Тендер - Поставка кремов для бритья №318336667

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации Документация/Документация.docx

Приложение

к Извещению о закупке

у единственного поставщика

Документация о закупке у единственного поставщика

с использованием функционала электронных площадок

Настоящая документация о закупке у единственного поставщика, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», с использованием функционала электронных площадок, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (далее – Закон № 223-ФЗ) Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление №1875), Положения о закупке товаров, работ, услуг ГБУ СО КК «Северский ПНИ», (далее – Положение), утвержденном приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 06.12.2021г. №1976.

Настоящая документация состоит из разделов, указанных в нижеприведенной таблице.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ИНСТРУКЦИЯ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ

Предложение участника закупки (далее-заявка), направляемое с использованием функционала электронного магазина – «ЭТП ГПБ» (https://etpgpb.ru/), о товаре (работе, услуге), предполагаемом(ой) к поставке (выполнению, оказанию), должно содержать конкретные характеристики товара (работы, услуги) и полностью соответствовать требованиям, установленным в описании объекта закупки (техническому заданию).

При формировании предложения участник обязательно должен прикрепить:

описание и характеристики товара (работы, услуги) в соответствии с Техническим заданием заказчика (желательно по рекомендованной форме, приведенной в Приложении к настоящей инструкции);

сведенья и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым к участнику закупки.

При рассмотрении предложений Заказчик имеет право запросить у участника уточняющие документы на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть :

1) заполненную форму заявки согласно Приложению к настоящей инструкции, которая должна содержать конкретные значения показателей товаров (работ, услуг), наименования товара, товарного знака (его словесном обозначении) (при наличии), конкретной модели (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), наименовании производителя и страны происхождения товара;

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в случае их установления в Техническом задании заказчика и настоящей инструкции;

3) подтверждающие документы и (или) информацию в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами о запрете на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

4) расчет цены товара (работы, услуги).

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в предложении, несет участник закупки.

Заявка участника закупки в отношении объекта закупки должна содержать:

- сведенья и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым к участнику закупки.

-конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров;

-дополнительные документы и (или) информация к ценовому предложению участника закупки в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками -не должно сопровождаться словами «или эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником закупки, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Ценовое предложение и заявка участника закупки в отношении объекта закупки должно соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки.

Заказчик не рассматривает и присваивает наименьшее место в рейтинге заявке участника закупки в следующих случаях:

1) непредставления документов и информации, предусмотренных настоящей инструкцией;

2) несоответствия документов и информации, предусмотренных настоящей инструкцией;

3) если предложение участника о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора, (или начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги).

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация/Извещение ЕП.docx

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

ГБУ СО КК «Северский ПНИ»

______________Д.Е. Поливода

«____» ноября 2025 г.

Извещение о закупке у единственного поставщика

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация/Раздел 2. описание объекта закупки.docx

Раздел 2. Описание предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Участникам закупки предоставляется право поставить товар-эквивалент, соответствующий описанию объекта закупки.

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация/Раздел 3. Проект Договора.docx

Раздел 3. Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку товара

ст. Азовская «___» ______ 2025г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Северский психоневрологический интернат» (ГБУ СО КК «Северский ПНИ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в директора Поливода Дениса Евгеньевича, действующего на основании, Устава с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и пп.1 (а) п.63.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГБУ СО КК «Северский ПНИ» (далее - Положение»), утвержденном приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 06.12.2021 г. №1976 (размещено на сайте: http://www.zakupki.gov.ru), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По условиям настоящего договора Поставщик обязуется передать Заказчику крема для бритья в количестве (объеме) и с характеристиками согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего договора товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):

осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.

1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара (счет на оплату).

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет , в том числе НДС ______________. (В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2.3. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

3. Сроки, условия поставки товара, порядок оплаты

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты, следующей за датой подписания договора.

3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего договора, Поставщик должен соответствовать таким требованиям.

3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Северский район, ст. Азовская, территория Северская-2.

3.4. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

3.5. Оплата поставленного товара производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

3.6. Оплата по договору производится за счет от приносящей доход деятельности.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего договора срока поставить Заказчику товар в объеме, предусмотренном настоящим договором.

