Тендер - Поставка краски (эмали) для дорожной разметки автомобильных дорог. №270481838

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.pdf
• Описание объекта закупки.doc
• Проект контракта.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть38 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 10.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000030

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Волгоградская область, г. Камышин, ул. Коммунальная, д. 5

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

30.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в порядке, установленном ч.8.1 ст.96 Закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г. Волгоград

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

в соответствии с электронным документом «Описание объекта закупки» и/или «Проект контракта»

Требования к гарантии производителя товара

в соответствии с электронным документом «Описание объекта закупки» и/или «Проект контракта»

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

в соответствии с электронным документом «Описание объекта закупки» и/или «Проект контракта»

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Краска (эмаль) для дорожной разметки
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Необходимость использования дополнительной информации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145«Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145), обусловлено тем, что характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара (в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33), которым должен отвечать закупаемый товар, исходя из потребности обусловленной спецификой работы Заказчика В связи с тем, что для описания объекта закупки, соответствующей потребностям заказчика, недостаточно показателей, указанных в вышеназванных кодах позиций КТРУ, в описании объекта закупки Заказчиком в соответствии с пунктами 5 и 6 Правил указаны дополнительные показатели характеристик объекта закупки. Для удобства погрузки и транспортировки в процессе выполнения работ по нанесению дорожной разметки. 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 204.60 409200.00 Класс разметочного материала по степени перетира СП2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс разметочного материала по вязкости УВ1 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс разметочного материала по яркости В7 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Цвет разметочного материала для дорожной разметки Белый Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс разметочного материала по времени высыхания ВВ2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ НВ2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс разметочного материала по адгезии АС2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Упаковка (тара) Металлическое ведро Значение характеристики не может изменяться участником закупки Масса нетто товара в упаковке (таре) ≥ 25 и ≤ 33 Килограмм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Краска (эмаль) для дорожной разметки
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Необходимость использования дополнительной информации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145«Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145), обусловлено тем, что характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара (в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33), которым должен отвечать закупаемый товар, исходя из потребности обусловленной спецификой работы Заказчика В связи с тем, что для описания объекта закупки, соответствующей потребностям заказчика, недостаточно показателей, указанных в вышеназванных кодах позиций КТРУ, в описании объекта закупки Заказчиком в соответствии с пунктами 5 и 6 Правил указаны дополнительные показатели характеристик объекта закупки. Для удобства погрузки и транспортировки в процессе выполнения работ по нанесению дорожной разметки. 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 229.47 279494.46 Класс разметочного материала по степени перетира СП2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс разметочного материала по вязкости УВ1 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс разметочного материала по яркости В4 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Цвет разметочного материала для дорожной разметки Желтый Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс разметочного материала по времени высыхания ВВ2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ НВ2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс разметочного материала по адгезии АС2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Упаковка (тара) Металлическое ведро Значение характеристики не может изменяться участником закупки Масса нетто товара в упаковке (таре) ≥ 25 и ≤ 33 Килограмм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.46 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкция по ее заполнениюx

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Документация_1xx - Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

1. Для участия в запросе котировок в электронной форме заявка на участие в закупке должна содержать:

1) Информацию и документы об участнике закупки:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

б) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

в) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

г) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

не установлены.

2) Предложение участника закупки о цене контракта / предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить).

3) Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в Описание объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки.

4) Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены запреты, ограничения, условия допуска): не установлено.

5) информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов (для участников закупки, являющихся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физических лиц, являющихся гражданами государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации) - не установлено.

1.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

1.3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

1.4. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки оператору электронной площадки.

1.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена. Не допускается отзыв заявок, которым присвоены первые три порядковых номера.

1.6. Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.5 настоящего электронного документа, заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.6 настоящего электронного документа отзыва заявки на участие в закупке;

3) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1.5 настоящего электронного документа, оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.6 настоящего электронного документа отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в ЕИС. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом заявка на участие в закупке считается отозванной.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

2.1. Заявка на участие в закупке (далее – заявка) не должна содержать двусмысленных и противоречивых толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения.

