Тендер - Поставка концентрированного моющего средства "Эко-люкс" №268992985

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 18/1, главный материальный склад.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.03.2024 по 28.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:21.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):28.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:630099, Новосибирская область, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СЕРЕБРЕННИКОВСКАЯ, Д. 34Дата подведения итогов:04.04.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Документация_поставка_концентрированного_моющего_средства_Эко-люкс - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О проведении запроса ценовых предложений в электронной форме

на поставку концентрированного моющего средства "Эко-люкс"

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела закупок _________________Т.Ю. Лелекова

Заместитель начальника отдела снабжения ________________А. А. Петухов

Новосибирск 2024 г.

Содержание документации о запросе ценовых предложений в электронной форме

Инструкция участникам закупки для участия в запросе ценовых предложений в электронной форме;

Информационная карта;

Техническое задание, условия исполнения договора;

Проект договора.

Инструкция участникам закупки

I. Общие сведения

• • • Законодательное регулирование.

Настоящая документация о запросе ценовых предложений в электронной форме (далее – документация о запросе цен), подготовлена в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, указанного в Информационной карте, и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ).

Запрос цен является закупкой, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его участником

2. Заказчик.

Заказчик, МУП «Новосибирский метрополитен» (далее – заказчик), располагает средствами, указанными в Информационной карте. Заказчик намеревается использовать упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках договора на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, указанных в Информационной карте.

3. Наименование предмета договора, начальная (максимальная) цена договора.

Предметом договора является поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, указанных в Информационной карте, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации о запросе цен, в том числе в проекте договора.

Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте.

4. Участник закупки.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

5. Требования к участникам закупки.

Участник закупки подает заявку на участие в запросе ценовых предложении в электронной форме (далее - заявка) на электронную торговую площадку (далее – ЭТП), указанную в Информационной карте.

Участники закупки должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации (извещения) о закупке;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

В случае, если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в качестве участника закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки.

Отклонение участника закупки или отказ от заключения договора с победителем запроса цен в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, предоставил недостоверные сведения в заявке в отношении своего соответствия указанным требованиям или в случае, если договор, заключаемый по итогам проведения запроса цен в электронной форме, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой следки не получено в соответствии с законодательством РФ.

6. Преимущества, предоставляемые участникам закупки.

Заказчик вправе применять преференции и (или) особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства, если таковые указаны в извещении о проведении запроса ценовых предложений в электронной форме.

7. Расходы на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, участием в запросе ценовых предложений в электронной форме и заключением договора.

8. Одна заявка на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме от участника закупки.

Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, оформленную в соответствии с настоящей документацией.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме такого участника закупки, не рассматриваются.

II. Документация запроса ценовых предложений в электронной форме

9. Предоставление документации.

Документация о запросе ценовых предложении в электронной форме размещается в Единой информационной системе на сайте, указанном в Информационной карте, в форме электронного документа, доступного для ознакомления неограниченному кругу лиц в любое время с момента его размещения без взимания платы.

III. Порядок подготовки заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме

10. Язык заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме.

Заявка на участие в запросе ценовых предложении в электронной форме, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, должны быть написаны на русском языке.

Сопроводительная документация, предоставленная участником закупки, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться точный перевод соответствующих разделов на русском языке. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.

11. Валюта заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме.

Цены должны быть выражены в валюте, указанной Информационной карте.

12. Состав заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме.

Подать заявку на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме имеет право лицо, прошедшее аккредитацию на ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП.

Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие документы:

Форму №1 и Приложение №1, 2 к данной форме;

Информацию и документы об участнике закупки:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона. (указывается в форме №1);

б) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям к участникам, установленным заказчиком в Информационной карте или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника запроса ценовых предложений в электронной форме (Приложение №2 к заявке на участие в запросе ценовых предложений Форма 1) следующим требованиям:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

д) копии учредительных документов участника запроса ценовых предложений в электронной форме (для юридического лица);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица

3. Предложение участника в отношении предмета закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара (Приложение №1 к заявке на участие в запросе ценовых предложений Форма 1).

4. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге), если это установлено в Информационной карте.

Участником закупки возможно представление дополнительных сведений, которые могут помочь в разъяснении вопросов по сути предложения.

13. Требования к описанию поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Описание участником поставляемого товара, используемого материала при выполнении работ, оказании услуг который является предметом запроса ценовых предложений в электронной форме, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных, качественных и иных характеристик, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в документации о запроса ценовых предложений в электронной форме, приложениях к ней, а также соответствующих формах документации.

14. Соответствие заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме требованиям документации о закупке.

Заявка на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме должна соответствовать требованиям документации, не содержать недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, указанных в Информационной карте.

IV. Порядок подачи заявок на участие

15. Подача заявок на участие.

В запросе ценовых предложений в электронной форме принимают участие лица, получившие аккредитацию на ЭТП.

Для участия в запросе ценовых предложений в электронной форме участники закупки в срок и в порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса ценовых предложений в электронной форме и документации о проведении запроса ценовых предложений в электронной форме, подают заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме на ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП.

Участник закупки вправе подать заявку на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме в любой момент с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении запроса ценовых предложений в электронной форме до предусмотренных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме.

Заявка на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме может быть возвращена оператором ЭТП участнику запроса ценовых предложений в электронной форме в случаях:

1) предоставления заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме с нарушением требований, предусмотренных правилами документооборота при проведении запроса ценовых предложений в электронной форме;

2) подачи одним участником запроса ценовых предложений в электронной форме двух и более заявок на участие при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме;

3) получения данной заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме после даты или времени окончания срока подачи заявок;

4) получения заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме от участника закупки с нарушением порядка аккредитации участников на ЭТП;

5) отсутствия на лицевом счете участника, подавшего заявку на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения данной заявки.

Запрос ценовых предложений признается несостоявшимся в случае, если:

1) на дату и время окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки;

2) комиссией принято решение о соответствии только одной заявки;

3) комиссией принято решение о несоответствии всех поданных заявок.

16. Изменение и отзыв заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме.

Участник, подавший заявку на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме.

Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

17. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

В срок, установленный в извещении о проведении запроса ценовых предложений в электронной форме и в Информационной карте, на ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, и проводится заседание закупочной комиссии.

В случае если по окончании срока подачи заявок на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом V документации.

V. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, подведения итогов запроса ценовых предложений в электронной форме

18. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, оценка заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме.

Заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме рассматриваются и оцениваются на основании требований и критериев, установленных в документации и Информационной карте.

Комиссия изучает заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме на предмет наличия в них полного пакета документов, в соответствии с пунктом 12 Инструкции участникам, правильности оформления заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, а также наличия ошибок в расчетах предлагаемой цены договора.

Комиссия по проведению закупок, товаров работ, услуг не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса ценовых предложений в электронной форме, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых предложений в электронной форме.

При рассмотрении заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме комиссия имеет право не допустить к участию в запросе цен в электронной форме в случаях:

1) несоответствия участника требованиям, установленным в документации о проведении запроса ценовых предложений;

2) предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает (начальную) максимальную цену договора.

При выявлении хотя бы одного из указанных в документации запроса ценовых предложений в электронном виде фактов, комиссия по закупкам в праве отстранить допущенного участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме комиссия принимает решение о признании заявок соответствующих требованиям документации или об отклонении заявок.

Основания, по которым участник запроса ценовых предложений был отклонен, фиксируются в протоколе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе ценовых в электронной форме всем участникам, подавшим заявки, или допущена только одна заявка, запрос ценовых предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

Победителем запроса ценовых предложений в электронной форме признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в документации о проведении запроса цен в электронной форме и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем запроса ценовых предложений в электронной форме признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме размещается в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

VI. Заключение договора

19. Заключение договора.