К окончанию срока поставки представить Заказчику результат поставки товара.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.1.6. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, службой технической поддержки производителя.

4.1.7. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в соответствии с условиями договора и оказать сопутствующие услуги, указанные в пункте 1.3 настоящего договора.

4.1.8. Предоставить вместе с товаром документы необходимые для приемки и оплаты товара (счет на оплату, товарную накладную, акт приемки и т.п.).

4.1.9. Представлять Заказчику информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему договору.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 8 настоящего договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке товара и передать Поставщику.

4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего договора.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара, в случае ненадлежащего качества такого товара.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с поставкой товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

4.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

4.6. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, принимается и реализуется в порядке и сроки, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.7. Стороны обязуются провести сверку взаимных расчетов в течение 5 рабочих дней после исполнения обязательств по договору. Поставщик оформляет и направляет Заказчику электронной связью акт сверки взаимных расчетов, Заказчик в течение 2 рабочих дней согласовывает полученный акт сверки и направляет его Поставщику электронной связью. Поставщик обязуется в течение трех рабочих дней со дня согласования направить оригинал подписанного акта сверки в адрес Заказчика.

5. Порядок приемки товара

5.1. Приёмка товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик осуществляет приемку товара не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком документа, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату путем подписания документов о приемке товара (товаров), акта приема-передачи, акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в части их соответствия условиям договора.

5.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке товара в случае выявления несоответствия товара (товаров) условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара (товаров) и устранено (заменено) Поставщиком.

5.6. По факту приемки товара Заказчик подписывает документы, подтверждающие поставку товара (документы на товар (товарная накладная, сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), документы для оплаты Поставщиком поставленного товара, акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 г. №61н), оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на Договор (номер, дата), подтверждающие факт и срок поставки товара.

При наличии технической возможности у обеих сторон акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон. При отсутствии технической возможности акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается сторонами на бумажном носителе. Поставщик может не учувствовать в приемке ТРУ и лично не подписывать акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в случае отсутствия расхождений и претензий по поставленному товару. В этом случае о результатах приемке Поставщик будет уведомлён путем направления скан-копии акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна электронный адрес, указанный в договоре.

5.7. При выявлении Заказчиком недостатков товара (товаров) составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) товара (товаров), согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.8. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 5.7 раздела 5 настоящего договора, Заказчиком взыскивается штраф в размере, указанном в пункте 6.3 раздела 6 настоящего договора.

5.10. Право собственности, а также все риски случайной гибели, порчи и утраты товара, и все возникшие в связи с этим расходы переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику, что подтверждается подписанием документа о приемке Заказчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

6.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. Гарантии качества товара

7.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего договора, изложенным Спецификации.

7.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

7.3. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 5 (пяти) дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

7.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.6. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданное лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.

9.2. Сторона, право которой нарушено, до обращения в Арбитражный суд Краснодарского края обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований.

Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте. Срок для ответа на претензию устанавливается 5 (пять) рабочих дней со дня ее получения.

Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае если в указанный в претензии срок претензионные требования не будут удовлетворены (полностью или частично), сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по договору разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. Условия соблюдения конфиденциальности и защиты персональных данных

10.1. Условия договора, документы, подписанные Сторонами на основании и во исполнение договора, а равно, любая иная информация, сообщенная Стороне в целях исполнения договора, являются конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их, как в течение срока действия договора, так и в последующие три года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 11.3 договора.

10.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе заключения, исполнения и прекращения договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, иначе как в целях реализации договора.

10.3. Не считается разглашением условий договора и иных конфиденциальных сведений сообщение их части государственным органам власти, органам местного самоуправления, а также иным органам и организациям, в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Поставщик дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными в рамках исполнения настоящего договора.

11. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

11.1. Настоящий договор действует с момента заключения до 30 декабря 2025 г., а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего договора, но не исполненным до окончания срока действия договора – до полного исполнения принятых сторонами обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Заказчик, Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, направляется Стороной принявшей такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу другой Стороны, указанному в Договоре либо вручается лично другой Стороне под расписку.

