Тендер - Поставка концентратов для ванн №307214890

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.08.2025 по 22.08.2025Место предоставления документации:в соответствии с извещениемПорядок предоставления документации:в соответствии с извещениемОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:Дата начала срока подачи заявок:21.08.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):22.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с извещением
Подведение итоговПорядок подведения итогов:в соответствии с извещением договор_Концентраты

ДОГОВОР №

на поставку бальнеологических средств.

г. Москва «___» ________ 2025г.

Федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Десна» Управления делами Президента Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Афанасьева Максима Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Бальнеомед», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Айрумяна Нарека Араевича, действующего на основании Устава, с другой стороны вместе также совместно именуемые «Стороны», на основании подпункта 1 п.59.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна», в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора и спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору, Поставщик обязуется поставить Заказчику жидкие концентраты для ванн (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, если в техническом задании прямо не указано иное. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар будет качественным, по техническим характеристикам соответствующим всем требованиям Заказчика, а также иным требованиям сертификации, безопасности, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора, Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Осуществить приемку Товара, проверку по качеству, таре и (или) упаковке Товара, подписывать товарные (транспортные) накладные в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. Оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. Осуществлять поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. Известить Заказчика об отгрузке/готовности к отгрузке Товара в срок, не менее чем за 24 часа до даты поставки, а также направить ему информацию, требующуюся Заказчику для осуществления необходимых мер для принятия Товара.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется с момента заключения настоящего Договора в течение 30 (тридцать) дней, с правом досрочной поставки Товара по согласованию Сторон.

Доставка Товара производится силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, р-н Коммунарка, кв-л 18, д. 1, стр. 1

3.2. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при отгрузке, перевозке и хранении. Стоимость упаковочных материалов включена в стоимость Товара. Залог за упаковочные материалы не взимается, данные материалы возврату не подлежат.

3.3. Поставляемый Товар должен иметь все установленные заводом-изготовителем маркировки, пломбы и штампы, необходимые для законной эксплуатации Товара и его гарантийного обслуживания, заводскую упаковку на элементах Товара (если она предусмотрена) обеспечивающую сохранность элементов и их внешнего вида.

3.4. Обязанность Поставщика передать Товар Заказчику считается исполненной в момент предоставления или вручения Товара Заказчику, в указанном месте назначения, в дату или в период согласованные для поставки. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- сертификат соответствия (если товар подлежит сертификации) или декларация соответствия (если товар подлежит декларированию (копия или оригинал));

- паспорт качества (если товар подлежит прохождению экспертизы качества (копия или оригинал));

-акт приема-передачи Товара;

- ТОРГ 12;

- счет/счет-фактура (или УПД) (оригинал);

3.5. Товар, не соответствующий требованиям качества, указанным в настоящем Договоре, а также некомплектный Товар считается не поставленным.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Договором. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара, ТОРГ 12 или УПД. Подписание товарной накладной само по себе не означает отсутствие у Заказчика претензий по качеству такого Товара. Даже если Заказчик подписал указанные документы без возражений, он не лишен возможности предъявить свои возражения по поводу качества Товара.

• При исполнении договора поставке и оплате подлежат только товары в количестве и ассортименте, указанном в заявке Заказчика. Не заказанные товары не поставляются и не оплачиваются. Заказчик не вправе заказывать, а Поставщик не вправе поставлять количество товара большее, чем указано в техническом задании, и по ценам за единицу товара, отличным от цен за единицу каждого типа товара, указанных в договоре. Заказчик имеет право в отсутствии потребности в товаре не заказывать количество товара, указанного в спецификации, в полном объеме.

4.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Срок годности на поставленный Товар должен быть не менее 70% от изначального срока хранения.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Товар поставляется Заказчику, по ценам, в количестве и ассортименте, указанным в Спецификации товара (Приложение № 1 к настоящему Договору) и товарной (товарно-транспортной) накладной.

5.2. Приемка Заказчиком поставляемого Товара в указанном месте назначения включает следующие этапы:

а) проверку Товара по сопроводительным документам на соответствие требованиям Спецификации (счета на оплату), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего Договора;

в) приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности и на соответствие Товара иным условиям Договора.

5.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику, согласно п. 3.4 Договора.

5.4. В случае передачи Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- замены некомплектного/некачественного Товара на комплектный/качественный;

- доукомплектации Товара в разумный срок.

Если Поставщик в 10-дневный срок не выполнил требование Заказчика о замене Товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- требовать соразмерного уменьшения покупной цены Товара;

- отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке либо потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если в спецификации была предусмотрена предоплата.

5.5. Поставщик считается надлежащим образом, уведомленным о поставке некачественного/некомплектного Товара, с момента направления ему Заказчиком соответствующего уведомления (претензии) посредством почтовой/факсимильной связи или электронной почты по адресу, указанным в реквизитах Поставщика.

5.6. Все расходы, связанные с возвратом, заменой некачественного/некомплектного Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, несет Поставщик.

5.7. При наличии претензий по качеству, срокам поставки товара, дополнительно составляется акт приема - передачи, в котором отражаются все вышеназванные недостатки.

Срок заявления претензий:

по количеству и ассортименту – 5 (пять) дней с даты поступления Товара на склад Заказчика;

по качеству – на весь срок годности Товара.

