документов:

- транспортную накладную и (или) товарно-транспортную накладную (с отметкой о приемке груза к перевозке) и (или) железнодорожную квитанцию о приеме груза с отметкой о приеме груза к перевозке.

- счет-фактуру (в случае составления УПД (со статусом документа «1») счёт-фактура не направляется);

- товарную накладную на поставку товаров (ТОРГ-12) или УПД.

Подлинники документов, указанные в настоящем пункте, предоставляются вместе с заменяемым Товаром.

• Дефекты (недостатки), которые были обнаружены в Товаре при приемке либо в течение гарантийного срока, могут быть устранены силами и за счет Покупателя. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю на основании письменного требования и счета в течение 20 (Двадцати) дней расходы, подтвержденные документально. Стороны согласовали, что достаточным документальным подтверждением понесенных Покупателем расходов на устранение дефектов (недостатков) Товара является подписанная Покупателем калькуляция.
• Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки и иные расходы Покупателя, связанные с поставкой Товара ненадлежащего качества.

РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

• Обеспечение Договором не предусмотрено.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН [2]

В случае нарушения сроков оплаты поставленного в срок Товара Поставщик вправе потребовать у Покупателя уплаты неустойки в размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых процента) за каждый день просрочки от суммы просроченной оплаты, но не более 10 (Десяти) % несвоевременно оплаченной суммы.

Ответственность Покупателя, предусмотренная настоящим пунктом, не распространяется на авансовые платежи.

• В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке Товара (и/или партии Товара) в сроки, определенные настоящим Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере - с 1-го по 30-й день просрочки включительно – в размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых процента) от Цены несвоевременно поставленного Товара (и/или партии Товара) за каждый день просрочки;

- с 31-го дня просрочки по фактическую дату поставки Товара (и/или партии Товара) включительно - в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Цены несвоевременно поставленного Товара (и/или партии Товара) за каждый день просрочки.

• В случае ненадлежащего исполнения обязательства по поставке Товара (партии Товара) в части комплектности, качества, ассортимента, а также предоставления документов (пункт 4.17 настоящего Договора) обязательство по поставке Товара (партии Товара) не считается исполненным, а обязательство по оплате Товара (партии Товара) у Покупателя не возникает. При этом Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 7.2. настоящего Договора, до даты фактического исполнения соответствующего обязательства по поставке Товара (партии Товара) надлежащим образом.
• Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату груза при его транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Товара, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.
• При выявлении дефектов/недостатков/несоответствий, в течение гарантийного срока, в случае если срок устранения таких дефектов/недостатков/несоответствий превысит срок, установленный Договором, или иной установленный Покупателем срок, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,04 (ноль целых четырех сотых) % от Цены Товара, в котором выявлены дефекты, недостатки/несоответствия, за каждый календарный день просрочки.
• При непредоставлении Поставщиком решения о применении импортной продукции (когда такое решение является обязательным в соответствии с условиями настоящего Договора), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 0,1% от Цены Товара, на который не предоставлено такое решение, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей.
• Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (штраф, пени), возместить убытки, имущественные потери в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения Договора и возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением условий Договора. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

• Поставщик уплачивает неустойку (штраф, пеню) в течение срока, определенного пунктом 9.4 настоящего Договора для ответа Покупателю.

В случае неудовлетворения требования Покупателя об уплате договорной неустойки в указанный в настоящем пункте срок, Покупатель вправе произвести односторонний зачет денежных требований, уменьшив сумму платежей, подлежащих перечислению Поставщику по Договору и иным соглашениям (договорам) Сторон. При этом у Покупателя не возникает задолженности по оплате Товара (а также товаров, работ и/или услуг по иным соглашениям (договорам) Сторон) на сумму удержанной неустойки.

Покупатель направляет Поставщику заявление о прекращении обязательств зачетом по адресу, указанному в Договоре.

Зачет считается произведенным, а обязательство Поставщика по уплате суммы начисленной неустойки и обязательство Покупателя по оплате Товара (а также товаров, работ и/или услуг по иным соглашениям (договорам) Сторон) на сумму такого зачета прекращаются с момента, в который обязательства стали способными к зачету.

• Поставщик несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых им данных (информации и документов) необходимых для целей исполнения настоящего договора (в том числе данных, предоставленных до заключения Договора).
• Поставщик несет ответственность за ошибки, несоответствия, первичных бухгалтерских документов сведениям, указанным в Спецификации на Товар , а также за ненадлежащее или неполное оформление счетов-фактур ( в том числе в части данных о стране происхождения Товара и номере ДТ) Поставщик гарантирует возмещение Покупателю любых убытков, ущерба и требований, которые могут возникнуть или которые могут быть понесены Покупателем в результате какой-либо небрежности, ошибки, несоответствия, ненадлежащего или неполного оформления первичных документов, а также обязуется выплатить по требованию Покупателя неустойку в размере 0,1% от Цены Товара, указанной в таком документе. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности предоставить документы, оформленные в соответствии с требованиями, определенными Договором.
• Поставщик несет ответственность перед Покупателем за действия, произведенные привлеченными им субпоставщиками /субподрядчиками/ соисполнителями, как за свои собственные, включая ответственность за Товар и за любой ущерб, нанесенный данными лицами Товару, Покупателю или третьим лицам.
• Покупатель несет ответственность исключительно при наличии своей вины. Упущенная выгода и иные косвенные (непрямые) убытки возмещению Покупателем не подлежат.
• В случае просрочки поставки Товара (партии Товара) более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата ранее выплаченного аванса по настоящему Договору. Возврат суммы ранее выплаченного аванса должен быть произведен Поставщиком в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней от даты получения Поставщиком требования Покупателя о возврате суммы ранее выплаченного аванса.

