Тендер - Поставка комплектующих для сборки макетных образцов литий-ионных аккумуляторов Pouch и Coin cell №305581645

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ПД_Материалы_ТОВ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Приложение_2_Форма_расчета_цены.

Приложение № 2

к письму ООО «РЭНЕРА»

(форма письма)

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

«___» ___________2025 г.

Коммерческое предложение

Изучив Ваш запрос коммерческих предложений от __________ № ______,
мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить комплектующие для сборки макетных образцов литий-ионных аккумуляторов Pouch и Coin cell ООО «РЭНЕРА»:

- Посмотреть таблицу с данными

Оплата: в соответствии с проектом договора.

Место поставки: в соответствии с техническим заданием.

Срок поставки: в соответствии с техническим заданием.

Порядок поставки: в соответствии с условиями технического задания.

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ г.

Руководитель организации _______________________/__________________/

Печать

конец формы

Примечание (указания по заполнению):

Письмо следует оформить на официальном бланке участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Письмо должно быть подписано правомочным лицом и скреплено печатью участника.

Запрос_ТКП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые руководители!

В целях выбора поставщика в интересах ООО «РЭНЕРА» прошу предоставить технико-коммерческое предложение на поставку комплектующих для сборки макетных образцов литий-ионных аккумуляторов Pouch и Coin cell (далее – ТКП).

Количество товара, а также технические требования описаны в приложении № 1 к запросу.

Основными условиями исполнения закупки являются:

1. Цена закупки включает в себя стоимость в соответствии с приложением
№ 1 к запросу.

2. Оплата товара в соответствии с приложением № 3.

3. Место предоставления товара в соответствии с приложением № 1
к запросу.

4. Срок предоставления товара в соответствии с приложением № 1 к запросу.

В случае заинтересованности прошу вас в течение 3 рабочих дней включительно с даты регистрации данного запроса направить ТКП в соответствии с техническим заданием от 30.07.2025 № 03.1/2238-ЗД (приложение № 1 к запросу).

В ТКП необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из ТКП должны однозначно определяться цена единицы услуги в рублях без НДС/с НДС, общая цена закупки в рублях без НДС/с НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия ТКП ‒ 90 календарных дней с даты подачи ТКП).

ТКП необходимо оформить на бланке организации, подписать уполномоченным лицом и направить по адресам электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дополнительно информирую вас о том, что запрос ТКП не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для ООО «РЭНЕРА».

В случае ответа на данный запрос с представлением ценового предложения, но без представления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1 – 4 и приложениях настоящего запроса, ваш ответ будет приниматься (рассматриваться) ООО «РЭНЕРА» как ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию.

Вы также можете предложить улучшение существенных условий для
ООО «РЭНЕРА», отдельно указав их в тексте ТКП.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

- Посмотреть таблицу с данными

Дмитриева Зульфия Магсумовна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 32-32

Приложение № 7 к приказу

от _________________ № _______________

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Москва «___» _________________202_ г.

____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________ ___________, действующего на основании _________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «РЭНЕРА», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ., действующего на основании , с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар в количестве, ассортименте, комплектности и качестве, указанным в Спецификации к настоящему Договору, а также Техническом задании (далее - Товар), в порядке и в сроки, указанные в Спецификации к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по цене и на условиях, определенных настоящим Договором и соответствующей спецификацией. Спецификация утверждена в приложении № 1 к настоящему Договору.

Поставщик гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора и к моменту передачи Покупателю Товар принадлежит ему на праве собственности, не отчужден, не является предметом залога или спора, не состоит под арестом, свободен от прав третьих лиц, выпущен таможенными органами для свободного обращения на территории Российской Федерации.

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТов, ОСТов и других стандартов, образцам, требованиям, указанным в Спецификации, Техническом задании иным нормативным документам для соответствующего вида Товара, а также требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя. Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным.

В случае противоречия условий Спецификации условиям, изложенным в тексте настоящего Договора и/или Технического задания, преимущественную силу имеют условия Спецификации. В случае если Техническое задание отсутствует в качестве приложения к Договору, условия настоящего Договора в отношении Технического задания не применяются.

Цена Договора и условия платежей

2.1. Цена Товара указывается в Спецификации. Установленная Спецификацией к настоящему Договору цена за единицу Товара является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора и включает в себя все расходы Поставщика, включая, но не ограничиваясь: налоги, пошлины, ставки провозных платежей, прочие сборы, а также затраты на изготовление Товара, его упаковку, маркировку, стоимость тары, проведение приемки уполномоченной организацией (при наличии), стоимость погрузочно-разгрузочных работ, услуг по транспортировке Товара до места поставки.

2.2. Сроки и порядок оплаты Товара определяются в Спецификации к настоящему Договору.

2.3. Платежи по Договору осуществляются путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в Договоре.

Покупатель оплачивает стоимость Товара, указанную в Спецификации, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, если иной порядок расчетов не согласован Сторонами в Спецификации.

2.4. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышают▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель направит Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

2.6. Расчет за поставленный Товар осуществляется только после представления Поставщиком товаросопроводительной документации (ТСД), предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Договора.

2.7. Товар, переданный Покупателю по настоящему Договору на условиях постоплаты, не признается находящимся в залоге у Поставщика.

2.8. В случае если оценка стоимости Товара произведена Сторонами в иностранной валюте, оплата производится в рублях по курсу указанной валюты, установленному ЦБ РФ на дату оплаты.

Условия и сроки поставки

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в сроки, указанные в Спецификации. При письменном согласии Покупателя Поставщик может осуществить досрочную поставку Товара. Порядок поставки Товара и иные существенные условия поставки Стороны согласовывают в Спецификации к настоящему Договору.

• Место поставки (приёмки) Товара указано в Спецификации.
• В случае доставки Товара Поставщиком в адрес Покупателя, Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче за 3 (три) календарных дня до планируемого дня поставки путём направления уведомления по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае получения Товара Покупателем со склада Поставщика, выборка Товаров производится Покупателем после получения им от Поставщика уведомления, которое направляется Поставщиком не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до окончания срока поставки, определённого в Спецификации, по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . Адрес получения Товаров (выборки) согласовывается Сторонами в Спецификации.

• Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы, оформленные надлежащим образом: товарную накладную (№ ТОРГ-12)/универсальный передаточный документ (УПД), оригинал счёта и счёт-фактуру (за исключением случаев передачи Товара по УПД). Поставщик в обязательном порядке вместе с Товаром также представляет:
• паспорт на Товар, выданный производителем;
• инструкцию по эксплуатации на русском языке;
• сертификат соответствия (указывается в зависимости от специфики Товара), а также документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанных документов от имени Поставщика.

Данные документы должны быть предоставлены с оригинальными оттисками печати. Без указанных документов Товар считается не поставленным, не принимается и не оплачивается.

• ТСД должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. ТСД, передаваемая вместе с Товаром, передается Покупателю по акту приема-передачи, который оформляется по форме Приложения № 3 к настоящему Договору. В случае представления Поставщиком ТСД не в полном комплекте и/или оформленной ненадлежащим образом, Поставщик обязан направить Покупателю исправленную ТСД в течение 3 (трех) дней с момента соответствующего требования Покупателя.
• Приёмка Товара осуществляется уполномоченным лицом Покупателя. При получении Товара от Поставщика, Покупатель проверяет его по количеству. Подписание Покупателем передаточных документов (товарная накладная/универсальный передаточный документ) свидетельствует о принятии указанного количества (тарных мест) Товара и не означает приемку Товара по качеству, ассортименту и комплектности. Осмотр Товара и его приемку по качеству, ассортименту и комплектности, Покупатель производит на складе Покупателя (Грузополучателя) в течение 20 (двадцати) дней с момента поступления Товара.
• Обязанность Поставщика передать Товары Покупателю считается исполненной в момент проставления соответствующей отметки в товарной накладной/универсальном передаточном документе уполномоченным представителем Покупателя.
• Право собственности на Товары, риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров переходит от Поставщика к Покупателю с момента проставления соответствующей отметки в товарной накладной/универсальном передаточном документе уполномоченным представителем Покупателя.
• Приемка Товара по внутри тарному количеству, качеству и комплектности производится Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Сторон правилами, а также по ТСД, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого Товара (технический паспорт, сертификат (в случае обязательной сертификации), удостоверение о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п.). При обнаружении в момент приемки Товара несоответствия требованиям к качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам, заявленным в Спецификации или в случае отсутствия упаковочного листа или каких-либо данных в упаковочном листе (при невозможности идентифицировать Товар по причине отсутствия иных сопроводительных документов) Покупателем (Грузополучателем) составляется акт с указанием несоответствий, а Товар, в отношении которого обнаружены такие несоответствия, может быть принят Покупателем (Грузополучателем) на ответственное хранение. При этом право собственности на такой Товар не переходит от Поставщика к Покупателю. Расходы по ответственному хранению оплачивает Поставщик по заявленной претензии из расчета 0,05% от стоимости взятого на хранение Товара за каждый день хранения.

После обнаружения несоответствий требованиям к качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам, заявленным в Спецификации, Покупатель (Грузополучатель) в течение 5 (Пяти) дней осуществляет вызов Поставщика для участия в составлении комиссионного акта, путем направления уведомительного письма (телеграммы, электронного письма, факса). Комиссионный акт оформляется по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

При неявке представителя Поставщика, при отсутствии уведомления Поставщика о невозможности направления представителя, а также в случае явки неуполномоченного представителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения вызова Покупателя (Грузополучателя), составление комиссионного акта осуществляется Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке. Указанный акт является обязательным для Поставщика, а также является достаточным основанием для выставления Поставщику соответствующей претензии.

При наличии разногласий Сторон в определении наличия и причин дефектов/недостатков Товара Стороны могут привлекать независимые экспертные организации для устранения разногласий. Расходы по привлечению экспертных организаций несет Поставщик. В случае установления независимой организацией отсутствия дефектов/недостатков в поставленном Товаре либо отсутствие вины Поставщика в их возникновении, Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные с проведением такой экспертизы.

При оформлении комиссионного акта в отношении Товара, не соответствующего качеству, комплектности, количеству, иным параметрам, заявленным в Спецификации, по письменному согласованию Сторон о принятии части Товара, право собственности переходит от Поставщика к Покупателю только на Товар, который соответствует качеству, комплектности, количеству, иным параметрам, заявленным в Спецификации.

• Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийными сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока. Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты (несоответствия) Товара в срок, установленный Покупателем.

При поставке некачественного, некомплектного Товара Поставщик обязан заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества, доукомплектовать Товар в течение установленного Покупателем срока.

• Покупатель вправе, без компенсации каких-либо расходов Поставщику, отказаться от принятия Товара, сроки поставки, замены или доукомплектования которого просрочены более чем на 10 (Десять) календарных дней, и/или отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, с обязательным письменным уведомлением Поставщика. В таком случае, Поставщик обязуется возвратить Покупателю, по его письменному требованию, денежные средства, перечисленные за данный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика по передаче Товара, отсутствия необходимых документов, предусмотренных в пункте 3.3 настоящего Договора, неправильного их оформления и допущения Поставщиком иных нарушений, все возникшие в связи с этим расходы принимает на себя Поставщик.

Тара, упаковка и маркировка

4.1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру данного Товара и перевозки. Упаковка возврату не подлежит, стоимость упаковки включена в стоимость Товара. Условия о возврате упаковки могут быть изменены по обоюдному согласованию Сторонами путем внесения соответствующих изменений в Спецификацию.4.2. Каждое отгрузочное место должно маркироваться в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков поставки, сроков замены некачественного/ некомплектного Товара/ Товара со скрытыми недостатками (дефектами/ браком) Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, поставленного с нарушением сроков, некачественного (некомплектного) Товара, Товара со скрытыми недостатками (дефектами/ браком) за каждый день просрочки.

5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

5.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 3% от цены Спецификации.

5.5. За нарушение Покупателем предельного срока исполнения обязательства по оплате по Договору Поставщик имеет право взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,05% от неоплаченной части суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы, подлежащей оплате.

5.6. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за действия и/ или бездействия, а равно невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Поставщиком, а также привлеченными Поставщиком третьими лицами в полном объеме, как за свои собственные.

Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, включая упущенную выгоду, суммы штрафов, пеней, других расходов Покупателя, возникших в связи с невыполнением или ненадлежащих выполнением Поставщиком или привлеченными Поставщиком третьими лицами обязательств по Договору, а равно обязательств по уплате в бюджет налогов, сборов, пошлин и иных видов обязательных платежей.

В случае, если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.

5.7. В случае если по вине Поставщика оформление и комплектность выставленной Поставщиком ТСД не соответствуют требованиям настоящего Договора, действующего законодательства Российской Федерации, и Поставщик по требованию Покупателя не внесет исправления в ТСД в сроки, указанные в п. 3.4. настоящего Договора, то Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 5% соответственно от цены Товара, на который выставлена некомплектная или ненадлежащим образом оформленная ТСД.

Помимо прочего, в случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также при нарушении Поставщиком срока предоставления счетов-фактур, установленных законом или Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика все уплаченные административные штрафы и взыскания, наложенные на Покупателя, а также потребовать от Поставщика возмещения документально подтвержденных убытков, вызванных незачетом налога на добавленную стоимость.

5.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от полного выполнения своих обязательств по Договору.

5.9. Сторона, которая при заключении договора либо после его заключения дала другой стороне недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

5.10. За нарушение срока и порядка предоставления первичных документов (ТОРГ-12, УПД, транспортных накладных, товарно-транспортных накладных, счета-фактур, актов, иных документов), а также возврата подписанных оригиналов вышеуказанных документов, Стороны имеют право взыскать пени в размере 0,1% от стоимости Товара, в отношении которого документы не были направлены или направлены несвоевременно, за каждый день просрочки.

5.11. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Покупатель имеет право удержать сумму неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику.

5.12. В случае расторжения Договора по Решению суда, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, включая непредоставление Поставщиком обеспечения исполнения договора (если применимо), информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует Покупателю комплектность поставки Товара, технические характеристики, правильность выбора материалов, высокое качество обработки в соответствии с действующими нормативными документами.

6.2. Качество поставленного Товара должно быть подтверждено сертификатами качества.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации Товара указывается в соответствующей Спецификации, а в случае отсутствия такового составляет 12 (двенадцать) месяцев, начиная с даты подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12/УПД.

6.4. В случае, если в течение гарантийного срока эксплуатации будут выявлены недостатки (дефекты) Товара, Поставщик обязуется за свой счет заменить Товар с недостатками (дефектами) новым Товаром надлежащего качества в срок, установленный Покупателем.

6.5. Гарантийный срок на заменяемый Товар начинает течь заново с даты замены Товара.

6.6. Все расходы, связанные с заменой Товара и /или допоставкой, в том числе все транспортные расходы (в адрес Поставщика и обратно), относятся на счет Поставщика.

6.7. Поставщик несет ответственность только за дефекты и повреждения, образовавшиеся до момента передачи Товара Покупателю, вследствие заводского брака и возникшие по прямой вине Поставщика.

Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, Поставщика, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

7.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения такого обстоятельства письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

7.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 1 (одного) месяца, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора

Разрешение споров

8.1. Все разногласия и спорные вопросы, возникшие при исполнении Договора, Стороны решают путем переговоров или путем переписки с направлением претензий в письменном виде. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

8.2. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи (включая электронную почту Сторон, указанную в настоящем Договоре), обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи (включая электронную почту Сторон, указанную в настоящем Договоре), обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.4. [1] Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]

[Заказчик]: [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) [2] (вариант для внешнего контрагента - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются использовать взаимно предоставленную или ставшую известной в ходе сотрудничества информацию конфиденциального характера исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.2. Вся информация, предоставленная в какой-либо форме раскрывающей Стороной, является исключительно ее собственностью.

9.3. В целях применения ответственности, установленной настоящим Договором, каждая Сторона будет отвечать за действия своих сотрудников как за свои собственные действия.

9.4. В случае нарушения условий конфиденциальности виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные ей убытки, связанные непосредственно с конфиденциальностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Информация конфиденциального характера может быть раскрыта третьим лицам исключительно по обоюдному согласию Сторон, выраженному в письменной форме.

9.6. Получающая Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении информации, если эта информация:

• получена из общеизвестного либо официального источника;
• опубликована в средствах массовой информации в результате неправильного, небрежного или намеренного действия раскрывающей Стороны;
• правомерно получена от третьей Стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора;
• представлена третьей Стороне раскрывающей Стороной без аналогичного ограничения на права третьей Стороны;
• получена с письменного разрешения раскрывающей Стороны;
• обоснованно раскрыта надзорными органами государственной или муниципальной власти.

Антикоррупционная оговорка

10.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.

10.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон, либо в рамках исполнения настоящего Договора.

Заверения об обстоятельствах и налоговая оговорка

Заверения об обстоятельствах и гарантии Сторон.

Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

- вправе заключать и исполнять настоящий Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- каждая из Сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

- в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

- каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения, одобрения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

- каждая из Сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога, а также неправомерное уменьшение налоговой обязанности по НДС.

11.2. Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов.

Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Субпоставщиков) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Договоре, которые будут оформлены документально. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них.

Поставщик, а также привлекаемые им для исполнения Договора третьи лица (Субпоставщики) являются добросовестными поставщиками, для чего обладают достаточным профессиональным опытом, имущественными и трудовыми ресурсами, а также соответствуют на момент заключения Договора и в течение всех налоговых периодов, в которых будут совершаться операции по Договору, следующим критериям:

- по операциям с участием Поставщика, а также третьих лиц (субпоставщиков), привлеченных Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС (далее – «несформированный источник для вычета по НДС»);

- работники, участвующие в осуществлении поставки по Договору, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Поставщиком или Субпоставщиком.

Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика и третьих лиц (субпоставщиков), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

11.3. Поставщик подтверждает, что обладает достаточными материальными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по договору - помещением, оборудованием, транспортом и т.д.

Поставщик подтверждает, что не является «технической компанией», то есть компанией, использующей формальный документооборот, не ведущей реальной экономической деятельности и не исполняющей налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от ее имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, является иной субъект.

Поставщик гарантирует, что:

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, полностью отражает операции по Договору в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности, которая будет своевременно представлена в налоговый орган;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- по требованию Покупателя, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по Договору.