Договор подписывается победителем в срок, установленный в Информационной карте.

В случае, если победитель в срок, указанный в извещении и документации, не представил заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением, документацией и условиях, указанных в заявке с соблюдением приоритета товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, в соответствии пунктом 14.3. ПП РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352

Заказчик вправе при заключении договора с участником такой закупки осуществить проверку соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в случае, если требование, к субъектам малого и среднего предпринимательства, не было установлено.

При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путём составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

При заключении договора цены за единицу товара работы услуги согласовываются с заказчиком.

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением, документацией и условиях, указанных в заявке. При этом договор заключается только после предоставления участником обеспечения исполнения договора в случаях, предусмотренных Информационной картой.

В случае отклонения комиссией по закупкам всех заявок на участие заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

По результатам закупки заказчик вправе заключить договор с победителем либо отказаться от его заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает на официальном сайте (ЕИС) и электронной площадке при необходимости уведомление об отказе от заключения договора.

Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить условия договора.

Предусмотренный договором объем закупаемой продукции, при увеличении или уменьшении объёма закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить объем и цену договора не более чем на десять процентов.

Возможность изменения срока исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

Возможность изменения цены при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре при этой же цене.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе при исполнении договора снизить цену договора без изменения количества, качественных и технических характеристик товара, работы, услуги.

При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

20. Обеспечение исполнения договора.

В случае если заказчиком в Информационной карте было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления обеспечения.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

Участник закупки, не представивший указанное обеспечение исполнения договора, будет признан уклонившимся от заключения договора.

Денежные средства, переданные заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору.

21. Расторжение договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено договором.

22. Включение в реестр недобросовестных поставщиков.

В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок при принятии такого решения заказчиком, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

23. Отказ от проведения и внесение изменений в запрос ценовых предложений в электронной форме.

Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса ценовых предложений в электронной форме до окончания приема заявок, разместив сообщение, об этом на официальном сайте (ЕИС). При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе ценовых предложений в электронной форме.

Заказчик в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении запроса ценовых предложений в электронной форме.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее чем 2 рабочих дня.

24. Право на обжалование.

Решения, принятые комиссией при проведении запроса предложений, могут быть обжалованы участниками закупок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

25. Антидемпинговые меры

В случае, если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 20 (двадцать) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации.

В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

26. Переторжка

Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки по критерию оценки (предложенная участником цена договора) с учётом функционала ЭТП. Участники предоставляют улучшенные сведения Заявок только по тем критериям, которые определены в протоколе этапа оценки и рассмотрения заявок закупки. Закупочная комиссия при подведении итогов переторжки учитывает только те улучшенные сведения Заявок, которые направлены на улучшение сведений Заявок, определённых в протоколе основного этапа оценки и рассмотрения Заявок закупки.

Закупочная комиссия осуществляет переторжку в порядке и сроки установленные в протоколе рассмотрения и оценки заявок.

Участвовать в переторжке имеют право все Участники, независимо от порядкового номера, присвоенного по результатам оценки и сопоставления Заявок.

Участник имеет право не улучшать сведения Заявки и не имеет право ухудшать сведения Заявки. Если Участник не предоставил улучшенных сведений Заявки или предоставил ухудшенные сведения Заявки, то действует прежняя редакция Заявки.

После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного способа закупки в соответствии с критериями оценки, предусмотренными условиями закупки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Запроса ценовых предложений в электронной форме

На поставку поставку концентрированного моющего средства «Эко-люкс».

Нижеследующие конкретные условия проведения запроса ценовых предложений являются дополнением к инструкции участникам запроса ценовых предложений в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

на поставку концентрированного моющего средства «Эко-люкс»

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 18/1, главный материальный склад.