Стороны путем заключения настоящего Договора достигли соглашения, что предъявление Покупателем требования, предусмотренного настоящим пунктом Договора, не свидетельствует само по себе о намерении Покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и не освобождает Поставщика от обязательств по Договору, если в требовании Покупателя прямо не указано иное.

Редакция пункта 7.14 для договоров, заключаемых с поставщиками, не являющимися резидентами Российской Федерации:

В случае просрочки поставки Товара (партии Товара) Поставщик возвращает Покупателю сумму ранее выплаченного аванса в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней от срока поставки Товара (партии Товара), определенного условиями настоящего Договора.

Стороны путем заключения настоящего Договора достигли соглашения, что исполнение Поставщиком требования, предусмотренного настоящим пунктом Договора, не свидетельствует само по себе о намерении любой из Сторон настоящего Договора в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и не освобождает Поставщика от обязательств по Договору.

• В случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных разделом 6 настоящего Договора, а также в случае неисполнения/отказа от исполнения Поставщиком настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10 (Десять) % от Цены настоящего Договора за каждый случай такого нарушения.
• В случае нарушения Поставщиком обязательств по п. 6.4. настоящего Договора, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика полного возврата аванса, ранее выплаченного по настоящему Договору. Возврат суммы ранее выплаченного аванса должен быть произведен Поставщиком в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня от даты получения соответствующего требования Покупателя.

Стороны путем заключения настоящего Договора достигли соглашения, что предъявление Покупателем требования, предусмотренного настоящим пунктом Договора, не свидетельствует само по себе о намерении Покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и не освобождает Поставщика от обязательств по Договору, если в требовании Покупателя прямо не указано иное.

РАЗДЕЛ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
• Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и(или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Введение политических и экономических санкций против Поставщика, страны Поставщика, страны Покупателя не является форс-мажором для Поставщика и основанием для отказа Поставщика от исполнения Договора или изменения обязательств и ответственности Поставщика по Договору.

• Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
• Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельства непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
• В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (Трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении Договора по указанному выше основанию Покупатель компенсирует Поставщику стоимость фактически произведенных Поставщиком расходов по исполнению Договора до момента получения Поставщиком/Покупателем извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а Поставщик передаёт Покупателю фактически изготовленные и закупленные Товары для целей исполнения Договора.
• Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.
• Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
• Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.
• Поставщик подтверждает, что ограничительные меры, как уже введенные органами власти Российской Федерации и зарубежных стран на дату заключения настоящего договора в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), так и ограничения, которые могут быть введены в будущем, не препятствуют Поставщику исполнению принятых на себя обязательств в порядке и сроки, установленные настоящим договором. Соответствующие ограничения также не являются форс-мажором для Поставщика и основанием для отказа от исполнения договора Поставщиком или изменения порядка и сроков исполнения обязательств и освобождения от ответственности по нему.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

• Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка.
• Претензии направляются в письменной форме с обязательным указанием суммы претензии, требования Стороны и обстоятельств, на которые Сторона ссылается как на основание своих требований. Претензия подписывается руководителем Стороны либо другим уполномоченным на то лицом.
• Претензия со всеми прилагаемыми к ней документами направляется заказным письмом с уведомлением о вручении/ценным письмом с описью вложений, либо вручается лично уполномоченному лицу Стороны с проставлением отметки о принятии.
• Претензия должна быть рассмотрена и направлен ответ на нее в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии. В ответе указываются: при полном или частичном удовлетворении – признанная сумма; при полном или частичном отказе – мотивы отказа со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ. Ответ подписывается руководителем Стороны либо другим уполномоченным на то лицом и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
• В случае отсутствия в сроки, определенные в пункте 9.4 настоящего Договора, ответа или отказа в удовлетворении претензии

Вариант 2.1.:

все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вариант 2.1. применяется в обязательном порядке в договорах, в ходе исполнения которых сторонами производится обмен информацией, составляющей государственную тайну.

Вариант 2.2. (вариант для внешнего контрагента, независимо от резидентства):

любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее по тексту – РАЦ) в соответствии с положениями Арбитражного регламента. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.

В случае, предусмотренном Арбитражным регламентом РАЦ, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использованы следующие адреса электронной почты:

АО «АЭМ-технологии»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

________________________________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также РАЦ. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом в соответствии с Арбитражным регламентом, Сторона заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

Для целей арбитража Стороны договорились о следующем порядке выбора арбитров и Составе арбитража:

Споры разрешаются составом арбитража, состоящим из одного арбитра из рекомендованного списка арбитров РАЦ, кандидатуру которого Стороны согласуют путем обмена письменными уведомлениями о согласовании кандидатуры арбитра в срок не позднее 20 (Двадцати) дней после подачи Уведомления или Иска.

В случае, если Стороны не согласовали кандидатуру единоличного арбитра в указанный срок, то единоличный арбитр назначается Президиумом РАЦ не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения РАЦ Уведомления или Иска в соответствии с Арбитражным регламентом РАЦ.

Вариант 2.3. (вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации):

любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в порядке арбитража, администрируемого Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.

Вариант 2.4. (вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации):

любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 10. СРОК ДОГОВОРА

• Договор вступает в силу с даты его заключения (Дата Договора) и действует до надлежащего исполнения Сторонами обязательств.

Обязательства Сторон, возникшие до момента истечения срока действия Договора, должны быть исполнены в порядке и на условиях, определенных Договором.

Редакция пункта 10.1 для договоров, заключаемых с поставщиками, не являющимися резидентами Российской Федерации:

Договор вступает в силу с даты его заключения (Дата Договора) и действует по «__»__________ 20 __ г. включительно.