11.4. Возмещение имущественных потерь

Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, возникшие в любое время после заключения Договора, в случае, если к Покупателю на основании решения налогового органа будут предъявлены требования имущественного характера по причине неподтверждения налоговым органом права Покупателя на вычет сумм НДС, перечисленных Покупателем в пользу Поставщика, и(или) отказа налогового органа в признании права Покупателя на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости поставленных Товаров.

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров, не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по Договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров).

Имущественные потери Покупателя, подлежащие возмещению Поставщиком, определяются в размере требований имущественного характера (включая штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Покупателю и, если применимо, увеличенных на сумму, равную сумме налога на прибыль, которую Покупатель должен будет уплатить в связи с получением возмещения имущественных потерь.

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в требовании).

За нарушение срока возмещения имущественных потерь, указанного выше, Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы подлежащих возмещению имущественных потерь за каждый день просрочки.

Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь при проведении расчетов путем удержания из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям (в том числе, по иным договорам), суммы имущественных потерь, а также начисленных штрафных санкций.

Стороны признают, что положения налоговой оговорки направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения налоговой оговорки в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения налоговой оговорки сохраняют юридическую силу.

Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в Договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

12. Права на результаты интеллектуальной деятельности

12.1. В случае если в процессе выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору будет создан результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД), охраняемый действующим законодательством об интеллектуальной собственности (в том числе, когда создание РИД не было прямо предусмотрено Договором), исключительные права на такой РИД принадлежат Покупателю с даты подписания Сторонами соответствующего УПД/Товарной накладной.

При этом Поставщик не вправе передавать права на РИД третьим лицам, подавать документы на регистрацию РИД в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или любым иным способом распоряжаться РИД, в целях, не связанных с передачей указанных РИД Покупателю.

Поставщик обязан в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты создания РИД (в том числе создание которого не было прямо предусмотрено Договором) уведомить об этом Покупателя и не позднее даты представления Покупателю соответствующего УПД/товарной накладной передать ему всю информацию/документы (далее – отчетные материалы), относящиеся к РИД.

Созданными РИД, отчетными материалами, полученными от Поставщика, Покупатель имеет право распоряжаться любым способом, в том числе передавать/отчуждать третьим лицам, по своему усмотрению без согласия Поставщика.

В случае если права на созданный РИД подлежат регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Поставщик в счет Цены Договора обязан оказать Покупателю содействие в регистрации права на РИД, в том числе при подготовке Покупателем необходимой для этого документации.

Поставщик не вправе без соответствующего письменного согласия Покупателя использовать РИД и отчетные материалы, включая использование для собственных нужд.

12.2. В случае если Поставщик для исполнения Договора использует принадлежащие ему или привлеченным им третьим лицам способные к правовой охране РИД, то Поставщик на основании настоящего Договора предоставляет Покупателю права на использование указанного РИД на срок действия прав на РИД правообладателя на основе неисключительной лицензии, в объеме, необходимом для нормальной эксплуатации в соответствии с назначением и параметрами согласно Договору, законодательству Российской Федерации, включая возможность передачи РИД третьим лицам на основании неисключительной лицензии, а также с правом изменения РИД.

12.3. Поставщик обязуется урегулировать вопросы выплаты третьим лицам, привлеченным к исполнению Договора, работникам Поставщика (авторам созданных по Договору РИД), вознаграждения за создание РИД и его использование своими силами и за свой счет, а также согласовать с ними передачу Покупателю прав на РИД на условиях, установленных Договором.

12.4. Поставщик несет ответственность перед третьими лицами за использование при исполнении обязательств по Договору принадлежащих им прав на РИД. Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме убытки, понесенные Покупателем в результате каких-либо действий третьих лиц (включая правообладателей, авторов изобретений и иных РИД, в том числе работников Поставщика), вследствие какого-либо нарушения или обвинения в нарушении Покупателем прав таких лиц на РИД, а также за свой счет урегулировать все связанные с этим претензии.

12.5. Цена Договора включает в себя все возможные издержки, расходы и выплаты, которые могут быть понесены Поставщиком, включая авторские вознаграждения, вознаграждения за содействие созданию и использованию и прочее.

12.6. Нарушение Поставщиком какого-либо из условий настоящего раздела является существенным нарушением Договора. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Поставщику каких-либо убытков, направив Поставщику соответствующее уведомление.

12.7. В случае создания в процессе исполнения обязательств по Договору РИД Поставщик не вправе по указанной причине требовать увеличения сроков, цены Договора и изменения иных условий Договора.

13. Заключительные положения

13.1. Все изменения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

13.2. Оформление первичных документов по Договору должно осуществляться Сторонами в соответствии с унифицированными формами, действующими на момент исполнения Стороной конкретного обязательства по Договору, при условии, если какие-либо формы, либо отдельные условия документов, либо отдельные требования к ним, не будут определены Сторонами в Договоре, а также в дополнительных соглашениях к нему.

13.3. Стороны установили, что документы, переданные посредством электронной почты с использованием информационно-телекоммуникационной сети «интернет» имеют юридическую силу для Сторон, при условии, если документ направлен с электронного адреса, указанного в настоящем Договоре. Документом признается текстовая информация, подтвержденная подписью полномочного должностного лица и печатью Стороны. Оригиналы документов, переданных посредством электронной связи, подлежат передаче Сторонами в течение 10 календарных дней, с момента направления посредством электронной почты.

13.4. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части неисполненных обязательств Сторон – до их полного исполнения.

13.5. Стороны обязаны в 3-дневный срок сообщать друг другу об изменении своих почтовых, банковских, отгрузочных и других реквизитов, номеров телефонов и факсов. При отсутствии такого сообщения, направляемые Сторонами друг другу уведомления, извещения, требования, направляются установленными Договором способами, при этом риск наступления негативных последствий, несет Сторона, не уведомившая о произошедших изменениях.

13.6. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, являются полными, точными и достоверными

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.7. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

13.8. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

13.9. После подписания Договора все предшествующие переговоры и вся переписка теряют юридическую силу.

13.10. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Покупателя и Поставщика.

13.11. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.12. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Форма Акта о несоответствии Товара условиям Договора;

Приложение № 3 - Форма Акта приема-передачи товаросопроводительной документации;

Приложение № 4 – Форма акта сверки взаимных расчетов;

Приложение № 5 – Соглашение об обмене электронными документами;

Приложение № 6 – Техническое задание (включается при необходимости);

Приложение № 7 – Соглашение по охране труда.

14. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № _____

от «___» __________20___ г.

Спецификация № __ от ______________20__ г.

_______________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________________________________ (Устава, доверенности), с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «РЭНЕРА» (ООО «РЭНЕРА»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Михайловой А.Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящую спецификацию о нижеследующем:

Поставщик обязуется осуществить поставку следующего Товара на ниже указанных условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик передает вместе с Товаром следующие документы:

2.1. счет-фактура (за исключением случаев передачи Товара по УПД);

2.2. товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД;

2.3. товарно-транспортная накладная;

2.4. документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя, паспорта качества и пр.

2.5. иные документы по соглашению сторон [3] .

3. Стоимость товара по данной спецификации уплачивается в течение 15 календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, при условии исполнения Поставщиком п. 2.6. Договора.

4. Порядок поставки – доставка до склада Покупателя.

5. Срок поставки: 90 рабочих дней с даты подписания договора.

6. Место поставки: склад Покупателя, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.

7. Грузополучатель: ООО «РЭНЕРА», г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.

8. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты передачи последней партии Товара.

9. Дополнительные требования или условия, например, Толеранс (по позиционно), дополнительные требования к упаковке и маркировке и др. [4]

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки № ____

от «__»____________ 20 ___ г.

ФОРМА

Акт

о несоответствии поставленного товара

условиям Договора

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________________________________ (Устава, доверенности), с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «РЭНЕРА» (ООО «РЭНЕРА»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Михайловой А.Е.., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Поставщиком поставлен следующий Товар Покупателю по Договору поставки товара от "__"___________ ____ г. № ______ (далее по тексту - "Договор"):

- Посмотреть таблицу с данными

2. В нарушение условий Договора Поставщиком допущено(ы) следующее(ие) несоответствие(я): ___________________________________ (поставлен некачественный Товар, поставлен Товар в количестве меньшем, чем предусмотрено Договором, нарушено условие о комплектности/ассортименте и т.п.), а именно: ___________________________________________________________________________________.

3. Требования Покупателя к Поставщику относительно Товара: _______________________

_____________________________________________________________________________

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора поставки товара от "__"___________ ____ г. № ______.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма Акта Сторонами согласована.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки № ____

от «__»____________ 20 ___ г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Товаросопроводительной документации

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «РЭНЕРА» (ООО «РЭНЕРА»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Михайловой А.Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о следующем:

1. Поставщик передал, а Покупатель принял следующую товаросопроводительную документацию:

- Посмотреть таблицу с данными

Замечания к переданной ТСД: ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

*указываются замечания к переданной документации (при наличии).

Поставщик: Покупатель:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

Поставщик: Покупатель:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

Соглашение

об обмене электронными документами

Поставщик и Покупатель подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

2. Стороны Соглашения подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

3. Настоящее соглашение не ограничивает стороны в возможности выставления и получения, указанных в пункте 2 документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

4. Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Договора ­и заключается на неопределенный срок.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(*включается при необходимости, в противном случае, приложение удаляется)

Приложение № 7

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

Соглашение по охране труда

________________________, именуемое в дальнейшем Контрагент (Подрядчик, Генподрядчик, Исполнитель, Перевозчик и пр.), в лице ________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РЭНЕРА-Энертек», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Общие обязательства Сторон», следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда, которые стороны считают существенными условиями Договора:

1. Контрагент обязуется:

1.1. Соблюдать требования «Положения о взаимодействии между ООО «РЭНЕРА-Энертек» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ».

1.2. Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, при производстве/оказании (указывается наименование работ согласно договору-подряда/услуг) работ/услуг на (указывается объект и подразделение), в том числе, но, не ограничиваясь:

1.2.1. Обеспечить выполнение перед началом работ мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском на производство работ (указать объект);

1.2.2. Обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда у Заказчика с устной проверкой знаний требований безопасности, изложенных в программе вводного инструктажа, всего персонала перед допуском на территорию Заказчика;

1.2.3. Обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов Заказчика в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту выполнения работ, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.);

1.2.4. Обеспечить выполнение работ персоналом, принятым исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.2.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.2.6. Назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда, в обязанности которого будет входить постоянное присутствие на территории Заказчика во время выполнения работ, а также участие в совместных с Заказчиком проверках соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности на территории Заказчика;

1.2.7. Обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду-допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, обеспечить наличие перечня лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, обеспечить наличие и своевременное ведение журнала регистрации нарядов-допусков;

1.2.8. Организовать обеспечение строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию, согласованными с представителями Заказчика исходя из условий обеспечения безопасности персонала и ведения технологического процесса на территории Заказчика;

1.2.9. Обеспечить наличие проектов производства работ, содержащих требования по обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места выполнения работ, соответствующих требования нормативных и правовых актов в области охраны труда;

1.2.10. Обеспечить содержание участков производства работ и рабочих мест, в чистоте и порядке;

1.2.11. Обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты.

1.3. Обеспечить безопасное производство работ.

1.4. Разработать и реализовать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.5. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ, и другими документами (регламентами взаимодействия), регламентирующими распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения безопасности и охраны труда между Контрагентом и Заказчиком.

1.6. Проводить первичный инструктаж своим работникам на рабочем месте.

1.7. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на выполнение работ (допуск, разрешение и т.д) и не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.8. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том числе проверку знаний по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.9. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.

1.10. Обеспечить своих работников в соответствии с действующими Типовыми нормами и иными нормативно-правовыми актами исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение, а также обеспечить контроль за использование и правильностью применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ.

1.11. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке.

1.12. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика, с последующей устной проверкой знаний требований безопасности, изложенных в программах вводного инструктажа, перед допуском на территорию и к оборудованию Заказчика.

1.13. Самостоятельно, за счет своих средств, проводить специальную оценку условий труда и измерения (исследования) опасных и вредных производственных факторов для целей производственного контроля, на своих рабочих местах, расположенных на территории Заказчика.

1.14. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Контрагента на территории Заказчика комиссиями Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

1.15. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля. Регламентировать и представлять отчеты заказчику по результатам выполнения мероприятий.

