Тендер - Поставка лакокрасочной продукции №301263216

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект.doc
• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Требования_к_участникам_закупки

Требования к Участникам закупки малого объема

К участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки, соответствующие следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

(в редакции приказа управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Белгородской области от 19.09.2022 г. № 88)

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

(в редакции приказа управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Белгородской области от 19.09.2022 г. № 88)

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

(в редакции приказа управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Белгородской области от 19.09.2022 г. № 88)

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, об управляющем (при наличии), управляющей организации (при наличии), участниках (членах) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, об учредителях унитарного юридического лица;

(в редакции приказа управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Белгородской области от 19.09.2022 г. № 88)

• В состав предложения о продаже Поставщика на заявку Заказчика в личном кабинете Электронного маркета (магазина) Поставщиком включаются следующие сведения и документы:

в случае, если Заказчик осуществляет закупку товара с указанием модели, товарного знака, наименования производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар, а также, если Заказчик осуществляет закупку работ, услуг Поставщик, участвуя в закупке, соглашается с объявленными условиями;

сведения о цене, по которой Поставщик согласен заключить контракт (договор). Такая цена не должна превышать цену, установленную в заявке Заказчика;

в случае осуществления закупки малого объема у производителя продукции или у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций декларация в свободной форме о соответствующей принадлежности;

декларация об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков.

сведения и документы в соответствии с подпунктом 10 пункта 6.8 «Регламента осуществления закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок». Прикрепленные документы должны быть доступны для скачивания и просмотра вместе с предложением о продаже Поставщика.

(в редакции приказа управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Белгородской области от 19.09.2022 г. № 88)

КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ №

г. Белгород « » 2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода (сокращенное наименование МБОУ СОШ № 13), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дегтяревой Эммы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик" в лице ______________________, действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований п. 4/5 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик, поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара в количестве и ассортименте, указанном в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.3. Настоящий Контракт является основанием для финансирования оплаты за поставленный товар. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидий из бюджета).

1.4. Идентификационный код закупки –

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена Контракта составляет ______________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей ___ копеек /НДС не облагается (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается).

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика, а также прочие расходы Поставщика, связанные с условиями исполнения настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3. настоящего Контракта.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком за счет средств бюджетных учреждений (субсидий из бюджета) путем перечисления денежных средств в рублях РФ, безналичным расчетом на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара не позднее 10 рабочих дней с момента подписания товарной накладной / универсального передаточного документа и акта приема-передачи (без претензий).

2.5. Оплата Товара по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика.

2.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Белгород, ул. Горького, д.26-А.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента фактической поставки товара и подписания акта приема–передачи и товарной накладной, руководителем образовательного учреждения и Поставщиком, либо уполномоченными представителями, скреплённых печатями Сторон.

3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет и разгружает товар в помещение Заказчика собственными силами (или с привлечением третьих лиц). Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Поставщик обеспечивает сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации.

3.4. При отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара составляется акт приема-передачи. Акт приема-передачи товара оформляется в 2-х экземплярах: по одному для каждой из сторон. Акты приема-передачи и товарные накладные подписываются руководителем учреждения и Поставщиком, либо их уполномоченными представителями по факту поставки и сборки товара.

3.5. Товар, поставляемый Заказчику, должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества на условиях настоящего Контракта.

4.1.2. Уведомить Заказчика (в любой доступной форме) о готовности отгрузки Товара на позднее, чем за 3 рабочих дня до момента поставки Товара в адрес Заказчика.

4.1.3. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара

4.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию на Товар, в том числе:

- товарную накладную, подписанную поставщиком, акт приема-передачи Товара (без претензий);

-предоставить документы, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.5. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

4.1.6. По требованию Заказчика заменить некачественный поставленный Товар Товаром, соответствующим по качеству условиям настоящего Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты некачественного товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик.

4.1.7. Если в течение гарантийного периода будет выявлено существенное нарушение требований к качеству товара, Поставщик обязан с момента поступления претензии от Заказчика заменить такой товар, товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4.1.8. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 1 дня с момента их возникновения.

Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему Контракту Товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем.

4.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

4.2.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

4.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.3. После приемки Товара (при отсутствии претензий) подписать товарную накладную и акт приема-передачи товара и передать по одному экземпляру представителю Поставщика.

4.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать передачи Товара и документов в соответствии с условиями настоящего Контракта и в установленный срок.

4.4.2. Отказаться от приемки Товара и в письменной форме уведомить Поставщика о недостатках и (или) несоответствиях Товара условиям настоящего Контракта или сведениям, указанным в сопроводительных документах на Товар, которые выявлены при приёмке или эксплуатации Товара, а также требовать их устранения в 5-дневный срок.