Срок поставки товара: поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

Гарантийные обязательства:

На Товар установлена гарантия Производителя – 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

На Товар установлена гарантия Поставщика – 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Форма №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ (номер извещения)

_____________________________________________________________

(предмет закупки)

Дата_______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив Ваш запрос ценовых предложений в электронной форме, мы

- Посмотреть таблицу с данными

в лице

- Посмотреть таблицу с данными

действующего на основании

- Посмотреть таблицу с данными

юридический адрес:

- Посмотреть таблицу с данными

адрес регистрации:

- Посмотреть таблицу с данными

почтовый адрес:

- Посмотреть таблицу с данными

фактический адрес:

- Посмотреть таблицу с данными

ИНН участника ____________________________ КПП _____________________________

По ОКОПФ/ОКФС________________ По ОКСМ _____________По ОКПО_____________

Банковские реквизиты участника:

Р/сч ____________________________ в ________________________________________

БИК ____________________________ К/сч _____________________________________

Контактный телефон _____________ / факс_____________________________________

Адрес электронной почты _____________

Подав настоящую заявку на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, мы соглашаемся с условиями исполнения договора по запросу ценовых предложений в электронной форме № __________ дата ___________, указанным ниже:

- Посмотреть таблицу с данными

При заключении договора цены за единицу товара работы услуги согласовываются с заказчиком.

Подав настоящую заявку на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме, даем согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение) наших персональных данных.

Приложение №1, 2 является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронном форме.

_________________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО и подпись участника запроса предложений)

Дата:

Приложение №1 к заявке на участие

в запросе ценовых предложений в электронной форме

№ _____________ от ____________

Техническое задание

___________________________________________________________________

(предмет закупки)

Наименование участника____________________________________________________

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: место передачи товара___________________________________________ по месту нахождения Поставщика на территории г. Новосибирск в радиусе не более 1 километра от станции МУП «Новосибирский метрополитен».

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:_____________________

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к товару и порядок поставки товара:

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении.

Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарантийные обязательства:

На Товар установлена гарантия производителя – 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика – 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

- Посмотреть таблицу с данными

Дата:___________

Приложение №2 к заявке

на участие в запросе ценовых предложений

в электронной форме

№ _____________ от ____________

Декларация соответствия

Наименование участника____________________________________________________

соответствуем приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

* Столбец № 3 заполняется участником запроса ценовых предложений в электронной форме в обязательном порядке путем проставления в соответствующих пунктах фразы «Соответствую указанному пункту» или «Не соответствую указанному пункту».

- Посмотреть таблицу с данными

Дата:___________ Договор

на поставку товаров

г. Новосибирск «___» ___________202­­__г.

МУП «Новосибирский метрополитен», именуемый в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения собственных нужд, в лице начальника метрополитена Чмыхайло Аркадия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон о закупках), при способе определения поставщика _____________ (протокол _______ № ______от _____) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка концентрированного моющего средства «Эко-люкс» (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием предмета закупки (приложение № 1 к Договору) в количестве и цене, указанной в Спецификации на поставку (приложение №2 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар и его комплектующие должны быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ______________________ (_______) рублей,

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС:

в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Договора).

Источник финансирования: собственные средства МУП «Новосибирский метрополитен»

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг и Договором. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком за фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания приемки поставленного Товара. Оплата производится Заказчиком на основании представленного Поставщиком счета и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренное Договором количество Товара может быть увеличено, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанная в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

По предложению Заказчика предусмотренное Договором количество Товара может быть уменьшено, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 18/1, главный материальный склад, телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.2. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2 Договора, товарную накладную (далее ТН) или универсальный передаточный документ (далее УПД), Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (Приложение № 3), счет, счет-фактуру.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.6. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика (приложение № 4 к настоящему договору) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком.

3.7. Заявка формируется Заказчиком в соответствии со своей потребностью и направляется Поставщику по электронной почте. Заявка, направленная по электронной почте, считается полученной Поставщиком в день ее направления.

3.8. Адрес электронной почты Поставщика для приема Заявок: ______________________.

4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, указанных в п. 6.2 Договора и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика ТН или УПД, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта о приеме- передаче товарно-материальных ценностей на хранение, по адресу, указанному в п. 3.1 Договора – путем подписания товарной накладной или УПД с указанием даты приемки товара.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

4.4. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 11.1 Договора.

4.5. В случае поставки Товара несоответствующего заявленным требованиям либо некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о нем Заказчиком.

4.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.8. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня завершения срока приемки Товара, указанного в п. 4.2 Договора, подписывает ТН или УПД. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.10. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.9 Договора.

4.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Договора.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с условиям настоящего Договора.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных настоящим Договором.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором, в соответствии с п. 4.8 Договора.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Договору.

5.2.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Договора, по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных документацией о закупке и Договором.

5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом соответствия или декларацией о соответствии (при наличии)

- паспортом качества

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.3. На Товар установлена гарантия производителя –________ с даты изготовления Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика –________ с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.3.2. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.3.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, выявленного Заказчиком после приемки Товара в период до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня письменного уведомления о них Заказчиком, заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества за счет своих сил и средств.

6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, на такую замененную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее срока, указанного в п. 6.3 Договора.

6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 0,2 % от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0,2% от цены Договора.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

и составляет ________ рублей ________ копейки.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Договора, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

7.8. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба, гарантийные обязательства.

Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участник закупки, с которым заключается Договор, является казенным учреждением.

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком.

8.2. Размер обеспечения исполнения Договора: не предусмотрено.

8.3. Поставщик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

8.4. Срок действия банковской гарантии: не предусмотрено.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям Положения о закупке товаров, работ, услуг, настоящего Договора, документации о закупке обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 8.5 Договора, признается существенным нарушением Договора Поставщиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки всего количества Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами ТН или УПД, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

8.8. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать следующие сведения:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с п. 8.2 настоящего Договора;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,2 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований п. 8.4, настоящего Договора;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

7) установленный Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Дополнительные требования к банковской гарантии:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии законодательству Российской Федерации;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Обеспечение исполнения договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации исполнителя или заказчика.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Договора по конкурентной закупки, в том числе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства – в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

9.2. Договор действует до 30 апреля 2025 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

9.3. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.4.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Договора.

9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4.7 В случаях предусмотренных п.9.6 и п.9.5 настоящего Договора

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.6.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

9.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

9.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

9.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам запроса котировок в электронной форме, Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридический лиц».

11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего договора.

12.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 12.1 и 12.2 настоящего договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 12.1 и 12.2 настоящего договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

12.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 12.3 настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 12.1 и 12.2 настоящего договора и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

приложение № 1 «Описание предмета закупки»;

приложение № 2 «Спецификация».

приложение № 3 «Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение»

приложение № 4 «Образец заявки на поставку»

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник метрополитена

_______________А.В. Чмыхайло _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.

М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору №___

от «___» _________ 20__ г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

на поставку концентрированного моющего средства «Эко-люкс»

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 18/1, главный материальный склад

Срок поставки товара: поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика (приложение № 4 к договору) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к товару и порядок поставки товара:

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении.

Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов (деклараций) и иных документов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со Спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

Гарантийные обязательства:

На Товар установлена гарантия производителя – _______ месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика – _______ месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

- Посмотреть таблицу с данными

_______________/ ______________ _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.

М.П. МП.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору №____

от «__» __________20__ г.

Спецификация на поставку

- Посмотреть таблицу с данными

_______________/ ______________ _______________/ ______________

«___» _______________ 20__ г. «___» _______________ 20__ г.

М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Договору №_____

от «___» _________ 20__ г.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Договору №_____

от «__» __________­­­­­­___20__ г.

ОБРАЗЕЦ

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки:__________________________________________________________________

Согласовано:

Начальник отдела снабжения _________________

- Посмотреть таблицу с данными