1.16. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с Заказчиком при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с несчастными случаями. Указанное лицо, должно иметь возможность оперативного (не более 2 часов) прибытия к месту возникновения указанных происшествий.

1.17. Немедленно сообщать Заказчику по телефону и по электронной почте с последующим направлением уведомления на бумажном носителе в разумный срок обо всех несчастных случаях, нештатных ситуациях (вызовах скорой помощи) на площадке проведения работ на территории Заказчика и принимаемых решениях. Включать представителя Заказчика в комиссии по расследованию несчастных случаев и нештатных ситуациях, возникших с персоналом и имуществом Контрагента на территории Заказчика.

1.18. В течение 7 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Контрагента на территории Заказчика, направлять Заказчику копии акта формы Н-1 (в случае его составления) и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.

1.19. Обеспечить соблюдение персоналом Контрагента требований законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда.

1.20. Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат обязательному устранению.

1.21. При исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда. Контрагент обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда. Все требования, отраженные в настоящем Соглашении, распространяются на отношения Контрагента со своими субподрядчиками, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует Заказчик, также в полной мере транслируются субподрядчикам по согласованию с Заказчиком.

1.22. Обеспечить при исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика в том числе выполнение требований по охране труда, нарушение которых может повлечь причинение вреда здоровью и жизни персонала, а также имущественного ущерба Заказчику, привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся:

- нарушение Контрагентом сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, ведомственного надзора, служб надзора Заказчика;

- при несоблюдении Контрагентом правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Контрагента и (или) Заказчика на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть работника Контрагента и (или) Заказчика;

- при несоблюдении Контрагентом правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к возникновению острых и хронических профессиональных заболеваний у работника Заказчика;

- нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности и других требований, повлекшее возникновение значительного материального ущерба Заказчика.

1.24. В целях выполнения вышеуказанных пунктов Соглашения по охране труда ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда.

1.25. Уплатить неустойку Заказчику в случае предъявления соответствующего требования Заказчиком:

а) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (трех миллионов) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших;

б) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(трехсот тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;

в) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ста тысяч) рублей при не устранении в согласованный Сторонами срок нарушений правил и норм охраны труда, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» п.1.25. настоящего Соглашения.

1.26. Заказчик вправе произвести зачет в соответствующей части требования Контрагента по оплате причитающегося Контрагенту вознаграждения требованием по уплате п.1.25. настоящего Соглашения неустойки в соответствии со ст.410 ГК РФ. Нарушения, предусмотренные п.1.25 настоящего Соглашения, включают в себя нарушения, допущенные привлеченными Контрагентом субподрядчиками, поскольку Контрагент обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда.

1.27. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Контрагентом или привлеченным Контрагентом субподрядчиком положений, изложенных в настоящем Соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а также при причинении вреда здоровью гражданам.

1.28. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из числа персонала Контрагента или персонала, привлекаемых Контрагентом (при наличии таковых) субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотическом или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования (освидетельствование должно быть проведено не позднее 2-х часов с момента обнаружения и отстранения от работы) составление которого обеспечивает Контрагент или акта о нахождении работника в состоянии алкогольного опьянения, или письменного объяснения работника);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Контрагента в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

1.29. При выполнении работ на высоте (где необходимо применение лесов) в обязательном порядке использовать сертифицированные леса современного производства, в которых предусмотрены штатные регулируемые упоры стоек, штатные крепления к зданиям и сооружениям, штатные настилы с отбортовкой, лестницы для безопасного подъёма между ярусами, штатные ограждения.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Контрагенту для производства работ по Договору.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ на нем или вблизи его Контрагентом.

2.3. Обеспечить допуск персонала Контрагента к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.

2.4. Провести вводный инструктаж по охране труда с устной проверкой знаний требований безопасности, изложенных в программе вводного инструктажа, с регистрацией и оформлением в журнале регистрации всего персонала Контрагента перед допуском на территорию Заказчика и к работам на территории Заказчика. Допуск на территорию Заказчика лиц, трудовые отношения которых не оформлены трудовым договором у Контрагента, запрещен.

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Контрагентом.

2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Контрагентом, требуемую согласно Договору.

2.7. В случае угрозы возникновения несчастных случаев и аварий требовать приостановки работ до устранения данной угрозы и принятия мер профилактического характера для предотвращения возможности повторения возникновения угрозы.

2.8. Осуществлять проверки соблюдения Контрагентом и его субподрядчикам (при наличии таковых) требований охраны труда с оформлением соответствующих документов по графику, согласованному с Контрагентом. Требовать от Контрагента подтверждения подписью назначенного представителя Контрагента факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок.

2.9. Выдавать обязательные для исполнения предписания Контрагенту в случае нарушения его работниками, подразделениями или субподрядчиками требований охраны труда.

2.10. Предъявлять в любой момент требования Контрагенту о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Контрагентом субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотическом или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования (освидетельствование должно быть проведено не позднее 2-х часов с момента обнаружения и отстранения от работы) составление которого обеспечивает Контрагент или акта о нахождении работника в состоянии алкогольного опьянения, или письменного объяснения работника);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Контрагента в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

2.11. Требовать от Контрагента и его субподрядчиков (при наличии таковых) проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении факта нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Контрагента и его субподрядчиков (при наличии таковых) в повседневной или в аварийной ситуации.

2.12. Устанавливать представителем Заказчика факт нарушения Контрагентом положений, изложенных в пункте 1 настоящего Соглашения.

2.13. Направлять Контрагенту требование об устранении нарушений, в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.14. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения положений, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. При этом расторжение Договора не отменяет применение Положений пунктов 1.25, 1.26, 1.27 настоящего Соглашения.

2.15. Устанавливать порядок взаимодействия с Контрагентом по вопросам распределения работ и обеспечения безопасности в соответствии с условиями Договора. В указанном порядке должны быть определены ответственные лица со стороны Заказчика и Контрагента, а также субподрядчиков (при наличии таковых), используемые каналы связи и передачи информации, нормы времени передачи информации.

2.16. Проводить проверку соблюдения условий, изложенных в пункте 1 настоящего Соглашения и вести претензионную работу в случае их несоблюдения. Заказчик обязан заранее (не позднее чем за 2 часа до начала проведения проверки) уведомить Контрагента по телефону или электронной почте о предстоящей проверке и проводить ее в присутствии специалистов Контрагента. По итогам проверки представителями Сторон составляется акт о выявленном нарушении.