Обязательства Сторон, возникшие до момента истечения срока действия Договора, должны быть исполнены в порядке и на условиях, определенных Договором.

• Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
• Окончание срока действия Договора по любому из оснований, его расторжения и/или отказа от него не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, а также от исполнения тех обязательств, которые возникнут в будущем (после окончания срока действия Договора, его расторжения и/или отказа от него) и/или которые требуется исполнить в связи с наступлением после окончания срока действия Договора событий, вытекающих из исполнения условий Договора, а также в связи с нарушением какого-либо обязательства, гарантии или заверения, установленных настоящим Договором. В соответствии со статьей 453 Гражданского кодекса РФ, после окончания срока действия Договора, его расторжения и/или отказа от него сохраняют свою силу и продолжают действовать положения настоящего пункта Договора, а также положения пунктов, предусмотренных разделами 14, 17 и 18 настоящего Договора. В случае противоречия иных положений Договора и/или приложений/спецификаций к нему положениям настоящего пункта, приоритет при толковании условий Договора имеют положения настоящего пункта.

РАЗДЕЛ 11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

• Любые изменения и дополнения к Договору возможны по соглашению Сторон, должны быть оформлены в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительного соглашения (за исключением случая, определенного пунктом 19.5 Договора). Одностороннее изменение условий Договора Поставщиком запрещено. Односторонний отказ Поставщика от исполнения Договора допускается только в случаях, предусмотренных законом.
• Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, а также расторгнуть Договор в соответствии со ст.450.1 ГК РФ без возмещения Поставщику каких-либо убытков, причиненных таким расторжением, в следующих случаях:

- нарушение Поставщиком обязанности по предварительному согласованию даты отгрузки Товара в порядке, установленном настоящим Договором;

- нарушение Поставщиком условий конфиденциальности (Приложение № 2);

- нарушение Поставщиком сроков поставки Товара более, чем на 30 (Тридцать) дней;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

- поставка Товара некомплектно или ненадлежащего качества с дефектами, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок;

- обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- обращение в суд кредитора (-ов) Поставщика, самого Поставщика или его органов управления с заявлением о признании Поставщика банкротом;

- иные случаи, предусмотренные Договором, в том числе, предусмотренные 14.5, раздела 15, 16.4 настоящего Договора.

- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Договор прекращается с момента получения уведомления об одностороннем отказе от Договора (исполнении Договора) в порядке установленном п. 19.1 настоящего Договора.

Отказ от Договора (исполнения Договора), а также его расторжение, влекут прекращение Договора и/или обязательств Сторон, связанных с его исполнением, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, имевших место в период действия Договора, а также от исполнения гарантийных обязательств.

В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) Покупателем по основаниям, указанным в настоящем пункте, Поставщик возвращает Покупателю сумму ранее выплаченного аванса в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней от даты получения уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

• Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.

РАЗДЕЛ 12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

12.1. Стороны обязуются соблюдать условия о конфиденциальности в порядке, предусмотренном Приложением № __ и на основе соглашения о конфиденциальности (при его наличии).

РАЗДЕЛ 13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

• При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
• Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции.

РАЗДЕЛ 14. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

• Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или действующим законодательством Стороны или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

- полномочия лица на заключение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами или иными регулирующими деятельность Стороны документами, и при заключении Договора такое лицо не вышло за пределы своих полномочий;

- в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;

- отсутствуют какие-либо иные обстоятельства ограничивающие, запрещающие или делающие невозможным для Стороны заключение Договора и исполнение обязательств по нему;

- вся информация и документы, предоставленные Стороной в связи с заключением Договора, являются достоверными

- до подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов.

• Поставщик заверяет и гарантирует:

- реальность заключаемой сделки;

- проведение Поставщиком до даты заключения Договора необходимой и достаточной оценки объема обязательств по Договору, удовлетворенность ценой Договора, которая покрывает все обязательства и риски, принимаемые Поставщиком по Договору.

- наличие у Поставщика необходимой квалификации, знаний, ноу-хау, материально-технической базы и опыта поставки с выполнением всех требований норм и правил для выполнения обязательств по настоящему Договору;

- наличие у Поставщика фактической возможности осуществить поставку Товара Покупателю, а также обладание всеми необходимыми ресурсами;

- наличие у Поставщика (субпоставщика) разрешений и лицензий, необходимых для исполнения обязательств по Договору. Поставщик несет ответственность за последствия, наступившие в связи с отсутствием / окончанием срока действия таких разрешений и лицензий и т.п.;

- фактическое исполнение обязательств по настоящему Договору лицами, указанными в первичных бухгалтерских документах, выставляемых Поставщиком в адрес Покупателя;

- привлечение к исполнению всех или части обязательств по настоящему Договору субпоставщиков и / или субисполнителей и / или иных третьих лиц исключительно по согласованию с Покупателем и на основании заключаемых с такими лицами договоров, приемку товаров / работ / услуг по договорам с такими третьими лицами – исключительно на основании первичных документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что привлекаемые Поставщиком к исполнению Договора лица являются добросовестными исполнителями обязанностей по своим обязательствам, обладают достаточными для этого имущественными и трудовым ресурсами;

- полноту и достоверность предоставления Покупателю данных (информации и документов) о ходе и порядке исполнения обязательств по настоящему Договору, данных (информации и документов), предоставляемых для исполнения обязательств по Договору (в том числе данных, предоставленных до заключения Договора);

- своевременность и полноту исполнения Поставщиком обязанностей по уплате налогов и сборов, сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и / или зачет (возврат) суммы налога;

- надлежащее оформление выставляемых в адрес Покупателя счетов-фактур (в том числе при предъявлении Покупателю НДС), (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС), иных документов, в том числе первичного учета, представленных Поставщиком при исполнении обязательств по Договору;

- отражение всех операции Поставщика по приобретению Товара (работ / услуг) у своих контрагентов, реализации Товара Покупателю в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика, в установленный срок;

- Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;

- по сделкам с Поставщиком не имеется и в последующем не возникнет признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров для принятия к вычету сумм НДС (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);

- отражение в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара (работы, услуги) (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);

- наличие у Поставщика всех необходимых в соответствии с действующим законодательством документов на Товар в случае, если Поставщик Товара не является собственником Товара, и наличие у поставщика соответствующей отчетности.

- Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и пр.), препятствующих надлежащему исполнению Договора.

• Все гарантии и заверения, данные Поставщиком в соответствии с Договором и настоящим разделом, даны Поставщиком как в отношении себя, так и в отношении субпоставщиков / соисполнителей.
• Стороны признают, что при заключении Договора Стороны полагались на заверения и гарантии, указанные в настоящем разделе Договора, и что их достоверность имеет для Сторон существенное значение.
• Если какие-либо из указанных выше заверений и гарантий Поставщика оказались изначально недостоверными на дату заключения настоящего Договора или были/стали таковыми в ходе его исполнения, то Покупатель имеет право отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

РАЗДЕЛ 15. ОГОВОРКА О САНКЦИОННЫХ СПИСКАХ.

15.1. Поставщик настоящим гарантирует, что он сам, его субпоставщик/соисполнитель/ изготовитель не контролируются лицами, включенными в перечни физических лиц, юридических лиц, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни его субпоставщик/соисполнитель/изготовитель, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни физических лиц, юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, а также субпоставщиков/соисполнителей/изготовителей или лиц, которые их контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

РАЗДЕЛ 16. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ.

• Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика _____________ на адрес электронной почты Покупателя _____________@____________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, Госкорпорации "Росатом" и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Покупателем, Госкорпорацией "Росатом" и такими органами (далее - Раскрытие).

• Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений в соответствии с положениями п. 16.1 Договора и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
• Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.
• Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым от даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

РАЗДЕЛ 17. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ.

РЕЙТИНГ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ.

• В случае расторжения Договора Покупателем в одностороннем порядке, по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, а также в случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора после его заключения, когда такая обязанность предусмотрена условиями настоящего Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 года.
• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиком» могут являться:

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и(или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и(или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

- подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупреждён, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

Если по причинам, зависящим от Поставщика и / или субпоставщиков / соисполнителей, привлеченных Поставщиком к выполнению обязательств (части обязательств) по настоящему Договору, в том числе, но не исключительно, по причине ненадлежащего оформления документов, в частности первичного учета, указанными лицами, непредоставления сведений о выполнении обязательства по Договору субпоставщиками / соисполнителями, иными лицами / организациями, в том числе не согласованными с Покупателем и / или ввиду несоблюдения Поставщиком каких-либо гарантий и / или заверений, данных в настоящем Договоре:

Выбрать один из вариантов абзацев 2 и 3

Вариант 1: Поставщик является налогоплательщиком НДС:

- Покупателю отказано налоговым органом в признании права на включение в состав налоговых вычетов сумм НДС по выставленным Поставщиком счетам-фактурам, и / или в признании права на включение в состав расходов по хозяйственным операциям с Поставщиком,

- Покупателем произведена самостоятельная корректировка налоговых вычетов / налоговых расходов по результатам оценки исполнения Договора Поставщиком на соответствие требованиям ст.54.1 НК РФ (по своей инициативе и / или в связи с рекомендацией налогового органа о необходимости самостоятельной оценки рисков налогоплательщика) и выявлены обстоятельства, связанные с деятельностью Поставщика, влекущие отказ/непризнание налоговых вычетов по НДС и расходам для целей налогообложения налогом на прибыль налоговыми органами,

Вариант 2: Поставщик не является налогоплательщиком НДС:

- Покупателю отказано налоговым органом в признании права на включение в состав расходов по хозяйственным операциям с Поставщиком,

- Покупателем произведена самостоятельная корректировка налоговых расходов по результатам оценки исполнения Договора Поставщиком на соответствие требованиям ст.54.1 НК РФ (по своей инициативе и / или в связи с рекомендацией налогового органа о необходимости самостоятельной оценки рисков налогоплательщика) и выявлены обстоятельства, связанные с деятельностью Поставщика, влекущие отказ/непризнание расходов для целей налогообложения налогом на прибыль налоговыми органами,

Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком, а Поставщик принимает на себя обязательство уплатить штраф в размере 5% от Цены Договора в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

Стороны договорились, что Поставщик в соответствии со ст.406.1 ГК РФ возмещает Покупателю в течение 5 календарных дней с даты соответствующего требования Покупателя все имущественные потери последнего, возникшие:

- в связи с неотражением выставленных счетов-фактур в первичной или уточненной налоговой декларации по НДС, поданной Поставщиком или иным лицом за Поставщика, в случае неустранения «налогового разрыва по НДС» в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления требования Покупателем Поставщику в размере НДС, доплаченного в бюджет, и соответствующих пеней на основании информационных писем и протоколов совещаний органов ФНС России; (абзац применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);

- в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по Договору, из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС (если Поставщик является налогоплательщиком НДС) и/или из-за исключения стоимости приобретенных товаров / работ / услуг из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;

Выбрать один из вариантов следующих абзацев.

