Тендер - Поставка краски №299741763

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Хакасия Респ Место поставки (адрес):Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина 23, ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской»
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.05.2025 по 26.05.2025Место предоставления документации:Порядок предоставления документации:Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Закупка у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика): Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской», утвержденного 18.06.2021 года.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» (ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской»).

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Данный способ закупки не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ №0558/2025

г. Абакан __ __________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Максимова Максима Олеговича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Объединение» Ярославские краски», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Яковлева Николая Васильевича, действующая на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением по закупкам, заключили настоящий Контракт, заключили настоящий Контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить краску (далее по тексту – «Товар») в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту и принадлежащий Поставщику на праве собственности.

1.2. Наименование, количество и ассортимент Товара определяется в Приложении № 1 (Спецификации), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость настоящего Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,64 (Триста двенадцать тысяч шестнадцать) руб. 64 коп., в том числе НДС 20% в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,77 (Пятьдесят две тысячи два) руб. 77 коп. (далее – цена Контракта).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, и включает в себя: полную стоимость всех необходимых затрат Поставщика по поставке, сборке и установке Товара, а так же стоимость всех материалов, комплектующих, упаковки, погрузки, доставки, разгрузки, сборки и установки Товара на местах обозначенных Заказчиком, стоимость вывоза мусора, заработная плата специалистов, стоимость таможенных пошлин, сертификации, налогов (в том числе НДС), сборов, расходы на страхование и другие расходы Поставщика связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту.

2.3. Все платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях и перечисляются на расчетный счёт Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Контракта.

2.4. Оплата поставленного Товара Заказчиком производится в форме безналичного расчета в размере 100% предоплаты в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика.

3. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик производит поставку Товара в течение 30 календарных дней с момента поступления предварительной оплаты. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара после подписания Заказчиком товарной накладной.

3.2. Место поставки Товара: Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина 23, ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской», место, указанное Заказчиком.

3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), счет (счет-фактуру), технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.3. Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

4.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.1.6. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.

4.1.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта.

4.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

4.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

4.2.5. Обеспечить контроль за исполнением Контракта.

4.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарораспорядительных документов.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Контрактом.

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

4.3.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.3 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

4.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

4.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет.

4.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления поставки Товара.

4.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Контрактом сроки.

4.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

4.4.8. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

4.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующем законодательством, возмещая потерпевшей стороне убытки в виде прямого ущерба. Бремя доказательства убытков лежит на потерпевшей стороне.

5.2. За несвоевременную поставку (не поставку) Товара по вине Поставщика, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% стоимости не поставленного (недопоставленного) Товара, за каждый день просрочки.

5.3. В случае задержки оплаты Поставщик вправе в судебном порядке взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% неоплаченной части Товара.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

- не извлекают, не предлагают и не разрешают извлекать материальные и нематериальные выгоды, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия/бездействие или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели для себя или для третьих лиц;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для контракта законодательством как дача, обещание или получение взятки, злоупотребление служебным положением либо полномочиями, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- подтверждают, что при отгрузках и платежах не используют разные юрисдикции.

7.2. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, или посредники (за исключением физических лиц):

- подтверждают, что созданы в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеют только законные источники финансирования; не являются организациями-однодневками; уплачивают законно установленные налоги и сборы в размере, порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

- подтверждают, что не зарегистрированы в оффшорной зоне;

- подтверждают, что не находятся под санкциями либо ведут экономическую или иную предпринимательскую деятельность в странах, находящихся под санкциями;

- подтверждают отсутствие вступивших в законную силу решений суда о дисквалификации руководителей организации, а также привлечении их к ответственности за преступления, связанные с мошенничеством или коррупцией.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны устанавливают, что все возможные разногласия, возникшие в ходе исполнения Контракта, должны быть рассмотрены в претензионном порядке. Претензия должна быть направлен в адрес другой стороны по факсу, по почте или электронной почте, указанных в разделе 10 настоящего Контракта. Датой предъявления претензии будет считаться дата факса, дата погашения почтовой марки или дата отправления электронной почты.

8.2. Претензия по количеству и комплектности Товара могут быть предъявлены Покупателем Продавцу в течение 10 (десяти) календарных дней с даты отгрузки, а по качеству – в течение всего гарантийного срока.

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика согласно порядку, установленному действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

9.2. В случае, изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую Сторону.

9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.4. Все приложения, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №0558/2025

от ___ ____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,64 (Триста двенадцать тысяч шестнадцать) руб. 64 коп., в том числе НДС 20% в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,77 (Пятьдесят две тысячи два) руб. 77 коп.

- Посмотреть таблицу с данными