2.2. Все документы, прикладываемые в составе заявки, должны быть доступны для ознакомления и распечатки в полном объеме и действующей редакции, т.е. с учетом всех внесенных изменений и дополнений.

2.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2.4. «Единицы измерения» применяются в той же системе измерений, в которой установлены в Описании объекта закупки. В случае если в заявке участника единицы измерения по показателю отсутствуют, к рассмотрению будут приниматься единицы измерения, указанные в Описании объекта закупки.

2.5. Значения характеристик (показателей) товара, которые должны быть конкретизированы участником закупки в соответствии с требованиями настоящей инструкции, указываются без сопровождения слов, символов: «или эквивалент», «аналог», «в границах», «должен», «должен быть», «может быть» и их производными, «не более», «не менее», «более», «менее», «не больше», «не меньше», «и более», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не уже», «не шире», «или», «≤», «≥»,« ».

Также участником закупки в заявке недопустимо указание значения характеристики (показателя) товара с частицей «не» (например, Заказчиком установлено «не менее 100 мм», участником закупки указано «не 100 мм»). Указание значения характеристики (показателя) товара с частицей «не» в данном случае будет означать несоответствие информации требованиям, установленным в извещении.

2.6. Участник закупки формирует предложение в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, с использованием электронной площадки, с учетом следующих особенностей:

ПРИМЕРЫ

- Посмотреть таблицу с данными

2.7. Все случаи, не предусмотренные инструкцией, трактуются в пользу участника закупки.

В случае если объектом закупки являются тест-полоски для контроля уровня глюкозы в крови и в соответствии с описанием объекта закупки предусмотрена возможность передачи заказчику безвозмездно новых анализаторов, совместимых с поставляемыми тест-полосками, то участник закупки указывает в заявке соответствующие требованию значения, - указывается иной глюкометр, предлагаемый к поставке, с предоставлением тест-полосок. ↑

Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Электронный документ

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка краски (эмали) для дорожной разметки автомобильных дорог

Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки в части информации, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ (требования к характеристикам товара, товарный знак), сформированы в структурированном виде с использованием ЕИС.

Обоснование внесения дополнительных характеристик в описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Необходимость использования дополнительной информации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145«Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145), обусловлено тем, что характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара (в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33), которым должен отвечать закупаемый товар, исходя из потребности обусловленной спецификой работы Заказчика.

В связи с тем, что для описания объекта закупки, соответствующей потребностям заказчика, недостаточно показателей, указанных в вышеназванных кодах позиций КТРУ, в описании объекта закупки Заказчиком в соответствии с пунктами 5 и 6 Правил указаны дополнительные показатели характеристик объекта закупки.

Срок поставки товара: В течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта

Место поставки товара: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Коммунальная, д. 5

Требования к качественным характеристикам товара: Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентам, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для Товаров такого рода, в случае если это предусмотрено действующим законодательством. Поставляемый товар должен соответствовать стандартным требованиям к его упаковке, маркировке, в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, если он доставлен с нарушением правил перевозки данного товара.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), должен быть не заложен, не арестован и не являться предметом притязаний третьих лиц.

Требования к комплектности: Товар должен поставляться с сопроводительной документацией производителя, содержащей:

- паспорт с основными характеристиками материала в соответствии с техническими требованиями действующих стандартов;

- инструкцию по технологии применения материала, в которой отражают правила проведения работ;

- правила техники безопасности, правила транспортировки и хранения материала;

- комплект сопроводительной документации производителя может быть дополнен декларацией соответствия или сертификатом соответствия или другими документами.

Все необходимые для руководства пользователя документы (инструкции по эксплуатации товара) должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

Требование к транспортировке и хранению:

Транспортирование и хранение материалов для дорожной разметки осуществляют по ГОСТ 9980.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи сопроводительной документации изготовителя.