Вариант 1: Поставщик является налогоплательщиком НДС:

- в связи с подачей Покупателем уточненной налоговой декларации (в том числе, но не ограничиваясь, на основании информационного письма налогового органа, в связи с получением информации о наличии признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС и пр.) с внесением необходимых исправлений в части суммы подлежащего уплате НДС и / или отказом от налогового вычета по соответствующей сделке в размере НДС, доплаченного в бюджет (подлежащего доплате / начисленного), и соответствующих пеней. Наличие / отсутствие решения / акта или иного документа налогового органа, содержащего требование / предложение подать уточненную налоговую декларацию, не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери и уплатить штраф, указанный в настоящем разделе;

- в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Покупателя являющийся предметом Договора Товар, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пени, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;

Вариант 2: Поставщик не является налогоплательщиком НДС – предусматриваются ТРИ абзаца:

- в связи с подачей Покупателем уточненной налоговой декларации (в том числе, но не ограничиваясь, на основании информационного письма налогового органа и пр.) с внесением необходимых исправлений по соответствующей сделке в размере суммы налога, доплаченного в бюджет (подлежащего доплате / начисленного), и соответствующих пеней. Наличие / отсутствие решения / акта или иного документа налогового органа, содержащего требование / предложение подать уточненную налоговую декларацию, не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери и уплатить штраф, указанный в настоящем разделе;

- в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Заказчика являющийся предметом Договора результат Работ, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пени, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за исключения стоимости приобретенных результатов Работ, товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком.

В случае утраты Поставщиком права на применение упрощенной системы налогообложения, стоимость договора (работ/услуг) рассматривается включающей в себя НДС и изменению не подлежит, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору. В случае неправомерного освобождения от НДС Поставщик за свой счет вносит в бюджет, исчисленный от стоимости работ НДС по ставке согласно действующему законодательству

- в связи с нарушением Поставщиком каких-либо заверений, данных Поставщиком в разделе 14 в размере сумм, уплаченных Покупателем в бюджет.

Факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, и / или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери и уплатить штраф, указанный в настоящем разделе.

• Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе в ходе встречной налоговой проверки) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара по Договору и / или подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа, если иной срок не установлен в запросе.
• В случае проведения налоговым органом налоговой проверки одной из Сторон настоящего Договора, другая Сторона обязуется оказывать Стороне, в отношении которой проводится такая проверка, содействие в виде представления проверяющим необходимой информации (в том числе документов), связанной с заключением и исполнением настоящего Договора.
• Поставщик совершит все необходимые действия по подтверждению операций по исполнению Договора, в том числе предоставит (обеспечит предоставление третьими лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) по первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не установлен в запросе.
• Стороны договорились, что обязательства и ответственность, предусмотренные настоящим разделом Договора и возникшие, как в период действия Договора, так и после окончания срока его действия, его расторжения и/или отказа от него любой из Сторон, сохраняют свое действие и/или являются действительными и подлежат исполнению после окончания срока действия Договора.

РАЗДЕЛ 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

• Все уведомления, сообщения, необходимые в соответствии с Договором, должны направляться в письменной форме по адресам, указанным в Договоре.

Все письма и иные документы (в том числе, но не ограничиваясь – уведомления (в том числе, но не ограничиваясь – об отказе от Договора), заявления, декларации и т.п.) направляются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, и считаются надлежащим образом доставленными Стороне, являющейся адресатом:

- при вручении лично или с курьером – в момент передачи под роспись;

- при почтовой доставке письмом – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления на почтовое отделение, обслуживающее адрес места нахождения Поставщика, указанного в ЕГРЮЛ на момент отправки;

- при электронной передаче – в момент направления (передачи) их на электронный адрес, указанный в настоящем Договоре.

Адресат обязан любыми способами обеспечить получение поступающей почтовой корреспонденции по почтовому, электронному и иным адресам, указанным в настоящем Договоре. С момента поступления корреспонденции в отделение почтовой связи, непосредственно обслуживающее адресата по адресу, указанному им в настоящем Договоре, риск ненадлежащего исполнения организацией почтовой связи своих обязанностей переходит к адресату.

Любое уведомление, сообщение или иной документ, направляемые по электронной почте, должны отправляться с приложением документа, подписанного надлежаще уполномоченным представителем отправителя, в сканированном нередактируемом формате PDF.

Любой документ должен содержать наименование юридического лица, от которого он исходит, его реквизиты (ИНН, ОГРН), наименование должности лица подписавшего документ и ссылку на документ, свидетельствующий о наличии у такого лица полномочий (в случае если ранее такой документ не передавался, к сообщению должна быть приложена также его удостоверенная копия).

Уведомление или иной документ запрещается вставлять непосредственно в тело письма.

Стороны признают юридическую силу документов, оформленных и направленных в соответствии с требованиями настоящего пункта и полученных с адресов электронной почты:

- от Покупателя __________@ pzm.su,

- от Поставщика e-mail: ____@________.

Претензии, письма (в т.ч. уведомления, заявления, декларации и т.п.) и иные документы, предоставление которых в оригинале предусмотрено Договором (в том числе, соглашениями и/или приложениями к нему), нормативной, конструкторской, технической и /или иной регламентирующей документацией, должны направляться только в оригинале только ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении в отношении контрагентов с местонахождением на территории Российской Федерации или иной почтовой связью в отношении контрагентов, находящихся вне территории Российской Федерации в порядке, предусмотренным настоящим пунктом.

