Тендер - Поставка лако-красочной продукции №315870164

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_лаки_краски - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку лакокрасочных материалов для трамвайных вагонов для нужд МУ ТТП г. Смоленска

Объект закупки:

Поставка лакокрасочных материалов для трамвайных вагонов для нужд МУ ТТП г. Смоленска.

• Назначение товара и цели использования товара:

Закупка лакокрасочных материалов для трамвайных вагонов с целью проведения ремонта и приведения подвижного состава к утвержденному единому стилю общественного транспорта

Сроки поставки товара, этапы, периодичность:

Поставка осуществляется не позднее 5 дней с момента заключения контракта, по адресам: г. Смоленск ул. Шевченко д 85 и Трамвайный проезд д.7

Цена товара в обязательном порядке должна включать стоимость доставки по адресам (транспортировка, погрузо-разгрузочные работы, занос товара в помещение, сборка, вывоз упаковки), а также расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, и учтена при формировании стоимости предложения Поставщика.

Порядок сдачи и приемки товаров:

Приемка товаров осуществляется по исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту представителем МУ ТТП г. Смоленска

Разгрузка товара (в пределах одного- двух этажей) осуществляется силами и за счет Поставщика.

Описание объекта закупки:

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными4._ИЗВЕЩЕНИЕ,_ИНСТРУКЦИЯ_(3)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки:

Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 7 (склад),

Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, у. Шевченко, д. 85 (склад),

7.

Срок исполнения контракта (этапов контракта)

5.1.1. Отгрузка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки, но не позднее 31 декабря 2025 г.

8.

начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта), источник финансирования, наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют

НМЦК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто двадцать пять тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек.

Источник финансирования расходов: средства субсидии, предоставленной из бюджета города Смоленска

Наименование валюты: Российский рубль

Начальная (максимальная) цена Контракта определена Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

9.

требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Установлено требование о соответствии участника закупки ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – требование не установлено;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (при проведении Заказчиком соответствующей закупки);

7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не должен являться офшорной компанией, не должен иметь в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не должен иметь офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) у участника закупки должны отсутствовать ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10) участник закупки не должен являться иностранным агентом.

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ:

- Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Установлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Требования к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ не установлены.

Требование о соответствии участника закупки ч.1 (1) ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ не установлено.

Заказчик предупреждает об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий

10.

информация о предоставлении преимущества в соответствии со ст. 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ

Преимущества не установлены

11.

информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ

Не установлены

12.

информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ

Не установлено

13.

размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не установлено

14.

размер и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств

Обеспечение исполнения контракта на участие в запросе котировок в электронной форме не установлено

15.

информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ

Банковское сопровождение закупки не предусмотрено

16.

информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в ч. 10 ст. 34 Федерального закона, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов

Заключение контрактов с несколькими участниками не предусмотрено

17.

информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это предусмотрено контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

18.

дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке, дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги

Срок окончания подачи заявок: 03 октября 2025 года в 10 часов 03 минут (время московское)

19.

ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

06 октября 2025 года

Приложения к извещению о проведении закупки:

1. Обоснование НМЦК;

2. Проект контракта

3. Описание объекта закупки (техническое задание)

4. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.

проект_контракта_краска

Проект

Контракт №___

на поставку лако-красочной продукции

г. Смоленск __________________

Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие города Смоленска (МУ ТТП г. Смоленска), далее именуемое "Заказчик", в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании __________ , с одной стороны и , далее именуем "Поставщик", в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________, с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили по итогам запроса котировок в электронной форме (идентификационный код закупки: ; протокол от " " г. № ) настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить необходимый ему товар в соответствии с заявкой на партию товара (Приложение № 2 к Контракту) и в соответствии с Приложением № 1 к Контракту ("Спецификация товара") (далее - товар). Существенными условиями настоящего Контракта являются наименование и количество товара, срок поставки, цена. Количество и документы на товар Количество товара указано в Приложении № 1 к Контракту ("Спецификация товара"). В случае предъявления Заказчиком требования о допоставке товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение 5 дней с момента его получения. Документы на товар Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на товар:

• документы, подтверждающие качество и безопасность товаров, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
• товарную накладную форма № ТОРГ-12 (УПД, иной документ, подтверждающий передачу товара) (далее – «передаточный документ») в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);
• документ, подтверждающий осуществление Поставщиком проверки качества товара (ст. 474 ГК РФ).

