Тендер - Поставка компонентов для производства битумной эмульсии №318116384

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Смоленская облМесто поставки (адрес):Смоленская область, г. Гагарин, Промышленный пр-д, 53
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.11.2025 по 21.11.2025Место предоставления документации:Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация www.zakupki.gov.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_битум

Извещение

о проведении прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) № от «21» ноября 2025 г.

№ извещения: номер извещения создается автоматически при публикации

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с п.п. 4.4.2. п.4.4. раздела 4. Положения о закупке товаров, работ, услуг Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Управления областных автомобильных дорог» осуществление прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем является одновременно решением о проведении закупки и не требует утверждения извещения.

Протокол_битум

Протокол

проведения прямой закупки (у единственного поставщика,

подрядчика, исполнителя)

()

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Управление областных автомобильных дорог» (СОГБУ «Смоленскавтодор»).

Предмет договора: Поставка компонентов для производства битумной эмульсии.

Извещение о проведении прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) было размещено «21» ноября 2025 года на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru.

3. Состав комиссии утвержден приказом СОГБУ «Смоленскавтодор» от 10.07.2025 года №523. Заседание проводилось в присутствии 5 (пяти) членов закупочной комиссии. Кворум имеется.

4. На основании подпункта 5.10.3.1. пункта 5.10 раздела 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Управления областных автомобильных дорог» договор на поставку компонентов для производства битумной эмульсии подлежит заключению с ООО «Паллада Ресурс» на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,42 рублей.

Протокол подписан всеми членами закупочной комиссии, присутствующими на заседании 21 ноября 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Секретарь комиссии _______________________ Андросов Михаил Александрович

договор_Паллада

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Смоленск « » 2025 г.

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Управление областных автомобильных дорог», далее именуемое «Заказчик», в лице директора Березкина Павла Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Паллада Ресурс» в лице генерального директора Ковалева Антона Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить товар в количестве, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями настоящего Договора в сроки, установленные в настоящем Договоре.

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 42 коп (сто тридцать тысяч триста восемь рублей 42 коп.) включает в себя НДС 20%, стоимость дополнительных затрат (поставка).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. При увеличении или уменьшении объема закупаемого товара Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товара, но не более чем на 30% с внесением соответствующих изменений в договор в связи с изменением объема закупаемого товара.

2.3. Источник финансирования: средства, полученные от приносящей доход деятельности.

2.4. Оплата товара осуществляется Покупателем на основании выставленного счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи товара (товарной накладной, УПД).

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик вправе:

3.1.1. Требовать принятия и оплаты поставленного товара в установленный настоящим Договором срок.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Передать товар Покупателю в месте и на условиях, оговоренных настоящим Договором.

3.2.2. Одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к товару документы и принадлежности.

3.2.3. Выполнять требования Покупателя об устранении недостатков, выявленных при приемке товара и также дальнейшей его эксплуатации в рамках гарантийных обязательств.

3.2.4. Принять товар в случае его возврата покупателем по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

3.2.5. Поставщик обязан возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств в случае выявления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органам внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области фактов завышения стоимости товаров и (или) неверного применения расценок, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба покупателю.

3.3. Покупатель имеет право:

3.3.1. Уведомив Поставщика, отказаться от приемки товара в случаях, установленных настоящим Договором.

3.3.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в т.ч. некомплектного товара, предъявить требования Поставщику, предусмотренные ст. 475, 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3.3. Отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

3.4. Покупатель обязан:

3.4.1. Принять и оплатить товар за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от приемки товара.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 4.1.Срок поставки товара с момента подписания Договора по 15.12.2025 г.

4.2. Поставка товара осуществляется по следующему адресу: Смоленская область, г. Гагарин, Промышленный пр-д, 53 в течение 3 (трех) дней с момента подачи заявки. Заявка подается в электронном виде. Заявка направляется Поставщику телефонограммой, факсимильной связью, электронной почтой по номерам и адресу Поставщика, указанным в настоящем Договоре.

4.3. Поставщик обязан передать вместе с товаром (партией) полный пакет документов, требуемый при поставке товара определенного вида. В случае не предоставления и (или) предоставления неполного комплекта документов (ненадлежащим образом оформленных документов) Поставщик обязан устранить данное нарушение в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. В случае не устранения данного нарушения Покупатель вправе приостановить приемку товара.

4.4. Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями сторон Договора. Покупатель осуществляет получение товара на основании акта приема-передачи товара (товарной накладной, УПД), проверяя соответствие по наименованию, объему (количеству), качеству и комплектности.

4.5. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Покупателя вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Покупателем своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.6. Подписью и печатью в товарно-транспортной накладной (товарной накладной) подтверждается только факт получения товара.

4.7. По результатам проведенной экспертизы поставленного товара, в случае его соответствия условиям Договора, составляется заключение о проведении экспертизы.

