Тендер - Поставка лакокрасочных и строительных материалов №267921167

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
проект_контракта_поставка ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Муниципальный КОНТРАКТ №

г. Можга « » _______ 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» города Можги Удмуртской Республики, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Логиновой Олеси Сергеевны действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________ действующего на основании_______________________, вместе именуемые «стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Предметом контракта является поставка лакокрасочных и строительных материалов
1.2. Исполнитель обязуется поставить Товар в количестве, по цене, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к контракту) , а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях контракта.
1.3. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Место, срок и условия поставки Товара
2.1. Место поставки товара : Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» города Можги Удмуртской Республики; Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Устюжанина, 30.
2.2. Срок поставки: до 22.03.2024 года;
2.3.. Исполнитель вместе с товаром обязуется предоставить Получателю следующие документы:
- счет (счет на оплату);
- накладную в двух экземплярах (для Заказчика, Поставщика);
2.4. Цена контракта и порядок оплаты
3.1. Цена контракта составляет ( ) руб.00 коп.
3.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% после подписания товарной накладной, в течение 10 календарных дней.
3.3. Оплата Товара осуществляется Заказчиком за счет средств внебюджета.

Качество поставляемого Товара

4.1. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом притязаний третьих лиц.

4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не после капитального ремонта, не восстановленным, не выставочным экземпляром.

Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

Размер пени устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом в денежном выражении составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей.

(Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042).

5.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом в денежном выражении составляет_________________________________________.

(Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042).

5.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. В случае возникновения между сторонами споров и разногласий в ходе исполнения контракта до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, сторона, которой адресована претензия, должна направить письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 календарных дней со дня ее получения.

6.2. При невозможности разрешения разногласий между сторонами путем переговоров разногласия решаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 30 декабря 2024 года.

7.2. Приложения: Спецификация (Приложение №1).

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту №

от « » _________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

_________________/О.С. Логинова _____________________/