Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №302886727

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27 Извещение Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными

• Реестр
• Методические материалы
• Новости

Политика в отношении обработки персональных данных

© 2025 Информационная система в сфере закупок Чувашской Республики. ОБОСНОВАНИЕ_НАЧАЛЬНОЙxx

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на поставку лакокрасочных материалов для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с выбранным методом обоснования.

Начальная (максимальная) цена контракта на поставку горюче-смазочных материалов с заправкой автотранспортных средств через сеть АЗС (в соответствии с техническим заданием) определяется и обосновывается посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании 3 (трех) коммерческих предложений, полученных на бумажном носителе от организаций (исполнителей):

- Посмотреть таблицу с данными

По результатам изучения рынка начальная (максимальная) цена контракта составила: 40000,00 (Сорок тысяч ) рублей 00 копеек.

описание_объекта_закупкиxx

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку лакокрасочных материалов для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

1. Наименование товара и количество:

- Посмотреть таблицу с данными

2.Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен соответствовать количеству, комплектности и качеству, указанным в спецификации. Товары должны быть маркированы в соответствии с установленными стандартами и техническими условиями. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

3.Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика. Красноармейский район, ул. Сапожникова, д.12

4.Сроки (периоды) поставки товара: по 30.07.2025

5.Условия поставки товара.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением. Доставка товара в адрес Заказчика осуществляется силами и за счет поставщика в один этап. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком. Не заявленный товар не принимается и не оплачивается. Допускается досрочная поставка.

Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник – четверг с 09.30 до 16.00 пятница с 09.30 до 15.00).

Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц в период времени до момента передачи товара Заказчику.

6.Назначение товара и цели его использования: ремонтно-строительные работы.

7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Стандарт: ГОСТ, ТУ

8. Требования к безопасности товара.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не требуется.

10.Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки товара.

При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара.

Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.

- безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение 5 дней с момента уведомления Поставщика;

- замена некачественного товара в течение 10 дней с момента уведомления Поставщика;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение 10 дней;

- полное возмещение причиненных убытков в связи с недостатками товара .

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара. Одновременно с товаром поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счет/счет-фактуру, документы, подтверждающие качество товара.

12. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара. Не предусмотрено

13. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика. Не предусмотрено

14. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не предусмотрено.

15. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара. Объем гарантий качества составляет 100%.

16. Требования к гарантийному сроку товара. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

17. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика. Не предусмотрено.

18. Иные требования к товару. Не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ

на поставку лакокрасочные материалы для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

Настоящее извещение о проведении ценового запроса подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2020 г. № 562-р, Приказом Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15.07.2020 № 01/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Об утверждении Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с использованием электронного ресурса", а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с осуществлением закупки товаров, работ, услуг.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Приложение N 1Описание объекта

Приложение № 2: Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Приложение № 3: Проект договора.

проект_Договора

Договор

на поставку лакокрасочные материалы для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Германовой Галины Федоровны, действующего на основании Устава, и _________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам публикации закупки малого объема в электронном магазине https://torgi.cap.ru, ценовой запрос №____ , протокол №____ от _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лакокрасочные материалы для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики(далее – Товар) в количестве и ассортименте, указанном в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), соответствующий техническим характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору), в сроки и порядке, установленные Договором.
1.2. Поставка Товара должна осуществляться в круглосуточном режиме с момента заключения Договора - по 30 июля 2025 года. Поставщиком должны обеспечиваться своевременность и бесперебойность обслуживания автомобилей Заказчика по пластиковым картам.
1.3. Поставка товара осуществляется по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с.Убеево, ул. Сапожникова, д.12
1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена Договора
2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ________ (____________) _____ копеек.
Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Стоимость единицы товара и указана в Спецификации (приложение № 1).
2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с поставкой товара.
2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Авансирование не предусмотрено.
2.4.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо – в случаях, предусмотренных Договором, – со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.
2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер убытков и (или) неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.
В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора.
3.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству.
3.1.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.
3.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и сопроводительными документами в установленный срок.
3.2.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов.
3.2.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.
3.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, на условиях настоящего Договора.
3.3.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.
3.3.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.
3.3.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.
3.3.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Устранять недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.
3.3.7. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора.
3.3.8. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.
3.3.9. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 3 дней с момента их возникновения.
3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.
3.4.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