• Любая переписка и договоренности Сторон до даты заключения Договора теряют силу с момента подписания Договора в части, противоречащей условиям Договора.
• Во всем, что не урегулировано настоящим Договором стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации. Применимым правом к правоотношениям сторон, вытекающим из настоящего Договора и возникающим в связи с ним, в том числе связанным с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, является законодательство Российской Федерации.
• Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации (Банком России), а также изменение ключевой ставки Банка России являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения Договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.
• В случае если у Стороны изменяются банковские и/или почтовые (в том числе, электронные) реквизиты, она должна незамедлительно направить письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной. Изменения считаются вступившими в силу с момента получения другой Стороной уведомления об изменении. До момента надлежащего уведомления об изменении банковских и/или почтовых (в том числе электронных) реквизитов все уведомления/иные документы и т.д., вытекающие из исполнения настоящего Договора, направленные по старым банковским и/или почтовым (в том числе, электронным) реквизитам, засчитываются как надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Все риски, связанные с неуведомлением или в результате неуведомления, несет Сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
• Стороны договорились, что, в случае дополнительного письменного подтверждения сторон об обмене электронными документами посредством электронного документооборота, стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение первичных учетных документов, предусмотренных Договором (товарных накладных, счетов-фактур (корректировочных и исправительных счетов-фактур), универсальных передаточных документов (УПД) (универсальных корректировочных документов (УКД)) в электронном формате, утвержденном соответствующим приказом ФНС, действующем на дату передачи электронного документа (формализованные документы), а также актов сверки взаимных расчетов, выписок из книги продаж, подтверждающих отражение реализации в адрес Покупателя для целей исчисления НДС, в виде неформализованных электронных документов.

Стороны подтверждают, что указанные документы, при условии наличия в них всех сведений, определенных Договором, признаются сторонами оформленными в соответствии с условиями Договора. Стороны признают электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и соглашения сторон юридически эквивалентными документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

Положения настоящего пункта не ограничивают стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством РФ.

При наличии соглашения о юридически значимом электронном документообороте и выставлении первичных документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, приоритет будут иметь первичные документы, составленные на бумажных носителях и подписанные собственноручными подписями представителей сторон.

Пункт 19.7 применяется для договоров, заключаемых по результатам проведения закупочной процедуры на ЭТП.

• Настоящий договор заключен по результатам проведения закупочной процедуры _______________ (протокол/решение № ____________ от _________). Информация о закупке размещена по адресу в сети «Интернет» _________________. Поставщик ознакомлен и принял требования к заключению настоящего Договора, его исполнению и последствиям расторжения договора, опубликованные в составе закупочной документации.

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1: Спецификация.

Приложение № 2: Условия конфиденциальности.

Приложение № 3: Форма запроса о согласовании даты отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 21. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК

___________ __________________

Приложение № 1

к Договору поставки № ______

от «__» _______ 2025 года

г. Петрозаводск «__» _____ 2023 г.

Спецификация

к договору поставки №____ от «__» ______ 2023года

- Посмотреть таблицу с данными

1.Стоимость Товара:

Общая стоимость без учета НДС:

Сумма НДС 20%:

Общая стоимость с учетом НДС:

2.Условия поставки:

2.1. Требования предоставления оригиналов паспорта и сертификата качества изготовителя

2.2. Допускается досрочная поставка, по согласованию с покупателем.

2.3. Условия и способ поставки:

Место поставки: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65

Грузополучатель и его адрес: Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск, Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65

Грузоотправитель и его адрес:

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК

_____________ ________________

Приложение № 2

к Договору поставки №

от «__» _____ 2025г.

Условия конфиденциальности

Настоящие условия регулируют отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне Сторон, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках Договора термины «коммерческая тайна», «информация, составляющая коммерческую тайну», «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну», «передача информации, составляющей коммерческую тайну» и «разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» соответствуют их определениям, данным в статье 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Термин «конфиденциальность информации» соответствует его определению в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Режим коммерческой тайны - договорно-правовые, организационные, технические и иные меры, принятые Стороной по защите информации, составляющей коммерческую тайну Стороны.

Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит обладателю такой информации в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

На материальные носители (бумажные, магнитные и иные носители), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, передаваемые одной Стороной (Передающая сторона) другой Стороне (Принимающая сторона), должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования ее обладателя, места его нахождения и иных реквизитов, необходимых для идентификации носителя, что в совокупности является необходимым и достаточным условием для распространения условий конфиденциальности на Информацию, зафиксированную на таком носителе. Порядок проставления такой пометки регулируется внутренними нормативными актами Сторон. Информация, содержащаяся на материальном носителе, может быть передана из рук в руки в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, либо направляться курьерской, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении с описью содержимого.

Информация, составляющая коммерческую тайну, может быть передана по телекоммуникационному каналу связи с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации в случае организации и установления между Сторонами такого канала связи.

В случае устной передачи информации, составляющей коммерческую тайну, в процессе проведения бесед, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.д. (далее – совещание), содержание информации фиксируется в протоколе, который подписывается всеми участниками совещания. Об обсуждении вопросов, составляющих коммерческую тайну, участники совещания предупреждаются представителем Передающей стороны перед его началом и фиксируется подписями всех участников совещания в листе ознакомления и ни один из участников не имеет права отказаться от подписания Листа ознакомления. Данный Лист ознакомления в обязательном порядке прилагается к Протоколу совещания.

Передача и возврат Информации, составляющей коммерческую тайну, сопровождается обязательным составлением акта приема-передачи в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. При получении Информации, составляющей коммерческую тайну, Принимающая сторона обязана подписать экземпляр акта приема-передачи (также скрепить печатью), и не позднее 3-х календарных дней после получения акта приема-передачи направить оригинал акта приема-передачи Передающей стороне. В случае если Принимающая сторона не подписала акт приема-передачи (по любым причинам), Передающая сторона не лишена права ссылаться на иные доказательства передачи Информации, составляющей коммерческую тайну (электронные письма, отправку документов по почте или курьером, т.п.)

Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, от другой Стороны, обязуется с момента ее получения:

Принять меры по охране ее конфиденциальности.

Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима, исключительно для достижения целей, определяемых условиями Договора при условии, что указанными работниками будут выполняться положения настоящего Договора.

Не использовать ее для целей, не предусмотренных настоящим Договором, в том числе для деятельности, направленной на извлечение прибыли.