Срок хранения (гарантийный) красок (эмалей), применяемых для дорожной разметки, должен быть не менее 6 месяцев со дня изготовления. Дата изготовления партии: не ранее марта 2024 года.

В течение срока хранения (гарантийного) красок (эмалей) не допускается образование плотного осадка, комков или другое необратимое нарушение однородности материала. Допускается незначительное расслоение, устраняемое путем перемешивания в упаковочной таре в течение не более 3 мин.

Требования к гарантии качества товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами на данный вид товара в РФ.

Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, дефекты, Поставщик обязуется по требованию Заказчика незамедлительно и без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Заказчика поставить новый товар взамен дефектного. Все транспортные расходы и другие расходы несёт Поставщик.

Примечание: если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Проект_контрактаxx

Электронный документ

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________

на поставку краски (эмали) для дорожной разметки автомобильных дорог

г.Камышин «___»_____________2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение г. Камышина «Благоустройство» (МБУ «Благоустройство»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Батеевой Тамары Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________ ______________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением Гражданского кодекса Российской Федерации Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, и по результатам проведения запроса котировок идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 на основании _______________ (указывается основание заключения контракта: протокол _______ № ______) заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Общие положения

Настоящий контракт заключен в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), а так же к отношениям Сторон по настоящему контракту применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также иных федеральных законов, законов Волгоградской области, подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области, действующих на момент его заключения. В случае если после заключения контракта будет принят закон, устанавливающий иные обязательные для Сторон правила, чем те, которые действовали при заключении контракта, условия заключенного контракта сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных контрактов.

Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить и передать самостоятельно Заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качестве согласно Спецификации (Приложение № 1) и Описанию объекта закупки (Приложение № 2) (далее ‒ товар) в установленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется обеспечить его оплату.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Место (места) поставки товара: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Коммунальная, дом 5.

Цена Контракта и порядок расчетов

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта составляет _______________ (_________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость (в случае если Поставщик является плательщиком НДС) (__ %): _______________ (__________) рублей _______ копеек.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

• В цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги в том числе НДС (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связаны с поставкой товара.
• При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом №44-ФЗ
• Оплата производится по факту поставки, в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
• Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации.

Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений (Бюджет городского округа – город Камышин Волгоградской области.)

Днем оплаты товара считается день списания соответствующей суммы денежных средств со счета Заказчика.

• • Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены
• В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры (при наличии).

• В случае если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.
• Допускается удержание суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику.
• Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе увеличить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
• В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения контракта и (или) объему услуг.

Права и обязанности Сторон

Заказчик имеет право:

Досрочно принять и оплатить товар (партию товара, отдельный этап исполнения контракта);

По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с условиями Контракта;

Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта;

Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

Проводить экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций;

Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

Поставщик вправе:

Требовать приемки и оплаты товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом;

По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары;

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Контракта;

Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (соисполнителей).

Поставщик обязан:

Поставить товар и выполнить погрузочно-разгрузочные работы, в сроки, предусмотренные Контрактом;

Доставить товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации);

Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное замену в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и замены осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

Гарантийный срок составляет не менее 6 месяцев с даты изготовления. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме.

В составе поставляемых с товарами информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов.

• • Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика;
  • Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
  • Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров;
  • Направлять с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) документы о приемке товара (первичные учетные документы (а также иные сопутствующие документы – при необходимости)) Заказчику в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 контракта.

При осуществлении обмена документами о приемке товара использовать форматы документов, предусмотренные ЕИС.

• • Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

Порядок и сроки поставки товара

Поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта.

Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать товарную накладную (акт сдачи-приемки товара) в порядке, установленном Контрактом.

В случае если в пункте 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара.

Порядок сдачи и приемки товара [1]

Приемка поставленного товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Закона № 44-ФЗ, и оформляется документом о приемке в электронной форме.

