Тендер - Поставка концентрата минерального (Галит) №302330715

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть15  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Государственный контракт № ____________

на поставку концентрата минерального (Галит)

г. Нижний Новгород «____» ___________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области» (ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд на 2025 год, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Сорокина Михаила Сергеевича, Устава, с одной стороны, и ________________________________, в лице ___________________________________________________________________, действующего
на основании ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь:

Пунктом 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г № 570 и признании утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику концентрат минеральный (Галит), ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, для котельного учреждения, а Государственный заказчик - принять и оплатить в соответствии с условиями Контракта.

1.2 Наименование, цена и количество Товара поименованы в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (Приложение № 1).

Обязанности и права Сторон

2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара)
в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству
и качеству.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Привлекать независимых экспертов, экспертные организации выбор которых, осуществлять в соответствии с требованиями законодательства РФ, на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и в настоящем Контракте, в ходе приемки товара.

2.2.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки с использованием любых средств связи, позволяющих однозначно подтвердить извещение, либо уведомление Государственного заказчика.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных
и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Направить Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке
и на условиях, установленных пунктом 5.3. Контракта.

2.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.6. Производить безвозмездную замену некачественного Товара, при соблюдении условий хранения в соответствии с ТУ.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.4.4. Поставщик имеет право на возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением государственного контракта.

Цена Контракта. Порядок и срок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет _____________________ (___________) рублей ____ копеек, НДС не облагается (облагается) и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена единицы товара указана в Спецификации (приложение №1).

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом
10 Контракта.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в течении 7 (семи) рабочих дней в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений, путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, с даты с даты фактической поставки товара на основании товарной накладной, счета или УПД оформленного Исполнителем.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно,
если оно оформлено в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписано Сторонами.
В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. Сумма Контракта, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.7. В случае если настоящий контракт будет заключен с юридическим лицом
или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, суммы, подлежащие уплате таким лицам, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Расчет и обоснование цены Контракта

4.1. Цена Контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Государственному заказчику путем поставки и отгрузки его в ассортименте, по качеству, цене, в количестве, и по адресу, указанному в Приложении №1, в срок до 07.07.2025.

5.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты передачи (поставки) товара Поставщик
в письменной форме уведомляет Государственного заказчика по адресу, указанному в разделе
14 Контракта и в Спецификации (Приложение №1), а также любым иным доступным способом связи (посредством телефонной и факсимильной связи, направления электронной почтой, и т.д.), позволяющим подтвердить факт направления такого уведомления Поставщиком и получения
его Государственным заказчиком, о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

5.3. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся
к Товару документацию:

- товарной накладной, счета или УПД, оформленный в 2-х экземплярах (по одному
для Поставщика и Государственного заказчика).

5.4. В случае, когда документы, указанные в пункте 5.3 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается
не поставленным и приемке не подлежит.

5.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Государственного заказчика и Поставщика товарной накладной, счета или УПД, по факту приемки товара.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.5. Контракта.

5.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента выполнения обязательства по оплате товара в соответствии с пунктом 3.5. Контракта.

6. Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки

6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к товарам указанного в Спецификации типа, в том числе требованиям ГОСТ, ТУ, СНиП, требованиям безопасности, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

6.2. Приемка товара проводится комиссией Государственного заказчика в количестве
не менее пяти человек.

Комиссия организует проведение приемки товаров, осуществляет проверку соответствия товара нормативной документации, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям Государственного контракта и требованиям действующего законодательства, одновременно проводится проверка комплектности товара, а также соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям нормативной документации на товар указанного типа.

При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы,
а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

6.3. Приемка товара по количеству и качеству в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, осуществляется в течение
20 рабочих дней с момента поставки товара в адрес Государственного заказчика.

6.4. На товарную накладную, счет или УПД, Государственным заказчиком ставится гербовая печать.

6.5. При поставке некачественного товара Поставщик обязуется заменить некачественный товар на качественный. Срок замены некачественного товара составляет 20 дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта;

устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара
и в течение гарантийного срока на товар;

что поставляемый товар является новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7.2. Гарантийный срок товара составляет не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной, счета или УПД. В течение гарантийного срока годности Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара.

7.3. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

7.4. Все расходы, связанные с заменого товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока, оплачиваются за счет Поставщика.

7.5. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту
не прекращаются.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы.

8.2.3. За каждый факт неисполнения обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, согласно п. 9 Заказчик уплачивает:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

8.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. Ответственность Исполнителя:

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.3.3. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, от 30 августа 2017 г. № 1042:

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.5 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств
по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния
на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме.

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты
или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности
форс-мажорных обстоятельств.

9.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более
1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более
чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены
и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется
в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг
при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя
из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

10.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными
на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлимой частью Контракта.

10.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством и условиями Контракта.

10.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара.

10.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случае:

неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

10.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью
или в соответствующей части.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры
и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11.3. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом,
с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии,
со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов; срок ответа на претензию 7 (семь) календарных дней с момента ее получения.

11.5. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют
у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

11.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.8. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии
в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Нижегородской области.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Поставщика и Государственного заказчика.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме. Изменение адресов и реквизитов оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права
и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику
в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.5. Контракт может быть подписан Сторонами, направлен по электронной почте и имеет юридическую силу до момента предоставления оригинала.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в автоматизированной информационной системе ЕАТ «Березка».

13.2. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами (данный пункт применяется, в случае если по итогам закупочной сессии не подано ни одного ценового предложения, либо в случае отклонения участников закупки из-за несоответствия требованиям
ч.1 ст. 31 ФЗ РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ).

13.3. Контракт действует по «26» декабря 2025 г., а в части осуществления оплаты
и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

13.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

Неотъемлемой частью контракта является:

Приложение №1 (Спецификация);

№2 НМЦК.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту № ________________________

от «____»_____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 1А

Срок поставки: до 07.07.2025 включительно

- Посмотреть таблицу с даннымиНМЦК_Галит - Посмотреть таблицу с данными