Не передавать ее, не разглашать и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам, а также лицам, не указанным в п. 7.2., без письменного разрешения Передающей стороны.

Не копировать без письменного разрешения передавшей Стороны.

В отношении сведений, изложенных в статье 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Сторонами не может быть установлен режим коммерческой тайны.

Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от другой Стороны, может быть передана органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с уведомлением об этом обладателя этой информации.

В отношении информации с грифом «Коммерческая тайна» и ее материальных носителей (воспроизведений), переданных одной Стороной другой Стороне, действует режим коммерческой тайны за исключением случаев, предусмотренных п. 8.

В случае реорганизации Сторон реорганизуемая Сторона уведомляет вторую Сторону о факте реорганизации и осуществляет возврат по требованию передающей стороны или ее правопреемника информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны на всех материальны носителях передающей стороне или ее правопреемнику.

В случае ликвидации Стороны она обязана в согласованный Сторонами срок до своей ликвидации обеспечить возврат информации, зафиксированной на материальных носителях, Стороне, предоставившей информацию.

Окончание срока действия Договора не будет освобождать Сторону, получившую информацию, составляющую коммерческую тайну, от обязательств, указанных в п. 7 настоящих условий.

Информация, составляющая коммерческую тайну, которая была передана в рамках настоящего Договора на материальных носителях, подлежит возврату по актам приема-передачи в течение 30 календарных дней после получения письменного запроса от Передающей Стороны о необходимости возвращении или уничтожении переданной Информации, направленного после исполнения или расторжения настоящего Договора, а все ее копии в любой форме и на любых носителях должны быть уничтожены Принимающей Стороной, если только Принимающая Сторона не сможет доказать, что Информация, составляющая коммерческую тайну, или ее копии были уничтожены ранее такого запроса. Возвращение, а также уничтожение, материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, и их копий не будет влиять на обязательства Сторон по сохранению конфиденциальности этой информации.

Передающая сторона, являющаяся обладателем прав по распоряжению Информацией, передает ее или обеспечивает в каком-либо виде доступ к ней Принимающей стороне. Принимающая сторона не приобретает право на Информацию, а лишь получает право ее использования исключительно в порядке, определенном в настоящем Соглашении. Передающая сторона не предоставляет Принимающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Передающей стороне.

Принимающая сторона не будет без предварительного письменного разрешения Передающей стороны воспроизводить, переводить, изменять в любой форме в целом или частично, использовать содержащиеся в Информации, отнесенной к категории коммерческой тайны, сведения в коммерческих интересах лиц и организаций, или выполнять на базе этих сведений какую-либо работу, кроме заранее оговоренной с Передающей стороной.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящими условиями, приведшего к разглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и ущербу для другой Стороны, Сторона, права которой были нарушены, вправе требовать от виновной Стороны возмещения причиненного ущерба в полном объеме, а при наличии достаточных оснований - привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны письменно информируют друг друга о требованиях, предъявляемых нормативными документами Сторон к защите информации, составляющей коммерческую тайну, а также об изменениях в таких нормативных документах, в том числе о прекращении действия в отношении Информации режима коммерческой тайны.

Обязательства Принимающей стороны по обеспечению конфиденциальности Информации, полученной от Передающей стороны, сохраняются до момента, пока Передающая сторона не снимет ограничения на распространение данной Информации. Обязательства по обеспечению конфиденциальности сохраняют свое действие в течение 10 лет с даты окончания действия Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Договору поставки № __________________

от « ____» _________ 2025 года

На бланке Поставщика

ЗАПРОС

о согласовании даты отгрузки Товара

___________________________ , просит согласовать дату отгрузки Товара в адрес АО «АЭМ-технологии»:

(наименование Поставщика)

Реквизиты договора: ________________________________________________

Спецификация № ___________ от ___________ позиция № _______________________

Наименование Товара: ________________________________________________

Количество Товара: ___________________ Количество грузовых мест:_____

Планируемая дата отгрузки: ________________________________________________

ФОРМА

Планируемая дата доставки до места поставки: _________________________________

Грузополучатель: ________________________________________________

Способ транспортировки/вид транспорта: _____________________________________

Дата /Должность/ _____________ (Фамилия И.О.)

/подпись/

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

В случае заключения договора на нетиповых условиях (условиях оплаты при наступлении ключевых событий) условия п. 3.2 подлежат согласованию с руководителем структурного подразделения, в компетенции которого находятся финансовые вопросы, руководителем подразделения по вопросам бюджетирования и экономики, руководителем службы безопасности соответствующего филиала и/или головного подразделения в соответствии с матрицей согласования договоров, действующей в АО «АЭМ-технологии». ↑

В п. 7.1 и 7.2 размер неустойки установлен на дату утверждения типовой формы договора исходя из необходимости соответствия ставки размеру не менее 1/300 ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, при несоответствии ставки неустойки данному значению в момент подготовки проекта договора, ставка подлежит корректировке. ↑

УТВЕРЖДЕНО

Технический директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СЕРТИФИКАТ: 04B446DC0017B1A096454DE2BB977A1710

ВЛАДЕЛЕЦ: Друганов Алексей Сергеевич

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 15.02.2024 по 15.05.2025

А.С. Друганов

03.02.2025

Техническое задание ПФ/35-тз

На поставку лакокрасочных материалов для окраски оборудования, поставляемого

для АЭС

Петрозаводск

2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Армокот А501 зеленый

Отвердитель А1401

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в

употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены

потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием

предмета закупки.

- гарантийный срок хранения на материал должен быть не меньше 10 месяцев при

поступлении в распоряжение заказчика.

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

20.30.12.130

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленная окраска металлических поверхностей изделий для АЭС.

Сушка естественная (холодная).