Поставщик в течение 5 рабочих дней с даты поставки Товара формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- относящиеся к Товару документы (технические паспорта, сертификаты качества, инструкции по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и/или настоящим Контрактом, приложениями к нему.

- товарные накладные (товарно-транспортные накладные), счета и счета-фактуры (при наличии) или универсальные передаточные документы.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

• Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
• Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта.

Заказчик, принявший товары без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены в ходе использования поставленного товара.

• В срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (пункт 5.2 Контракта) Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке либо формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в ЕИС осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, не позднее 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

• Датой приемки товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
• Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.
• Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:
• В присутствии представителей Заказчика приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар.
• Проверка товара по количеству осуществляется путем сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.

• • Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки партии товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1) Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению Сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном подпунктом 5.8.6 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

• • В случае обнаружения недостатков в качестве и количестве поставленного товара либо в случае не предоставления Поставщиком Заказчику исчерпывающего перечня документов, предусмотренных контрактом, Заказчик не подписывает документ о приемке и направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 Контракта. Приемка поставленного товара и подписание документа о приемке осуществляется после устранения Поставщиком всех недостатков.
  • В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
  • Заказчик, обнаруживший после приемки поставленного товара нарушения условий Контракта о количестве, ассортименте, качестве, таре и (или) об упаковке товара или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан уведомить об этом Поставщика в течение 3 рабочих дней после их обнаружения.

Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту оформляется Заказчиком и направляется Поставщику в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 94 Закона № 44-ФЗ с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений.

• • Поставщик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению Сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

Обеспечение исполнения контракта

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 30% от цены, по которой заключается настоящий Контракт, что составляет ____________ рублей.

• Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 6.1. настоящего Контракта, что составляет _______________ рублей (но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 5.1. настоящего Контракта.
• В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение - предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.
• В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.
• Возврат Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
• В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в ходе исполнения контракта были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 6.5. настоящего Контракта срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
• В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.
• В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
• Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.3 – 7.5. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика или Поставщика соответственно, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

Форс-мажорные обстоятельства

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, массовых заболеваний, повлекших введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение о Контракта.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

Порядок разрешения споров

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента их получения. В случае невозможности решения споров в досудебном порядке, указанные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

Порядок изменения и расторжения Контракта

Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном ч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Поставщиком:

- задержки/ нарушения сроков Поставщиком поставки (в том числе сроков установленных по гарантийным обязательствам) более чем на 10 дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- поставщик поставил товар с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый срок.

Заказчик в соответствии с ч.10 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ вправе провести экспертизу товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, предусмотренном частью 15 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.
• Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ
• Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует
по 31 декабря 2024 г., а в части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Гарантийный срок

Основной гарантийный срок на поставленный товар (включая все составляющие его части) устанавливается в сопроводительных документах передаваемых Поставщиком Покупателю с товаром, который в свою очередь должен соответствовать периоду установленному в Приложении № 2.

Течение/исчисление гарантийных сроков начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), в соответствии условий главы 4 настоящего Контракта, а в случае досрочного расторжения Контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством РФ Контракт признается расторгнутым.

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков/замены Товара и устанавливается новый гарантийный срок – равный основному гарантийному сроку. Поставщик несет ответственность за качество Товара в течение всего гарантийного срока.

В составе поставляемых с товаром информационных материалов должен быть указан срок и условия выполнения гарантийных обязательств, соответствующие Приложению2, а так же номера контактных телефонов.

В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение трех дней с момента заявления о них Заказчиком. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение трех дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Описания объекта закупки.

В течение гарантийного срока поставщик гарантирует устранение недостатков поставленного товара и (или) замену некачественного товара. Устранение недостатков поставленного товара, замена некачественного товара, производится силами и за счет средств поставщика (при необходимости неограниченное количество раз в течение всего гарантийного срока).

В случае отказа Поставщика от устранения выявленных недостатков (дефектов) товара или в случае не устранения недостатков (дефектов) товара в установленный срок, Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) товара привлечь третьих лиц и потребовать от Поставщика возмещения понесенных расходов.