- относящиеся к товару иные документы, удостоверяющие качество поставляемого товара, установленные для данного вида товара (сертификат соответствия, свидетельство о государственной регистрации продукции, паспорт качества с основным характеристиками, инструкция по технологии применения материала, в которой отражены правила проведения работ, техники безопасности, транспортировки и хранения), предусмотренные законом, иными правовыми актами или Контрактом.

Документы на товар оформляются Поставщиком на Грузополучателя - филиал Заказчика, указанный в заявке на поставку конкретной партии товара в графе «адрес/место поставки».

Одновременно с документами на товар Поставщик передает Заказчику счет и счет – фактуру.

Не представление Поставщиком документов, указанных в п. 2.3.1, является основанием для подписания в единой информационной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке. Качество и безопасность товара. Гарантия качества Качество и безопасность товара должны соответствовать обязательным требованиям, установленным действующими нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены его потребительские свойства. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к качеству, безопасности, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, упаковке действующих нормативных документов и иметь документы, подтверждающие качество и безопасность товаров, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для товаров такого рода. Остаточный гарантийный срок хранения со дня передачи Заказчику не менее 6-ти месяцев. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы. Гарантии Поставщика Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими нормами, утвержденными для данных видов товара и иными документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Если Поставщику в пределах гарантийного срока предъявлено требование о замене некачественного товара на товар надлежащего качества, такое требование должно быть выполнено в течение пяти рабочих дней со дня получения требования. Подлежащий замене товар возвращается Поставщику (возврат осуществляется самовывозом Поставщика).

Все расходы, связанные с заменой товара (в том числе оплата доставки товара и погрузочно-разгрузочных работ), несет Поставщик.

В случае выявления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области в ходе контрольных мероприятий факта несоответствия поставленного товара требованиям законодательства Российской Федерации или условиям контракта, Поставщик обязан устранить выявленные несоответствия, а в случае выявления фактов завышения стоимости товаров и (или) неверного применения расценок, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, Поставщик обязан возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств. Цена и порядок оплаты Цена за единицу товара указывается в Спецификации на товар.

Общая стоимость товаров, поставляемых по Контракту (далее - цена товара или цена Контракта), составляет ( ) рублей, включая НДС/НДС не облагается.

Цена Контракта включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку), погрузочно-разгрузочные работы, непредвиденные расходы и прочие расходы, связанные с выполнением контракта, прибыль Поставщика.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Источник финансирования: средства субсидии из бюджета города Смоленска. Заказчик обязуется оплатить каждую партию товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты с даты подписания заказчиком документа о приемке. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями. Заказчик производит оплату поставленного товара в полном объеме, только если Поставщик предоставит ему документы, указанные в п.2.3. настоящего Контракта. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Поставщик обязан возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств в случае установления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области фактов завышения стоимости товаров и (или) неверного применения расценок, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. Срок и условия поставки Отгрузка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки, но не позднее 31 декабря 2025 г. Не заявленный товар не поставляется и не оплачивается. Непосредственная передача товара осуществляется уполномоченным представителем Поставщика (доверенность и(или) приказ, копия которого передаётся представителю Заказчика). Отсутствие уполномоченного представителя Поставщика является основанием для приостановки приемки товара. Заявка Заказчика направляется Поставщику факсимильной связью, электронной почтой по номерам и адресу Поставщика, указанным в настоящем Контракте.

В течение одного рабочего дня со дня направления заявки Поставщик направляет Заказчику уведомление о получении заявки с использованием факсимильной связи и (или) электронной почты по номерам и адресу Заказчика, указанным в настоящем контракте. В случае если Поставщик не уведомил Заказчика о получении заявки, заявка считается полученной Поставщиком при подтверждении факта ее направления Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Поставщик обязан не позднее, чем за 24 часа уведомить Заказчика о дате и времени поставки товара по заявке Заказчика. В случае не оповещения Заказчика, Поставщик несет ответственность за простой транспорта перевозящего товар. При нарушении срока поставки товара Заказчик вправе утратить интерес к товару. Поставщик вправе исполнить Контракт до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика (ст. 457 ГК РФ). Отгрузка товара осуществляется в пределах г. Смоленска Смоленской области в автотранспорт заказчика. Отгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком в автотранспорт Заказчика. Конкретное место отгрузки определяется Поставщиком. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара после предоставления им всех указанных в Контракте документов (ст.458 ГК РФ) и приёмке товара Заказчиком в соответствии с условиями Контракта. Тара (упаковка) Поставляемый товар должен быть затарен обычным для данного товара способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара. Права третьих лиц Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Контракта, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. При изъятии товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Контракта, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки, если не докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии этих оснований. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Контракта, предъявит к Заказчику иск об изъятии товара, Заказчик обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан вступить в это дело на стороне Заказчика.