Армокот А501 применяется в соответствии с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в

качестве специального покрытия: радиационностойкого, легкодезактивируемого,

термостойкого, атмосферостойкого для защиты оборудования АЭС.

Отвердитель А1401 применяется в соответствии с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля

проведения холодной сушки материала АРМОКОТ А-501

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Защитно-декоративная

окраска

металлических

поверхностей,

не

контактирующих с рабочей средой, для изделий, работающих в производственных

помещениях после хранения в течении периода не более 3-х лет на монтажных

площадках строящихся АЭС (условия хранения 5 или 6 в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Требование к покрытию:

- Атмосферостойкость,

- Термостойкость,

- Радиационная стойкость,

- Стойкость к дезактивирующим растворам.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) Товара

Для Армокот А501 зеленого - в соответствии с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

изм.5.

Для Отвердителя А1401 – в соответствии с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Материал Армокот А-501 должен в составе систем покрытия входить в

«Реестр полимерных дезактивируемых покрытий, имеющих разрешение для

применения в атомной отрасли в соответствии с ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть» АО «НИКИМТ-

Атомстрой» как Головной организации ГК «Росатом» по неметаллическим,

полимерным материалам и покрытиям и иметь соответствующее Заключение.

Полное соответствие НД, подтвержденное документами качества.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Сохранение качества материала при хранении в пределах гарантийного срока

(в не распакованной таре изготовителя, при соблюдении указанных изготовителем

условий хранения).

Надежность нанесенного покрытия согласно разд. 3 и подраздела 4.1

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным

материалам

Для Армокот А501 - в соответствии с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьизм.5;

Для Отвердителя А1401 – в соответствии с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Маркировка должна быть произведена по ГОСТ 9980.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Материалы

лакокрасочные. Маркировка», а также в соответствии:

Для Армокот А501 - в соответствии с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть изм. 5;

Для Отвердителя А1401 – в соответствии с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Маркировка должна быть четкой, хорошо читаемой, не поврежденной, нанесенной

материалами, обеспечивающими её стойкость при хранении, транспортировании (в

том числе при отправке на монтаж с транспортировкой водными видами

транспорта, включая тропические районы на экспорт) и использовании материала.

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

Упаковка материалов должна производиться в соответствии ГОСТ 9980.32014 «Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных

материалов. Упаковка», тара должна быть сертифицирована под требуемый класс

опасности материалов, указанный в соответствующем «Паспорте безопасности» на

каждый материал:

- Материал Армокот А501- стальной барабан конический типа 1А2, группа

упаковки ООН II;

- Отвердитель А1401 – группа упаковки ООН II.

Качество упаковочной тары, её соответствие группе упаковки ООН должно

быть подтверждено сертификатами.

Упаковка должна быть неповрежденной, невскрытой, обеспечивать

сохранность находящихся в ней продуктов на период транспортирования и

гарантийного срока хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка на территории Покупателя.

Проверка при входном контроле:

- товаросопроводительная и прочая документация – в соответствии с

Договором на поставку;

- документы качества (оригинал паспорта, сертификат качества со сроком

действия не ранее срока окончания гарантийных сроков хранения материалов);

- документация в объеме требований подраздела 5.2;

- состояние упаковки, маркировочных надписей;

- идентификация сопроводительных документов и материалов по этикетке;

- гарантийных сроков на материалы.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке Товара

Покупателю при поставке материалов должна быть передана следующая

документация, позволяющая в том числе оформить таможенную декларацию для

отправки материалов на монтажную площадку АЭС для проведения необходимых

окрасочных работ, а именно:

- Сертификаты соответствия;

- документы качества;

- Паспорта безопасности в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 на каждую позицию;

- Сертификаты на упаковочную тару, как на основу, так и на отвердитель;

- Инструкции по применению материалов;

Вся документация должна быть предоставлена на русском и английском языках.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ 9980.5 «Материалы лакокрасочные. Транспортирование и

хранение» и

- ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть изм.5 - для Армокот А501;

- ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля Отвердителя А1401.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 9980.5 «Материалы лакокрасочные. Транспортирование и

хранение» и

- ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть изм.5 - для Армокот А501;

- ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля Отвердителя А1401.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Требования к объему и сроку предоставления гарантий в соответствии с проектом

договора на поставку.

Срок окончания гарантийных сроков хранения при поставке не должен быть меньше

10 месяцев.

В случае поставки лакокрасочных материалов, не соответствующих требованиям

настоящего ТЗ, поставщик обязан заменить и доставить лакокрасочные материалы

на годные (соответствующие требованиям настоящего ТЗ) и доставить

Покупателю за свой счет.

В случае обнаружения каких-либо отклонений материалов от требований ТУ в период

гарантийного срока Покупатель вправе предъявить письменную претензию

Поставщику и потребовать замену продукта.

Убытки, понесенные Покупателем, из-за поставки некачественных материалов

обязан возместить Поставщик.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с требованиями:

- ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть изм.5 - для Армокот А501;

- ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля Отвердителя А1401.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями:

- ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть изм.5 - для Армокот А501;

- ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля Отвердителя А1401.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с требованиями:

- ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть изм.5 - для Армокот А501;

- ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля Отвердителя А1401.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Материал Армокот А501 должен иметь расфасовку не более 25кг.

Отвердитель А1401 – не более 0,1 кг

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Армокот А501 зеленый ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть изм.5 – 2000кг

Отвердитель А1401 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-2016 – 6кг

Срок поставки – в соответствии с условиями договора

Место поставки – Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Зайцева, д.65

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Документация на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1

ТЗ

Техническое задание

2

ТУ

Технические условия

Сокращение

Расшифровка сокращения

запрос_ткп

13.02.2025

331-21/651