4.8. Акт приема-передачи товара может быть подписан Сторонами только при наличии положительного заключения экспертизы и не ранее даты утверждения такого заключения руководителем структурного подразделения Покупателя. В случае, если акт приема-передачи товара предоставляется Поставщиком и уже содержит более раннюю дату составления (дату подписания Поставщиком), Покупатель под своей подписью ставит дату фактического подписания им акта приема-передачи товара, один экземпляр которого направляется Поставщику.

4.9. Оплата поставленного товара производится после подписания акта приема-передачи товара в сроки, установленные Договором.

4.10. Покупатель проводит экспертизу товара методом визуального осмотра, лабораторного исследования и опытным методом.

4.11. Поставляемый товар должен быть затарен обычным для данного товара способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

4.12. Право собственности на товар, риски случайной гибели и повреждения товара переходят к Покупателю в момент передачи товара Поставщиком и подписания акта приема-передачи товара (товарной накладной, УПД).

4.13. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в Договоре, законодательных и нормативных актах, устанавливающих требования к товару.

4.14. В случае выявления несоответствия товара требованиям настоящего Договора Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление о необходимости выслать своего представителя для составления рекламационного акта. Поставщик обязан направить своего представителя по адресу, указанному Покупателем, не позднее 3 (Трех) дней со дня получения письменного уведомления Покупателя.

4.15. В случае если уполномоченный представитель Поставщика не прибудет в указанный срок или откажется от участия в составлении рекламационного акта, Покупатель имеет право самостоятельно подписать рекламационный акт, который будет являться достаточным юридическим основанием для предъявления претензии о возмещении убытков и взыскании неустойки за нарушение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.16. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка товара, ремонт товара производится Поставщиком в срок не более 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего требования от Покупателя.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими нормами, утвержденными для данных видов товара и иными документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя.

5.2. Если в течение гарантийного срока поставленный товар окажется непригодным для использования и/или не соответствующим условиям настоящего Договора, требованиям государственных стандартов, ТУ Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить обнаруженные недостатки и/или заменить поставленный товар товаром надлежащего качества в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков или замены товара. Подлежащий замене товар возвращается Поставщику по его требованию (возврат осуществляется самовывозом Поставщика). Все расходы, связанные с заменой товара (в том числе оплата доставки товара и погрузо-разгрузочных работ), несет Поставщик.

5.3. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего недостатки поставленного товара, выявленные в течение гарантийного срока, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя по адресу, указанному Покупателем не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Покупателя. При отказе Поставщика от составления или подписания рекламационного акта, в том числе в случае не направления Поставщиком своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Покупатель составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.

5.4. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара осуществляются за счет Поставщика.

5.5. В случае выявления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области в ходе контрольных мероприятий факта несоответствия поставки товаров требованиям законодательства РФ или условиям договора, Поставщик обязан устранить выявленные несоответствия, а в случае выявления фактов завышения стоимости товаров и (или) неверного применения расценок, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Покупателю, Поставщик обязан возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,01% (одна сотая) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (одна десятая) процента от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.4. При однократной просрочке поставки, при просрочке поставки более чем на 5 (пять) рабочих дней, поставки товара ненадлежащего качества, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а Поставщик обязуется возместить Покупателю возникшие в связи с таким расторжением убытки в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора.

6.5. За нарушение сроков замены Товара (устранения недостатков в нем) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (одна десятая) процента от стоимости Товара за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).

6.6. Уплата пеней не освобождает Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.3. Сторона, находящаяся под воздействием форс-мажорных обстоятельств, в течение 3 (трех) дней информирует другую Сторону о начале (окончании) вышеуказанных обстоятельств. При этом Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, должна представить другой Стороне исчерпывающие доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены уполномоченными государственными органами Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025 года включительно, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения.

8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней с момента получения претензии.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Смоленской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не вошло в текст настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

10.3. Обо всех изменениях в названии предприятия, организационно-правовой форме, составе уполномоченных лиц, юридического, почтового, фактического адресов, банковских реквизитов, Стороны Договора обязаны в десятидневный срок уведомить друг друга. Исполнение настоящего Договора осуществляется с учетом имеющейся информации до получения Стороной соответствующих уведомлений.

10.4. Документы по настоящему Договору направляются Сторонами на бумажном носителе с подписями и печатями сторон. Документы, полученные одной Стороной от другой посредством факсимильной по номерам, указанным в реквизитах Сторон связи или электронной почты, имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи оригиналов таких документов. Риск искажения информации при её передаче посредством факсимильной связи или электронной почты несет передающая сторона.

11.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от « » 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

Поставщик Покупатель

ООО « Паллада Ресурс » СОГБУ «Смоленскавтодор

__________________ (А.А. Ковалев) __________________ (П.Ю. Березкин)