Не привлечение Заказчиком Поставщика к участию в деле освобождает последнего от ответственности перед Заказчиком, если Поставщик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара.

Поставщик, привлеченный Заказчиком к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Заказчиком.

Если Поставщик не поставил предусмотренное Контрактом количество товара либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о допоставке товара в установленный срок, Заказчик вправе, в установленном Федеральным законом №44-ФЗ порядке, приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на счёт Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

Исчисление убытков Заказчика на приобретение у других лиц товаров в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика о замене недоброкачественных товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ.

Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до их замены.

Поставщик обязан до истечения срока поставки товара предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Указанная информация предоставляется в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.12. Поставщик не вправе приостанавливать передачу новых товаров до полной оплаты Заказчиком всех ранее переданных товаров.

Приёмка товара

6.1. Приемка поставленного товара (отдельных этапов исполнения контракта) осуществляется в течение 23 (рабочих) дней с момента поставки товара.

6.2. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара (отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств (в случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств).

6.3. При приемке товара (отдельных этапов исполнения контракта) Заказчик проверяет, обеспечена ли сохранность товара при перевозке, соответствует ли количество поставленного товара условиям Контракта, соответствуют ли наименования товара и маркировки на нем данным, указанным в сопроводительных документах.

6.4. Количество поставленного товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, и соответствовать тому количеству товара, которое определено Контрактом.

6.5. Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поставки товара формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» - «ж» части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.6. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.7. Документ о приемке, подписанный Поставщиком не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.8. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.9. В случае создания приемочной комиссии в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов

6.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

6.12. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.13. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

6.14. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6.15. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.16. Экспертиза поставленного товара проводится в срок, не превышающий срок приемки товара, установленный в п. 6.8. Контракта. По итогам проведенной экспертизы комиссией составляется и утверждается руководителем структурного подразделения заключение о соответствии/несоответствии поставленного товара всем условиям контракта.

6.17. Если для определения соответствия качества товара требованиям Контракта необходимо сделать отбор проб, данный отбор осуществляется в момент доставки товара. Представителями Заказчика и Поставщика совместно отбирается три арбитражные пробы, которые после упаковки опечатываются и скрепляются подписью с указанием даты отбора. Один экземпляр передаётся представителю Поставщика под роспись. В случае отсутствия представителя Поставщика при приемке по количеству (качеству) товара, Поставщик утрачивает право обжалования порядка отбора проб и их результатов.

6.18. Несоответствие сведений о наименовании, количестве, качестве, иных сведений, содержащихся в документах, указанных в пп. 2.3.1. Контракта фактическим данным, либо отсутствие указанных сведений, является основанием для размещения в единой информационной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

6.19. Заказчик уведомляет Поставщика телефонограммой, факсимильной связью, электронной почтой по номерам и адресу Поставщика, указанным в настоящем Контракте о необходимости явиться для составления двустороннего акта о выявленных при приёмке несоответствиях и дефектах. Сроки прибытия представителя Поставщика для составления двустороннего акта составляет не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления для иногороднего Поставщика, не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления для одногороднего Поставщика.

6.20. Иногородний Поставщик обязан не позднее чем на следующий день после получения вызова сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для участия в проверке качества. Неполучение ответа на вызов в установленный срок даёт право Заказчику осуществить приёмку до истечения установленного срока явки представителя иногороднего Поставщика.

Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приёмке товара.

При неявке Поставщика для составления двустороннего акта, данный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. В акте о выявленных дефектах товара указываются: дата, место, участвующие лица, сведения о Контракте, товаре, а также выявленные дефекты. Данный акт подписывается всеми лицами, участвующими в приёмке товара, и утверждается Заказчиком.

6.21. При наличии скрытых недостатков в товаре, т.е. таких недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования, хранения товара акт о скрытых недостатках составляется в 5-дневный срок с момента их обнаружения.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, от неуплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе отдельных этапов исполнения обязательств, гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик выплачивает заказчику штраф в размере:

- 10 процентов цены контракта (этапа исполнения контракта (далее - этап) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №402, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Поставщика в связи с ненадлежащим исполнением Контракта, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

7.15. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

7.16. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

7.17. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

В случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту (независимой гарантии, денежных средств).