4.4.3. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, привлекать экспертов, экспертные организации.

4.4.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

4.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА.

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями, утвержденными на данный вид товара и наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившемся в пользовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту, ранее не находившимся под арестом или под иным обременением. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо появляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товара.

При поставке Товар должен быть обеспечен документами, необходимыми для данного вида товара на русском языке.

Год выпуска Товара – не ранее 2023 год.

5.5. Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.6. Поставляемый Товар имеет гарантийный срок, который указывается в гарантийном талоне на Товар - не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ ТОВАРА.

6.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.2. Результаты приемки Товара по количеству, качеству, комплектности оформляются путем подписания сторонами товарной накладной и акта приема-передачи в момент фактической поставки Товара Заказчику.

6.3. При наличии разногласий между сторонами по качеству передаваемого Товара, любая сторона вправе требовать проведения экспертизы качества.

6.4. При нарушении условий настоящего Контракта, стороны обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий Контракта в день их обнаружения.

6.5. Акты о нарушении условий контракта, несоответствия поставляемой продукции о качестве, количестве, комплектности обязаны подписать представитель Заказчика и представитель Поставщика. Отказ от подписания акта представителем Поставщика заверяется представителем Заказчика, после чего акт приобретает юридическую силу.

6.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Контракту считается факт передачи Товара Поставщиком, сборка и установка Товара, что подтверждается подписанием товарной накладной и акта приемки-передачи Товара (без претензий). Право собственности на Товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами товарной накладной.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г. "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"» (далее - постановление Правительства № 1042 от 30.08.2017 г.)

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановление Правительства № 1042 от 30.08.2017 г.), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.3. Цена Контракта может быть снижена без изменения количества и качества поставляемого Товара, а также без изменения иных условий Контракта.

8.4. При исполнении Контракта по согласованию сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, установленными настоящим Контрактом.

8.5. При изменении адреса и платежных реквизитов стороны обязаны известить друг друга в однодневный срок. В случае изменения его банковских реквизитов, Поставщик обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику и передать на подпись дополнительное соглашение к настоящему Контракту с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем контракте банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

8.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по решению суда, либо в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в следующих случаях:

9.1.1. Недопоставки товара или поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок.

9.1.2. Неоднократного нарушения (2 и более) сроков поставки товара, указанных в заявках Заказчика к настоящему контракту.

9.1.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и по результатам экспертизы проставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта.

9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта нарушение условий контракта устранено, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы товара. При повторном нарушении Поставщиком условий Контракта, которые являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, отмена Заказчиком указанного решения не допускается.

9.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получения.

10.3. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление считается полученным, а сторона считается уведомленной надлежащим образом в день получения данного уведомления стороной, которой оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2025 года (включительно), а в части оплаты Товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате пени - до полного исполнения обязательств Сторонами. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту №

от « » 2025 г.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Белгород «___»_______________ 2025 г.

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице __________(представитель заказчика, уполномоченный осуществлять прием товара, либо Приемочная комиссия, действующая на основании приказа ___ в составе не менее 5 человек) с одной стороны, и_______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________(представитель поставщика), действующего на основании ______________, с другой стороны, а далее вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составили настоящий акт:

1.В соответствии с п. 1.1 Контракта № ____ от _______ 2025 года Поставщик передает, а Заказчик принимает следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Для проверки поставленного Поставщиком товара на соответствие условиям Контракта Заказчиком проведена экспертиза своими силами (и/или с привлечением экспертов, экспертных организаций (с оформлением экспертного заключения).

3. Результат проведенной экспертизы:

3.1. Товаросопроводительные документы, оформлены в соответствии с требованиями действующего на территории Российской Федерации законодательства: товарная накладная №_______ от _______, счет-фактура № ______от_______ предоставлены.

3.2. Количество товара соответствует/не соответствует заявке Заказчика.

3.3. Качество товара соответствует/не соответствует требованиям Приложению № 1 Контракта № ______от «____»______ 20__ года.

3.4. Срок поставки Товара в соответствии с условиями Контракта_______, фактическая поставка _____.

4. Поставщик выполнил (не выполнил) обязательства по поставке товара (партии товара) в соответствии с требованиями Контракта № _____ от «______»_________20___ года.

5. Товар сдал: Уполномоченный представитель Поставщика ______________ (ФИО, подпись)

6. Прием осуществлен: Уполномоченный представитель Заказчика ___________(ФИО, подпись)

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Дата публикации: 18.06.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка лакокрасочной продукции

Наименование предмета договора: Поставка лакокрасочной продукции

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными