Тендер - Поставка лакокрасочного материала, клея №272321767

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№3_Описание_объета_закупки

Приложение №3

(Описание объекта закупки)

Техническое задание

на поставку лакокрасочного материала, клея для нужд учреждения

- Посмотреть таблицу с данными

шт

10

2

Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие ОКПД2:

20.30.22

Тип- Краска по стеклу и пластику

Вес упаковки (кг)-1

Тип продукта- Эмаль

Тип ЛКМ -На водной основе

Назначение- Окно, Дверь

Материал поверхности применения- ПВХ, стекло

Цвет- Белый

Запах -Без запаха

Расход (в л / м²)- 3

Готов к использованию- Да

База под колеровку -A

Время высыхания между 2 слоями (ч)- 1

Время высыхания "на отлип" (в ч)- 0.5

Время полного высыхания (ч)- 24

Тип полимера -Отсутствует

кг

10

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик обязан предоставить полную техническую информацию на поставляемый товар, к товару должно быть приложено ТУ или ГОСТ соответствующий товару.

Поставляемый Товар по показателям качества и безопасности должен соответствовать требованиям: ГОСТ и ТУ и подтверждаться Поставщиком в товарно-сопроводительных документах. Товар поставляется в заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке.

Гарантийный срок качества (срок годности) Товара на дату поставки должен составлять не менее 50 % от остаточного срока годности. К товару должно быть приложено ТУ или ГОСТ соответствующий товару.

Цель приобретения товара и область их использования: для замены магистрального трубопровода от тепловой камеры с приборами коммерческого учета до распределительных тепловых пунктов на объектах ФКУ КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Общие требования к поставляемому товару: товар новый не ранее 2024 года выпуска, не бывший в употреблении, не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, без повреждений, не находится в залоге, под арестом или под иным обременением.

Требование к упаковке: товар поставляется в целостной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий.

Приложение_№1_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 08.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000046

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск г, ул. 60 лет Октября, 111 А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 17048.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

4 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Поставка Товара производится одной партией в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта на склад Государственного заказчика, расположенного в г. Красноярске: ул. 60 лет Октября, 111А.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение №2 проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение №3 Описание объета закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №4 Требования к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 08.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000046

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск г, ул. 60 лет Октября, 111 А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 17048.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

4 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Поставка Товара производится одной партией в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта на склад Государственного заказчика, расположенного в г. Красноярске: ул. 60 лет Октября, 111А.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение №2 проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение №3 Описание объета закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №4 Требования к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№4_Требования_к_содержанию,_составу_заявки

Приложение № 4 к извещению

Требования к содержанию, составу заявки

на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»и инструкция по ее заполнению

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки и до окончания срока подачи заявок на участие в закупке установленных Заказчиком в соответствии требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

В соответствии с ч. 5 ст. 43 Закона о контрактной системе, подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с ч. 6 ст. 43 Закона о контрактной системе, при проведении электронных процедур:

- подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

- при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения об участнике определения поставщика, подавшем заявку*

- Посмотреть таблицу с данными

* - сведения предоставляются во второй части заявки в добровольном порядке по желанию участника определения поставщика, либо участник закупки может сформировать сведения в другой произвольной форме отвечающей требованиям Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ.

(сведения будут использованы для своевременной подготовки к заключению государственного контракта)

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_проект_контракта

Приложение №2 к извещению

(проект Контракта)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку лакокрасочного материала, клея для нужд учреждения

№ _________________

Идентификационный номер закупки: ____________________________________________

г. Красноярск «____» __________ 2024 г.

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (сокращенное наименование – ФКУ КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Лысюка Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № _______ от «____» _________ 2024 г., руководствуясь:

Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 236 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ,

заключили настоящий государственный контракт, далее – Контракт, о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику лакокрасочные материалы, клей для нужд учреждения (далее - Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1) и Технического задания (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

1.3. Поставка Товара производится одной партией в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта на склад Государственного заказчика, расположенного в г. Красноярске: ул. 60 лет Октября, 111А.

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечивать своевременную оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

2.1.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

2.1.4. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом.

2.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1статьи 31 Закона N 44-ФЗ и (или) поставляемому Товару;

б) при определении Поставщика, Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

2.1.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта осуществлять действия, указанные в статье 95 Закона N 44-ФЗ.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

2.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки.

2.2.3. Требовать замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. Отказаться от приемки и оплаты Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

2.2.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом N 44-ФЗ;

2.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств

2.2.7. Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 ст.95 Закона N 44-ФЗ.

2.2.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией.

2.3.2.Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.3. Передать Товар в порядке и в сроки, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3.4. Своевременно представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.5. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве Товара уплатить пени и штрафы, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3.6.Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.7. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта осуществлять действия, указанные в статье 95 Закона N 44-ФЗ.

2.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать от Государственного заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

2.4.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара;

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.4.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.4.5. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1 Цена Контракта составляет ______________________ рублей _______ копеек, в том числе НДС ____% _____ рублей (или НДС не предусмотрен, с обязательным указанием основания освобождения Поставщика от уплаты НДС) включает стоимость и доставку Товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, погрузочно - разгрузочные работы, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов и сборов, утвержденные действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением Контракта, вспомогательные работы.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного настоящим Контрактом, количества Товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней начиная с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке Товара.