Порядок поставки и приема товара
4.1. Поставка осуществляется по 30.07.2025 год в рабочие дни (понедельник – четверг с 09.30 до 16.00 пятница с 09.30 до 15.00).
4.2. По факту приемки-передачи Товара, Поставщиком составляется накладная передачи Товара, подписываемая уполномоченными на это лицами и скрепленная печатями сторон.
4.3. Право собственности на Товар переходит по настоящему Договору с момента отпуска Товара Поставщиком. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком в момент приобретения товара Заказчиком на АЗС.
4.4. Отпуск товара Поставщиком работникам Заказчика должен осуществляться на основании предоставленного Путевого листа автотранспортного средства, в котором должны быть заполнены все реквизиты.
4.5. Поставщик ведет учет количества отпущенного товара в ведомостях.
4.6. Уполномоченным работником Поставщика в Путевом листе, на основании которого произведен отпуск, проставляются отметки о количестве отпущенного товара.
4.7. Товар, отпущенный Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.
4.8. Заказчик должен принять Товар и проверить его по качеству - в день поставки Товара.
4.9. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара, Заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.
4.10. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:
- поставки Товара ненадлежащего качества;
- несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям данного Договора и другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.11. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества и не в полном объеме, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком;
- замены некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Договора;
- возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара.
4.12. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанного в накладной и счете-фактуре заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.
4.13. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.
4.14. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан поставить Товар в течение 10 (десяти) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.15. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков.
4.16. По итогам приемки Товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных в п. 4.8 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, и других характеристик Товара (и сопутствующих услуг) Заказчик подписывает в течение 3 рабочих дней товарно-транспортные накладные о передаче Товара Заказчику и счета-фактуры в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

Гарантия качества товара
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ.
5.2. При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара.
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.
- безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение 5 дней с момента уведомления Поставщика;
- замена некачественного товара в течение 10 дней с момента уведомления Поставщика;
- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение 10 дней;
- полное возмещение причиненных убытков в связи с недостатками товара .

Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.10. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
6.11. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Изменение, расторжение Договора
7.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении, предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;
7.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
7.3. Настоящий Договора может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора, в соответствии с гражданским законодательством.
7.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
7.5. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
7.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, переданного Поставщику.
7.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
7.8. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.9. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
7.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договора считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Порядок урегулирования споров
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
8.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
8.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
8.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
8.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
8.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике.

Срок действия, порядок изменения Договора
9.1. Настоящий Договора действует с момента заключения его Сторонами по 30.07.2025 г.
9.2. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
9.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9.5. Изменение и дополнение настоящего Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договорае, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

Перечень приложений

11.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара;

Приложение № 2 –Техническая характеристика поставляемого товара (техническое задание).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №_____

от _____________2025 года

Спецификация поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

____________________ ____________________

«___» ______ 20__ г. «____» ______ 20__ г.

М.П. М.П.

Приложение № 2

к Договору

№ __ от « ___» _________ 2025 года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку лакокрасочных материалов для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

Наименование товара и количество:

- Посмотреть таблицу с данными

2.Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен соответствовать количеству, комплектности и качеству, указанным в спецификации. Товары должны быть маркированы в соответствии с установленными стандартами и техническими условиями. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

3.Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика. Красноармейский район, ул. Сапожникова, д.12

4.Сроки (периоды) поставки товара: по 30.07.2025

5.Условия поставки товара.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением. Доставка товара в адрес Заказчика осуществляется силами и за счет поставщика в один этап. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком. Не заявленный товар не принимается и не оплачивается. Допускается досрочная поставка.

Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник – четверг с 09.30 до 16.00 пятница с 09.30 до 15.00).

Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц в период времени до момента передачи товара Заказчику.

6.Назначение товара и цели его использования: ремонтно-строительные работы.

7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

8. Требования к безопасности товара.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не требуется.

10.Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки товара.

При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара.

Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.

- безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение 5 дней с момента уведомления Поставщика;

- замена некачественного товара в течение 10 дней с момента уведомления Поставщика;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение 10 дней;

- полное возмещение причиненных убытков в связи с недостатками товара .

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара. Одновременно с товаром поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счет/счет-фактуру, документы, подтверждающие качество товара.

12. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара. Не предусмотрено

13. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика. Не предусмотрено

14. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не предусмотрено.

15. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара. Объем гарантий качества составляет 100%.

16. Требования к гарантийному сроку товара. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

17. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика. Не предусмотрено.

18. Иные требования к товару. Не предусмотрено.

Заказчик: Поставщик:

____________________ ____________________

«___» ______ 20__ г. «____» ______ 20__ г.

М.П. М.П.