5.8. Срок рассмотрения претензии 5 (пять) дней с даты поступления к Поставщику.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена настоящего договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Без НДС (Ст. 26.2 НК РФ – поставщик работает на УСН). Цена договора включает в себя стоимость Товара с учетом издержек Поставщика, все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия договора, по хранению, упаковке, погрузке, доставке, оформлению сопроводительной документации, расходы на страхование, уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей, прочие расходы. Затраты, не включенные в стоимость Договора, не подлежат оплате со стороны Заказчика.

6.2. Увеличение Поставщиком Договорной цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора не допускается.

6.3. Оплата за Товар производится Заказчиком: 30 % от суммы договора в форме предварительной оплаты. 70 % суммы договора по факту поставки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счета выставленного Поставщиком в течение 7 (семи) дней с момента передачи Товара Заказчику и подписания Сторонами ТОРГ-12 или УПД.

6.3.1. Оплата Товара по Договору осуществляется в форме безналичного перевода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет последний.

6.3.2. В случае непредставления указанных документов и (или) оформления документов с нарушением норм действующего законодательства, срок оплаты продлевается на количество дней просрочки предоставления документов (устранения замечаний к оформлению документов).

6.3.3. В случае изменения юридического адреса, указанного в Разделе 12 настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента регистрации изменений в установленном законом порядке, письменно уведомить Заказчика о внесенных изменениях с приложением Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) на бумажном носителе, полученной в электронной форме и подписанной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

6.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.5. При наличии у Поставщика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Поставщиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Поставщика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, составляет 1000 рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, составляет 10 процентов цены договора (этапа). [1]

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, составляет 1000 рублей.

7.9. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Договором, без согласия Поставщика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Договору и (или) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора.

7.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

7.15. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.16. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.17. В случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение или ненадлежащее выполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует по 01.10.2025 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

- по письменному соглашению Сторон;

- по инициативе одной из Сторон в судебном порядке при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной в случаях, установленных законодательством РФ;

- в одностороннем порядке при существенных нарушениях условий договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора.

10.2. В случае наличия претензий, споров разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию посредством электронной почты или любым иным доступным способом, обеспечивающим их получение Стороной.

10.3. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ на неё в течение 10 календарных дней.

10.4. Неурегулированные путем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме, подлежат подписанию обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. Настоящий Договор и другие, связанные с ними документы, в том числе и платежные, могут быть переданы с помощью электронно-технических средств связи (факс, телетайп, E- mail и т.п.). Документы, переданные с их использованием и согласованные Сторонами, имеют одинаковую силу для Сторон, но это не освобождает Стороны от обязанности направлять в адрес друг друга подлинные экземпляры документов, подписанные руководителями и заверенные синими печатями. Стороны несут ответственность за достоверность переданных документов.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. Лица, подписавшие настоящий договор от имени Сторон, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дают согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных.

11.5. В случае передачи одной из Сторон (в том числе, представителем такой Стороны) другой Стороне доверенности (копии доверенности) или иных документов, содержащих персональные данные представителя Стороны или иных лиц (субъектов персональных данных), Сторона, передающая доверенность (копию доверенности) или иные документы, содержащие персональные данные субъектов персональных данных, до передачи указанных документов (сведений) обязана получить согласие соответствующего субъекта персональных данных на передачу его персональных данных другой Стороне, а также уведомить указанного субъекта персональных данных об осуществлении обработки его персональных данных Стороной настоящего Договора, которой передаются персональные данные.

11.6. Сторона, не исполнившая обязательство, указанных в данном Разделе, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные в связи с привлечением указанной Стороны к ответственности за обработку персональных данных субъекта персональных данных без предварительного согласия указанного субъекта и без уведомления об их обработке Стороной, которой передаются персональные данные.

11.7. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации (в том числе сведения учредительных документов), полученной в ходе исполнения настоящего Договора.

11.8. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Поставщика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.

11.9. Конфиденциальная информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами в пределах их компетенции, может быть предоставлена им на основании мотивированного требования, содержащего, в том числе цели и правовые основания затребования такой информации. Сторона, предоставившая полученную от другой Стороны Договора Конфиденциальную информацию, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента

предоставления информации государственному органу уведомить Сторону, раскрывшую Конфиденциальную информацию, о факте предоставления Конфиденциальной информации.

Уведомление должно быть представлено в письменном виде и содержать указание на конкретное положение нормативного правового акта (актов), в силу которого (которых) возникла обязанность представить информацию, а также характеристики предоставленной информации.

11.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.11. Неотъемлемой частью договора является: спецификация Товара (приложение № 1), форма Акта приема-передачи товара (приложение №2).

Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № от « » ____ 2025г.

Спецификация к Договору № от __________2025 года.
на поставку бальнеологических средств.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Без НДС (Ст. 26.2 НК РФ – поставщик работает на УСН).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №

от « «_____2025 г.

ФОРМА

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. _________________ «____» __________ 20____ г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № ______ от «____» __________ 20___ г. (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Договор:

__________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Договора должны быть выполнены «___» __________ 20___ г., фактически выполнены «___» __________ 20___ г.

4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены _____________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора__________________________________________________________________________.

6. В соответствии с пунктом ____ Договора сумма штрафных санкций составляет _____________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет _________________________________________.

8. Результаты поставки по Договору:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае наличия этапов исполнения контракта сумма штрафа устанавливается в отношении каждого этапа исполнения контракта. ↑