Источник финансирования: средства дополнительного бюджетного финансирования получателей средств федеральный бюджет РФ.

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 344.

3.4. Государственный заказчик уменьшает суммы, подлежащей уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.5. Датой исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Безопасность, маркировка, упаковка и транспортировка поставляемого Товара

4.1. Товар не должен представлять опасности для окружающих, соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ и подтверждаться соответствующими документами: сертификатами соответствия, лицензиями, паспортами и другими документами в соответствии с законодательством РФ.

4.2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, не бывшим в употреблении и не восстановленным, а также должен быть укомплектован в соответствии с нормативно-технической документацией, условиями Контракта и т.п. если иное не определено соглашением Сторон, без механических повреждений. Не допускается поставка выставочных образцов. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

4.3.Товар должен быть упакован в потребительскую и транспортную тару, изготовленную из материала, разрешенного к применению в соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке с учётом его специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при транспортировке и хранении и погрузо-разгрузочных работах. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида.

4.4. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок службы.

4.5. Транспортировка Товара осуществляется в соответствии с правилами перевозок грузов, условиями погрузки и крепления грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке до места назначения и разгрузки на складе Государственного заказчика.

4.6. При обнаружении дефектов Товара, возникших по независящим от Государственного заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Государственного заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

5. Сроки и порядок поставки Товара

5.1. Отгрузка Товара Поставщиком и приемка его Государственным заказчиком осуществляется силами и за счет средств Поставщика на складе Государственного заказчика расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, 111А, одной партией в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта. Транспортные расходы включены в стоимость.

Товар поставляется без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства.

5.2.Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы (УПД универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендован Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@; счет-фактуру; товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД); акт сдачи-приемки Товара), которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.3. Приемка Товара в соответствии с Контрактом осуществляется Государственным заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента поступления от Поставщика документа о приемке.

5.4. Государственный Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления Документа о приемке проводит экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта.

5.5. Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Государственным заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

5.6. При установлении Государственным заказчиком при приемке Товара несоответствия качества поставленного Поставщиком Товара, акт сдачи-приемки Товара Государственным заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений, о чем составляется протокол разногласий с перечнем замечаний.

5.7. Срок устранения выявленных нарушений должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней от даты составления протокола разногласий.

5.8. Датой фактической поставки Товара считается дата подписания актов сдачи-приемки Товара.

5.9. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента размещения Поставщиком документа о приемки Государственный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.10. По решению Государственного заказчика для приемки поставленного Товара, может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Государственный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.11. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказав единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.13. Датой приемки поставленного Товара по Контракту считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

5.14. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Государственного заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.15. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Государственным заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

5.16. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Государственный заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

5.17. Срок замены некачественного Товара или Товара несоответствующего требованиям Государственного заказчика в соответствии с Приложением №1 составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене Товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку Товара.

5.18. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Государственному заказчику с момента приемки Товара Государственным заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6. Качество и безопасность Товара, порядок приемки

6.1. Качество поставляемого Товара должно подтверждается сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, удостоверениями качества и безопасности и/или иными документами, подтверждающими качество Товара или их надлежащим образом заверенными копиями. Поставляемый Товар по своим потребительским свойствам должен отвечать требованиям санитарных норм и требованиям ГОСТ.

6.2. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии или сертификатом соответствия (или копиями этих документов), оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, протоколами лабораторных испытаний качества продукции.

6.3. Приемка Товара по количеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.4. Приемка Товара по качеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний акта приема – передачи Товара по факту приемки Товара.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки Товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия Товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве Товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки Товара и поставки Товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки Товара или поставки Товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и составляет _______ рублей ____ копеек.

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, рассчитываемой как процент цены контракта, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек, установленной в зависимости от цены Контракта, указанной в пункте 3.1. Контракта:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек, если:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно).

Размер штрафа включается в контракт в виде суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017№ 1042).

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Государственным Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту, Государственный заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному Контракту.

7.13. Реквизиты счета Государственного заказчика для перечисления денежных средств, в случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту: ФКУ КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 111А.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4/ КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по Красноярскому краю,

г. Красноярск. БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Красноярскому краю (ФКУ КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70).

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Контракта.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой сложились указанные обстоятельства, должна без промедления, но в сроках выполнения обязательств по Контракту, известить о них другую Сторону в письменной форме любым способами (телеграф, телефакс и др.). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему Контракту и сроки их исполнения.

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченными на то органами или организациями.

8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Контракту автоматически отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали, указанные обстоятельства и их последствия.