7.18. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

8. Расторжение Контракта. Изменение Контракта 8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

- если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

- в ходе исполнения Контракта установлено, что при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

8.2. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.3. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику. Датой поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

8.5. В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

8.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.7. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 8.8. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

8.9. По предложению Заказчика может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

8.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику. 9. Разрешение споров 9.1. Претензионный порядок разрешения споров 9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте

9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение пяти дней с момента получения претензии. 9.2. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Смоленской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания. 101.2. Контракт действует по 31.12.2025 года включительно, а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения. 10.3. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Контракте, Поставщик обязан в течение трех дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

10.4. Если иное не предусмотрено законом, уведомления, требования и другие документы, связанные с Контрактом, за исключением случаев, указанных в п. 7.17 настоящего Контракта, должны направляться сторонами любым из следующих способов:

• с нарочным (уполномоченным лицом отправителя) или курьерской доставкой (оператор почтовой связи);
• заказным письмом с уведомлением о вручении;
• телеграммой;
• электронной почтой, факсимильной связью или телефонограммой с обязательным условием о передаче документа одним из вышеперечисленных способов.

10.5. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 10.6. Приложения к Контракту: - Приложение № 1 «Спецификация товара».

- Приложение № 2 «Заявка на поставку товара».

11. Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1 к контракту № ________ от «__»_______2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

_____________________ ___________________

М.П. М.П.

Приложение № 2

к контракту № ________

от «____»___________20__г.

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА48

г. _______________ "___"____________ ____ г.

- Посмотреть таблицу с данными

1. Стоимость товара составляет: _________________________________________________

2. Сроки поставки товара: ______________________________

3. Ответственное лицо Заказчика за приемку товара_______________________________________

4. Время поставки _______________

5. Контактный телефон____________________________________

"___"____________ ____ г.

Заказчик

________ "___________________________"

_______________/_____________________

М.П.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 21.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000022

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Смоленская, г.о. город Смоленск, г Смоленск, проезд Трамвайный, д. 7, обл Смоленская, г.о. город Смоленск, г Смоленск, ул Шевченко, д. 85

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.25 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 проект контракта краска

Описание объекта закупки

1 ТЗ лаки краски

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 4. ИЗВЕЩЕНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ (3)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 4._ИЗВЕЩЕНИЕ,_ИНСТРУКЦИЯ_(3)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки:

Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 7 (склад),

Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, у. Шевченко, д. 85 (склад),

7.

Срок исполнения контракта (этапов контракта)

5.1.1. Отгрузка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки, но не позднее 31 декабря 2025 г.

8.

начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта), источник финансирования, наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют

НМЦК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девятьсот семьдесят девять тысяч двести восемьдесят девять) рублей 25 копеек.

Источник финансирования расходов: средства субсидии, предоставленной из бюджета города Смоленска

Наименование валюты: Российский рубль

Начальная (максимальная) цена Контракта определена Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

9.

требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Установлено требование о соответствии участника закупки ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – требование не установлено;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (при проведении Заказчиком соответствующей закупки);

7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не должен являться офшорной компанией, не должен иметь в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не должен иметь офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) у участника закупки должны отсутствовать ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10) участник закупки не должен являться иностранным агентом.

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ:

- Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Установлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Требования к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ не установлены.

Требование о соответствии участника закупки ч.1 (1) ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ не установлено.

Заказчик предупреждает об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий

10.

информация о предоставлении преимущества в соответствии со ст. 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ

Преимущества не установлены

11.

информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ

Не установлены

12.

информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ

Не установлено

13.

размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не установлено

14.

размер и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств

Обеспечение исполнения контракта на участие в запросе котировок в электронной форме не установлено

15.

информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ

Банковское сопровождение закупки не предусмотрено

16.

информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в ч. 10 ст. 34 Федерального закона, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов

Заключение контрактов с несколькими участниками не предусмотрено

17.

информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это предусмотрено контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

18.

дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке, дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги

Срок окончания подачи заявок: 28.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:16 (время московское)

19.

ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

29 октября 2025 года

Приложения к извещению о проведении закупки:

1. Обоснование НМЦК;

2. Проект контракта

3. Описание объекта закупки (техническое задание)

4. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 21.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Изменения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000022

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Смоленская, г.о. город Смоленск, г Смоленск, проезд Трамвайный, д. 7, обл Смоленская, г.о. город Смоленск, г Смоленск, ул Шевченко, д. 85

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.25 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 проект контракта краска

Описание объекта закупки

1 ТЗ лаки краски

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 4. ИЗВЕЩЕНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ (3)

Дополнительная информация и документы

1 Приказ о внесении изменений в извещение

Приказ_о_внесении_изменений_в_извещение