Тендер - Поставка компонента крови не для клинического применения №316151089

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиГК_04_25_на_эритроцит_взвесь_

Государственный контракт № 04/25

поставки компонентов крови не для клинического применения

г. Волгоград «22» октября 2025г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной центр крови», Волгоград (далее ГБУЗ «ВОЦК»), в лице главного врача Коновалова Павла Шамильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Топоркова Андрея Владимировича, действующего от имени Российской Федерации и на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, (далее по тексту – совместно именуемые «Стороны»), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1. Поставщик обязуется по заявке Заказчика осуществлять поставку компонентов крови не для клинического применения (далее по тексту «Сырье») на основании Правил обеспечения медицинских, образовательных, научных и иных организаций донорской кровью и (или) ее компонентами в иных целях, кроме клинического использования” (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 331) и согласно условиям настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное Сырье.

1.2. Общий объем Сырья подлежащий поставке в течение срока действия настоящего Контракта составляет 1 литр.

1.3. Срок поставки Сырья по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

1.4. Поставка Сырья осуществляется Поставщиком при наличии на момент заказа компонентов крови не для клинического применения.

1.5. При изменении потребности Заказчика или отсутствия у Поставщика в наличии необходимого количества Сырья, Стороны, путем оформления дополнительного соглашения к Контракту, вправе:

- изменить количество Сырья в сторону его уменьшения до полного расторжения Контракта;

- изменить количество Сырья в сторону его увеличения при увеличении стоимости Контракта;

- изменить сроки поставки Сырья, продлить срок действия Контракта на срок не более одного года.

1.6. С Сырьем Поставщик предоставляет товарные накладные, счет-фактуру, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Первичные документы должны быть составлены в валюте России с учетом действующего законодательства РФ по бухгалтерскому учету.

КАЧЕСТВО СЫРЬЯ

2.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с «Требованиями к готовой продукции», (Технический регламент от 26.01.2010г. № 29 утвержден Постановлением Правительства РФ).

2.2. Обследование доноров, заготовка, переработка и хранение крови и ее компонентов должны осуществляться в соответствии с требованиями Приказа Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. N 364 "Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов" (с изменениями и дополнениями) и Постановления Правительства от 26.01.2010г. №29 «Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в транфузионно-инфузионной терапии».

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Сырье должно быть упаковано в контейнеры полимерные для крови и ее компонентов однократного применения (гемаконы), разрешенные к применению в Российской Федерации. Гемаконы должны быть помещены в коробки или ящики. Упаковка Сырья должна обеспечивать сохранность сырья и предохранять его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок, перегрузок, а также предохранять Сырье от атмосферных воздействий при транспортировке и хранении.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена на Сырье устанавливается в рублях РФ.

Стоимость тары, упаковки и погрузки Сырья на транспорт Заказчика, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей включены в цену Сырья.

4.2. Цена на Сырье устанавливается в следующем размере:

- Посмотреть таблицу с данными

4.3. Общая стоимость Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать четыре тысячи шестьсот сорок два рубля 00 копеек), в том числе НДС 20 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Четыре тысячи сто семь рублей 00 копеек).

4.4. Оплата производится по факту поставки Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара, на основании Акта приемки-передачи товара, Счёта и Счет-фактуры [1] , Товарной накладной или Универсального передаточного документа [2] (УПД) (Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 № 667 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2050).

4.5. Оплата по настоящему Контракту будет осуществляться за счет средств Федерального бюджета по коду бюджетной классификации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.6. Днем оплаты поставленного Товара считается день списания соответствующей суммы денежных средств со счета Заказчика.

4.7. В целях надлежащего оформления исполнения Контракта, Стороны договорились о применении формы Акта приема-передачи товара, согласованной Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Поставка Сырья производится Поставщиком в течение срока указанном в п.п. 1.3. настоящего Контракта, в количестве согласно письменной заявки Заказчика в течение ___ дней со дня ее получения.

Заявка может быть направлена Заказчиком письмом с уведомлением, с использованием факс или электронной почты и должна содержать следующую информацию:

- дата составления заявки;

- наименование Заказчика;

- наименование Поставщика;

- номер и дата Контракта;

- наименование и количество Сырья;

- дата поставки;

- подпись и ФИО уполномоченного лица.

Поставщик, получив заявку от Заказчика, обязан в течение 24 часов подтвердить заявку (письмо с уведомлением, факс, электронная почта, телефонограмма и т.п.).

Заявка считается согласованной с момента получения Заказчиком ее письменного подтверждения от Поставщика.

5.2. Поставщик обязуется поставить Сырье, путем передачи Сырья уполномоченному представителю Заказчика на складе Поставщика (самовывоз) по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Голубинская, 9/А.

Погрузка Сырья на транспорт Заказчика производится силами Поставщика.

5.3. Обязательство Поставщика по поставке считается исполненным с момента передачи Сырья Заказчику. Датой поставки будет являться дата подписания представителем Заказчика товарно-транспортной накладной при получении Сырья.

5.4. Право собственности на Сырье и риск случайной гибели (утраты) или повреждения Сырья переходит к Заказчику с момента передачи Сырья и подписания соответствующей накладной Грузополучателем.