Поставщик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара в срок, указанный в требовании Заказчика.

Если отступления Поставщиком от условий Контракта или иные недостатки товара не были устранены в установленный Контрактом срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

В случае если производителем товара, установлен гарантийный срок Поставщик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийный срок.

Прочие условия

Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

К Контракту прилагается: Приложение № 1 (Спецификация), Приложение № 2 (Описание объекта закупки).

В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение пяти рабочих дней с даты такого изменения.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические характеристики которого является улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 51Федерального закона №44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить настоящий Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

В соответствии ст.180ГК РФ, недействительность каких-либо отдельных пунктов настоящего Контракта не влияет на действительность Контракта в целом.

Положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случаях, указанных в части 8 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к проекту Контракта

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку краски (эмали) для дорожной разметки автомобильных дорог

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к проекту Контракта

Описание объекта закупки

(Заполняется на основании электронного документа)

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик вправе дополнить настоящий раздел положениями о приемке с учетом специфики конкретной закупки. ↑

В случае если победитель закупки является плательщиком НДС. ↑

Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта

икз

Элекmронньtй dокуменm

24

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

07 3 ] 83

43

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ] 20 3

0244

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Поставка краски (эмали) для доро}кной разметки автомобильных дорог

(с указанием информации о вапюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем)

Порядок применения официального курса иностранной валюты

к

рублю Российской

Федерации,

уСтановленного ЩентрЕlJIьным банком РоссиЙскоЙ Федерации и используемого при оплате KoIпpaKTa - не

установлен

Начальная (максимальная) цена контракта установлена в соответствии с Фелеральным законом от 05.04.2013

Ns 44-ФЗ КО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

МУНИЦИп{Шьных нужд) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на товары, являющиеся предметом

аукциона,

В

б

СООТВеТСТВИи С ч.

ст. 22 вышеуказанного Федерального закона Заказчиком были направлены

СООТВетСтвующие запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам товара, являющегося предметом

закупки.

Заказчик использоваJI цены, которые предложили три Поставщика по состоянию на 18.03.2024 г,

НМЦК определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по формуле:

ч*|i=,Ч,

НМЦIlr"u'=_ff*,

где:

НМЦlП" - НМЦК,

определяемая методом сопоставимых рьшочных цен (анализа рынка);

ч - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Щ1

- ЩеНа еДИНИЦЫ ТОВаРа, ПРеДСТаВЛеННаЯ В ИСТОЧНИКе С НОМеРОМ i.

наименовани

Кол-

е

Во,

килог

рамм

Краска (эмаль)

для дорожной

рtlзметки

автомобильных

дорог - белая

Краска (эмаль)

для дорожной

рaц}метки

автомобильцых

дорог - желтаJI

кил

fIисьмо вх.

ЛЬ 508 от

l8.0з.2024

Письмо вх.

Nb 516 от

|9.0з.2024

Письмо вх.

Л! 509 от

l8,0з.2024

г.

г.

г.

Средняя

Среднее

цена за

квадра-

единицу

тичное

откпонени

Коэффи

циент

нмщt

м

(руб.)

вариаци

и

е

2000

220,8

l95,0

198,0

204,60

l4,||

6,90

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

12l8

z29,9

209,5

249,0

229,47

|9,75

8,б

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,46

Начальная (максимальная) цена контракта (руб.)

1

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,46

КОЭффИЦИеНТ ВаРиации 6,90Yо и 8,61,О/о, что соответствует л, З.20.2 Приказа Министерства экономического

развития РФ от 2 октября 2013 г. Ns 567 "Об утверrкдении Методических рекомендаций по применению методов

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, закJ]ючаемого с единственным

поставIциком (подрядчиком, исполнителем)".

Щиректор

МБУ

Ёr-чj

Ж*-ч]

Т.Н. Батеева