8.5. О прекращении обстоятельств непреодолимой силы и его последствий Сторона, для которой ранее сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить другую Сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

8.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут сохраняться более 30 (тридцати) дней или срок их действия невозможно определить, Стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления взаимоприемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта и достижения соответствующей договоренности, либо любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

9.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.4. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается снижение цены Контракта без изменения количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, в случае если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

9.7. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика и/или в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.8. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств допускается внесение соответствующих изменений в Контракт. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом.

9.9. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14Закона № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Государственным Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Государственным заказчиком.

9.10. В ходе исполнения Контракта по соглашению сторон увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику:

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

Сокращенное наименование: ФКУ КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 111А.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4/ КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; К/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по Красноярскому краю,

г. Красноярск. БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Красноярскому краю (ФКУ КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70).

При внесении денежных средств на счет Государственного заказчика - код нормативного акта 0002.

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения Контракта по электронному аукциону № ____________ НДС не облагается.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Государственным заказчиком определены следующие обязательства
по Контракту, которые должны быть обеспечены:

обязательства об объеме поставленного Товара, указанный в Контракте;

обязательства по уплате неустойки (пени, штрафа).

10.2. Сумма обеспечения исполнения Контракта устанавливается 10% от цены, по которой заключается Контракт и составляет ___ рублей __ копеек.

10.3. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, либо предложена сумма цен единиц Товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона, по результатам которого данный Контракт заключается, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 10.5 Контракта, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в документации о закупке.

10.4. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных Государственными заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.5. В случае заключения Контракта по результатам определения Поставщиков в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона№ 44-ФЗ, предусмотренный размер обеспечения исполнения Контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается Контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

10.6. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Государственными заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Государственным заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Государственного заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Государственным заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Государственным заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Государственным заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Государственным заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

10.9. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки Государственным заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

10.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации
у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, установленном в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

10.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Порядок разрешения споров

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

12.3. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне путем направления с использованием функционала Единой информационной системы (далее – ЕИС) в виде электронных уведомлений (претензий).

12.4. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии с использованием функционала ЕИС.

12.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

12.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

12.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. Приложение к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью:

-Приложение № 1 – спецификация;

-Приложение №2 –техническое задание;

-Приложение№3 – акт о приеме-передаче Товара.

14. Срок действия Контракта

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2024 г. (включительно). Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

15. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

«Государственный заказчик» «Поставщик»

__________________________Лысюк В.А. _______________________(Ф.И.О.)

Подписано ЭЦП Подписано ЭЦП

Приложение № 1

к Государственному контракту

№­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

от «_____» _____________2024г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Товара:_______ ____________________________________ рублей копеек.

«Государственный заказчик» «Поставщик»

__________________________Лысюк В.А. ______________________(Ф.И.О.)

Подписано ЭЦП Подписано ЭЦП

Приложение № 2

к Государственному контракту

от «___» __________ 2024 г.

№ ___________________________

Техническое задание

на поставку лакокрасочного материала, клея для нужд учреждения

- Посмотреть таблицу с данными

шт

10

2

Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие ОКПД2:

20.30.22

Тип- Краска по стеклу и пластику

Вес упаковки (кг)-1

Тип продукта- Эмаль

Тип ЛКМ -На водной основе

Назначение- Окно, Дверь

Материал поверхности применения- ПВХ, стекло

Цвет- Белый

Запах -Без запаха

Расход (в л / м²)- 3

Готов к использованию- Да

База под колеровку -A

Время высыхания между 2 слоями (ч)- 1

Время высыхания "на отлип" (в ч)- 0.5

Время полного высыхания (ч)- 24

Тип полимера -Отсутствует

кг

10

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик обязан предоставить полную техническую информацию на поставляемый товар, к товару должно быть приложено ТУ или ГОСТ соответствующий товару.

Поставляемый Товар по показателям качества и безопасности должен соответствовать требованиям: ГОСТ и ТУ и подтверждаться Поставщиком в товарно-сопроводительных документах. Товар поставляется в заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке.

Гарантийный срок качества (срок годности) Товара на дату поставки должен составлять не менее 50 % от остаточного срока годности. К товару должно быть приложено ТУ или ГОСТ соответствующий товару.

«Государственный заказчик» «Поставщик»

_________________Лысюк В.А. ______________Ф.И.О.

Подписано ЭЦП Подписано

Приложение № 3

к Государственному контракту

от «___» __________ 2024 г.

№ ____________________________

АКТ

о приеме - передаче Товара

№_______ от «_____» ___________20__ г.

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (сокращенное наименование – ФКУ КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Лысюка Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

Указанный Товар поставлен надлежащим образом, в установленный срок, в соответствии с требованиями Контракта №_________от «__» ______ 2024 г.

Фактическое качество Товара соответствует требования Контракта.

Недостатки Товара не выявлены.

Общая стоимость поставленного Товара, включая налоги и другие обязательные платежи, взимаемые с «Поставщика» в связи с исполнением обязательств по Контракту составила _______________________________________________________________________

«Государственный заказчик» «Поставщик»

_________________Лысюк В.А. ______________Ф.И.О.

Подписано ЭЦП Подписано ЭЦП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 Извещение о проведении электронного аукциона от 08.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с даннымиответ_на_запрос