5.5. Доставка осуществляется Заказчиком с соблюдением условий «холодовой цепи» от Поставщика до склада Заказчика.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА СЫРЬЯ

6.1. Приемка Сырья по количеству тарных мест (коробок, ящиков), массе груза (брутто) и качеству (целостности) тарной упаковки осуществляется Грузополучателем в момент его получения. Факт произведенной приемки по количеству тарных мест, массе груза (брутто) и качеству (целостности) тарной упаковки подтверждается фактом подписания соответствующей накладной.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки поставки Сырья, недопоставки (недостачи), поставки Сырья, не соответствующего установленным требованиям, а также исполнения обязательств, указанных в п.п. 2, 6. Контракта, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, от стоимости не поставленного, недопоставленного (недостающего), забракованного Сырья за каждый день просрочки.

7.2. В случае просрочки оплаты поставленного Сырья Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, установленном ст. 395 ГК РФ, от сумм, просроченных оплатой, за каждый день просрочки.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в иных случаях Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Указанные в настоящем разделе штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания соответствующего требования (претензии), либо с момента вступления в силу судебного акта о их взыскании.

7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки в полном объеме. Убытки, включая упущенную выгоду, возмещаются сверх штрафов (пени), предусмотренных настоящим Контрактом.

7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону от выполнения предусмотренных настоящим Контрактом обязательств.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, обязана известить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (Десяти) календарных дней о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

8.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.8.1 настоящего Контракта, и срок их действия должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны настоящего Контракта, либо компетентного государственного органа.

8.4. Если указанные в п.8.1 обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти) календарных дней, любая из Сторон может предложить другой Стороне внести соответствующие изменения в настоящий Контракт, либо его расторгнуть. В случае такого расторжения Контракта ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с этим убытков и неполученной выгоды.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в том числе по его недействительности, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области.

9.2. Сторонами устанавливается обязательный доарбитражный (претензионный) порядок урегулирования споров, в том числе в отношении оплаты, количества/качества поставляемого Сырья. Претензия направляется заявителем посредством почтовой связи (в т.ч. экспресс-почтой) или вручается контрагенту под роспись.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

10.2. Срок действия настоящего Контракта и исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту по 15.12.2025 г., а в части взаимных обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

10.3. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. В случае изменения наименования, адреса, платежных и/или иных реквизитов Сторона, у которой они изменились, обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких изменений уведомить об этом другую Сторону, но не позднее даты осуществления очередного платежа. При этом уведомление должно содержать указание на дату наступления таких изменений, и подписано уполномоченным представителем Стороны. Порядок уведомления, установленный в настоящем пункте, не требует подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

11.3. Контракт, приложения к Контракту и другие документы по настоящему Контракту, полученные одной Стороной от другой посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем не позднее 10 дней с момента передачи по факсу или электронной почте оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче посредством факсимильной связи или электронной почты несет Сторона, передающая такую информацию.

11.4. Стороны гарантируют, что они совершили все действия в своих организациях, которые необходимы для заключения настоящего Контракта и выполнения своих обязательств по нему, что они получили все необходимые разрешения государственных органов на заключение настоящего Контракта и выполнение его условий, а также подписание ими настоящего Контракта и на его основании не будут нарушать законодательство Российской Федерации.

11.5. Все претензии, уведомления и сообщения, предусмотренные настоящим Контрактом, составляются в письменном виде с приложением заверенных направляющей Стороной копий обосновывающих документов и направляются по приводимым ниже адресам либо по иным адресам, которые Стороны могут указать в письменном виде.

11.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

11.7. Все дополнения и иные приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.8. В части, не урегулированной настоящим Контрактом, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

12. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

12.1. Ни одна из Сторон не вправе осуществлять какие-либо действия, запрещенные законодательством Российской Федерации или иным законодательством о противодействии коррупции (антикоррупционное законодательство), в том числе ни одна из Сторон, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе осуществлять какие-либо платежи, предлагать или передавать какие-либо ценности прямо или косвенно любым лицам, если это приведет к нарушению антикоррупционного законодательства.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ

13.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.1.1. Приложение № 1 – Акт приемки-передачи товара (ОБРАЗЕЦ).

- Посмотреть таблицу с данными

14. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № 04/25

от «____» ________ 2025 г

ОБРАЗЕЦ

АКТ

приемки-передачи товара

по Государственному контракту № _____ от «___» ___________ 2025г.

г. Волгоград «____» _________ 2025 г.

Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. По настоящему Государственному контракту № ________ от «__» _______ 2025 г. Поставщик передал, а Заказчик принял следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________________(сумма прописью____________) руб. _____ коп., в том числе НДС ___ %-_____________________(сумма прописью___________) руб.________ коп. (Если НДС не облагается, указывается основание освобождения от уплаты налога).

2. Стороны пришли к решению:

2.1. Товар по настоящему Контракту поставлен Поставщиком в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме и надлежащего качества.

2.2. Стороны взаимных претензий не имеют.

3. Настоящий акт составлен в двух идентичных, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика: От Поставщика:

_______________ _______________

М.П М.П.

« » ________________ 2025г. « » ________________ 2025г.

ОБРАЗЕЦ УТВЕРДИЛИ

- Посмотреть таблицу с данными

не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС ↑

не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС ↑