Датой надлежащего уведомления Поставщика считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;

- дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

Датой надлежащего уведомления Заказчика считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;

- дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в Договоре.

Договор будет считаться расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.6. Изменение и (или) расторжение Договора осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных Положением о закупке и Договора:

1) увеличения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ (за исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия), оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги). Заказчик вправе вносить изменения в договор неоднократно, при этом общее изменение цены договора не должно превышать тридцати процентов от первоначальной цены договора;

2) уменьшения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

3) увеличения объема и (или) изменение видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не более чем на десять процентов первоначальной цены договора. При этом допускается однократное увеличение (продление) срока исполнения договора на срок, не превышающий половину срока, предусмотренного при его заключении;

4) снижения максимального значения цены договора, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями раздела 17 Положения, без изменения предусмотренных таким договором качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

5) снижения цены единицы товара, работы, услуги с возможностью изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги. При этом не допускается ухудшения качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

6) возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

7) изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

8) изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на товары (работы, услуги), поставляемые (выполняемые) в ходе исполнения договора;

9) если исполнителем предложена поставка (использование при выполнении работ, услуг) товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора;

10) увеличения (продления) срока исполнения договора (сроков исполнения обязательств) без изменения максимального значения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями раздела 17 Положения;

11) однократного увеличения по инициативе заказчика максимального значения цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги) и сроков исполнения договора (исполнения обязательств), в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями раздела 17 По-ложения Заказчика;

12) наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. При этом количество товара, объем работы или услуги, являющихся предметом договора, не могут быть увеличены, за исключением случаев, обозначенных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта. Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и необходимость изменения существенных условий договора. Документы, подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, в который вносятся такие изменения;

13) возникновения в ходе исполнения договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитального ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Изменение существенных условий договора допускается при соблюдении условий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»;

14) если при исполнении договора изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

12. Прочие положения

12.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон.

12.4. Все перечисленные ниже приложения к договору являются его неотъемлемой частью:

Приложения: № 1 «Спецификация»;

№ 2 «Акт приемки товаров, работ, услуг».

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору №___ от ________________г.

Документация/Раздел 4. Обоснование НМЦ договора.xls - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация/Раздел 5. Форма заявки участника закупки 2025.docx

Приложение

к инструкции участника

ЗАЯВКА участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой подтверждаем свое соответствие требованиям, и выражаем свое согласие поставить товар/оказать услуги/выполнить работы (подчеркнуть/выбрать необходимое), соответствующие требованиям и срокам, установленным в техническом задании Заказчика, размещенном на «ЭТП ГПБ» https://etpgpb.ru/ .

Мы подтверждаем подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов, сведений и цен.

Мы признаём, что представление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Подтверждаем, что на день подачи заявки мы соответствуем следующим единым обязательным требованиям к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме, срочного ценового запроса в электронной форме, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, уполномоченное на осуществление закупок лицо заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) наличие у членов объединений, являющихся коллективными участниками закупочных процедур, соглашения между собой (или иного документа), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективных участников закупочных процедур (лидер коллективного участника);

10) участник закупки не является лицом, указанным в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном постановлением Правительства РФ от 11 мая 2022 г. № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а также не является организацией, находящейся под контролем лиц, обозначенных в перечне;

11) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

12) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подтверждаем:

-отсутствие в течении двух лет, предшествующих дате размещения извещения о закупке, факта одностороннего отказа заказчика от исполнения заключенного с участником закупки договора, не оспоренного в судебном порядке, либо вступившего в законную силу решения суда о расторжении с участником закупки договора в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору;

-отсутствие в течении двух лет, предшествующих дате размещения извещения о закупке, вступивших в законную силу двух и более судебных актов, подтверждающих неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение участником закупки договорных обязательств.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

______________________________________________________________________

Ф.И.О. полностью, номер телефона

Обязуюсь:

- считать настоящую заявку обязательной для исполнения со стороны представляемой мной организации до момента рассмотрения и оценки заявок, не вносить в неё изменения.

- Посмотреть таблицу с данными

Ценовое предложение:

- Посмотреть таблицу с данными