3. Заказчик вправе:

3.1. Потребовать от Контрагента уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 1.25 настоящего Соглашения.

3.2. Не допускать на свою территорию лиц, трудовые отношения которых с Контрагентом не оформлены трудовым договором.

3.3. Подавать предложения в систему Расчет рейтинга деловой репутации в случае нарушения Контрагентом условий настоящего Соглашения.

3.4. Заказчик вправе потребовать от Контрагента устранить указанные нарушения, выдав Контрагенту предписание, содержащее перечень нарушений и срок их устранения. В случае неустранения нарушений в установленный предписанием срок Заказчик вправе потребовать от Контрагента уплаты неустойки согласно п. 1.25 Соглашения.

4. Не применять для объектов нового строительства, возводимых на строительных площадках вне территории действующих производств ООО «РЭНЕРА-Энертек», пункты 1.2.2., 1.2.8., 1.6, 1.11., 1.13., 2.2., 2.4. настоящего Соглашения.

5. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, стороны руководствуются Договором №901/218-Д от 02.06.2023. Положения настоящего Соглашения о наличии и соблюдении условий отдельных документов (ПОС, ППР, акта-допуска, наряда-допуска и других) применяется в случае, если специфика выполняемых работ либо оказываемых услуг либо условия Договора либо нормативные акты, регулирующие данный вид деятельности, либо локальные акты Заказчика предусматривают создание указанных документов. Стороны согласовали возможность применения гражданско-правовой ответственности к Контрагенту – за нарушения правил и норм охраны труда.

6. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора от Условия настоящего Соглашения признаются существенными условиями Договора, а нарушение настоящего Соглашения – существенным нарушением Договора.

Выбирается и оставляется в договоре требуемый вариант оговорки. В случае обмена в рамках исполнения договора информацией, составляющей государственную тайну, споры по такому договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде. В таком случае вместо указанной оговорки в настоящем пункте следует использовать оговорку, представленную в пункте 6.3 раздела 6 Приложения N 1 к Единым отраслевым методическим рекомендациям по заключению договоров и государственных контрактов (утв. приказом Госкорпорации "Росатом" от 23.12.2016 N 1/1302-П) ↑

Выбирается требуемый вариант пункта 2, лишний исключается ↑

Удалить в случае если нет дополнительных документов ↑

Удалить в случае если нет дополнительных требований ↑

ТЗ_комплектующие_для_Li-ion_Pouch_и_Coin_cell

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

Общество с ограниченной

ответственностью

«РЭНЕРА»

(ООО «РЭНЕРА»)

Волгоградский пр-кт, д. 42, к.11

Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3698

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор направления химических

источников тока

ООО «РЭНЕРА»

_______________ Е.А. Чудинов

№ ______________

_________

Техническое задание

на поставку комплектующих для сборки макетных образцов литий-ионных

аккумуляторов Pouch и Coin cell

Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные

показатели

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 6.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 6.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке оборудования

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплектующие для сборки макетных образцов литий-ионных аккумуляторов Pouch и Coin

cell:

1. Никелевый токоотвод с адгезивом 8 мм (100шт/уп);

2. Алюминиевый токоотвод с адгезивом 8 мм (100шт/уп);

3. Никелевый токоотвод с адгезивом 15 мм (100шт/уп);

4. Алюминиевый токоотвод с адгезивом 15 мм (100шт/уп);

5. Комплект из корпуса CR2025, спейсера, пружины (100шт/уп);

6. Комплект из корпуса CR2032, спейсера, пружины (100шт/уп);

7. Алюминиевая фольга с углеродным покрытием;

8. Медная фольга с углеродным покрытием;

9. Имитатор монетных ячеек CR2032;

10. Акриловая стойка на 8 ячеек для имитатора монетных ячеек CR2032;

11. Упаковочная клейкая лента для литиевых батарей 10мм;

12. Испытательная ячейка для трехэлектродной аккумуляторной батареи из титана

высокой чистоты TOB-SL3E2-14.

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные

образцы, наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный

характер. Участник может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,

промышленные образцы, наименования производителей, при условии, что произведенные

замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или

превосходят по качеству указанную продукцию. Параметры определения соответствия

аналогов (эквивалента) представлены в разделе 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не

восстановленными), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц,

не ранее 2024 года выпуска.

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

1. Никелевый токоотвод с адгезивом 8 мм (100шт/уп) – 20.59.59.900;

2. Алюминиевый токоотвод с адгезивом 8 мм (100шт/уп) – 20.59.59.900;

3. Никелевый токоотвод с адгезивом 15 мм (100шт/уп) – 20.59.59.900;

4. Алюминиевый токоотвод с адгезивом 15 мм (100шт/уп) – 20.59.59.900;

5. Комплект из корпуса CR2025, спейсера, пружины (100шт/уп) – 20.59.59.900;

6. Комплект из корпуса CR2032, спейсера, пружины (100шт/уп) – 20.59.59.900;

7. Алюминиевая фольга с углеродным покрытием – 20.59.59.900;

8. Медная фольга с углеродным покрытием – 20.59.59.900;

9. Имитатор монетных ячеек CR2032 – 20.59.59.900;

10. Акриловая стойка на 8 ячеек для имитатора монетных ячеек CR2032 – 20.59.59.900;

11. Упаковочная клейкая лента для литиевых батарей 10мм – 20.59.59.900;

12. Испытательная ячейка для трехэлектродной аккумуляторной батареи из титана

высокой чистоты TOB-SL3E2-14 – 20.59.59.900.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для сборки макетных и экспериментальных литий-ионных аккумуляторов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура, °С

от 0 до 35

Рабочая влажность воздуха, %

Температура при хранении и транспортировке, °С

Влажность воздуха при хранении

и транспортировке, %

не более 70 (без конденсата)

от 0 до 50

не более 70 (без конденсата)

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1) Никелевый токоотвод с адгезивом 8 мм:

Материал

Ширина, мм

Толщина,мм

Максимальный ток нагрузки, А

2) Алюминиевый токоотвод с адгезивом 8 мм

Материал

Ширина, мм

Толщина,мм

Максимальный ток нагрузки, А

3) Никелевый токоотвод с адгезивом 15 мм:

Материал

Ширина, мм

Толщина,мм

Максимальный ток нагрузки, А

4) Алюминиевый токоотвод с адгезивом 15 мм

Материал

Ширина, мм

Толщина,мм

Максимальный ток нагрузки, А

никель > 99,99

не менее 8

не менее 0,15

не менее 10

алюминий > 99,9%

не менее 8

не менее 0,2

не менее 3

никель > 99,99

не менее 15

не менее 0,15

не менее 10

алюминий > 99,9%

не менее 15

не менее 0,2

не менее 3

5) Комплект из корпуса CR2025, спейсера, пружины

Материал корпуса

Диаметр, мм

Толщина, мм

Материал спейсера

Диаметр, мм

Толщина, мм

Материал пружины

Диаметр внеш, мм

Диаметр внутр, мм

Высота от гребня ко впадине, мм

Толщина, мм

Вес, г

нерж. сталь 316

не более 20

не более 2,5

нерж. сталь 316

не менее 15,8

не более 0,5

нерж. сталь 316

не более 14,5

не более 10,25

не более 1,2

не более 0,3

не более 2,83

6) Комплект из корпуса CR2032, спейсера, пружины

Материал корпуса

Диаметр, мм

Толщина, мм

Катод внешний диаметр ,мм

Катод внутренний диаметр ,мм

Анод внешний диаметр ,мм

Анод внутренний диаметр ,мм

Материал спейсера

Диаметр, мм

нерж. сталь 316

не более 20

не более 3,2

не более 20,0

не более 19,4

не более 19,28

не более 16.5

нерж. сталь 316

не более 15,5

Толщина, мм

Материал пружины

Диаметр внеш, мм

Диаметр внутр, мм

Высота от гребня ко впадине, мм

Толщина, мм

Вес, г

не более 0,5

нерж. сталь 316

не более 14,5

не более 10,25

не более 1,2

не более 0,3

не более 2,83

7) Алюминиевая фольга с углеродным покрытием

Толщина алюминиевой фольги, мкм

12~30

Цвет

Черный / серый

Углеродное покрытие

двустороннее покрытие толщиной 1 мкм с каждой стороны

Токопроводящее покрытие одинарной

поверхностной плотности, г/м2/сторона

0,5-2,0

Фольга

не менее 16мкм (Т) х 260мм (Ш)

Покрытие

не менее 1мкм (Т) х 230мм (Ш)

8) Медная фольга с углеродным покрытием

Токопроводящее

углеродное покрытие

двустороннее покрытие толщиной 1 мкм с каждой стороны

Чистота подложки из меди, %

не менее 99,9

Толщина подложки из меди, мкм

не более 9

Ширина покрытия, мм

не менее 230

Общая ширина, мм

не менее 260

Общая толщина, мкм

не более 11

9) Имитатор монетных ячеек CR2032 со стойкой на 8 ячеек

Количество составных частей

Втулка из нержавеющей стали: внешний диаметр, мм

Корпус из тефлона: внутренний диаметр, мм

Материал: нержавеющая сталь

10) Акриловая стойка на 8 ячеек для имитатора монетных ячеек CR2032

Размер, мм

5

25,4

13

SS316

800×70×90

11) Упаковочная клейкая лента для литиевых батарей 10мм

Основной материал

специальная PET - плёнка

Цвет

зеленый

Общая толщина, мм

не более 0,050

Сила адгезии, Н/25 мм

6-8

Термостойкость, ℃

-40 ≈+150

Ширина, мм

не менее 10

Длина, м

не менее 100

12) Испытательная ячейка для трехэлектродной аккумуляторной батареи из титана

высокой чистоты

Внутренний диаметр, мм

не менее 14

Длина, мм

не более 116

Высота, мм

не более 55

Материал корпуса

тефлон

Материал токосъемов

титан высокой чистоты

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные

показатели

Не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка продукции должна быть целой, без следов вскрытия и восстановления. Упаковка

должна обеспечить полную сохранность Товара от всякого рода повреждений, попадания

воздуха и влаги, а так же попадания прямых солнечных лучей во время транспортировки и

хранения.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 6.1 Порядок сдачи и приемки

После поставки материалов требуемого качества и в требуемой комплектности Поставщик и

Покупатель подписывают акт сдачи-приемки результата поставки.

Подписание акта сдачи-приёмки результата поставки оборудования производится после

получения от Поставщика технической документации.

При поставке материалов Заказчику он проверяет целостность упаковки, комплектность (в

соответствии с паспортом изготовителя).

Подраздел 6.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке оборудования

Качество Товара должно подтверждаться сопроводительными документами. Документация

передается Заказчику.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Адрес поставки: склад Покупателя - г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.

Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок,

действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление товара в транспортных

средствах должны обеспечивать их устойчивое положение и не допускать перемещения во

время транспортировки. При транспортировке должна быть обеспечена защита транспортной

тары с упакованным оборудованием от непосредственного воздействия атмосферных осадков

и солнечной радиации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Гарантия на поставленную продукцию составляет не менее 12 месяцев с даты поставки.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания УПД или ТОРГ-12.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И

СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Никелевый токоотвод с адгезивом 8 мм (100шт/уп) – 10 упаковок;

Алюминиевый токоотвод с адгезивом 8 мм (100шт/уп) – 10 упаковок;

Никелевый токоотвод с адгезивом 15 мм (100шт/уп) – 10 упаковок;

Алюминиевый токоотвод с адгезивом 15 мм (100шт/уп) – 10 упаковок

Комплект из корпуса CR2025, спейсера, пружины (100шт/уп) – 10 упаковок;

Комплект из корпуса CR2032, спейсера, пружины (100шт/уп) – 10 упаковок;

Алюминиевая фольга с углеродным покрытием – 1рулон (не менее 2,5 кг);

Медная фольга с углеродным покрытием - 1рулон (не менее 2,5 кг);

Имитатор монетных ячеек CR2032 – 8 штук;

Акриловая стойка на 8 ячеек для имитатора монетных ячеек CR2032 – 1 штуки;

Упаковочная клейкая лента для литиевых батарей 10мм – 2 рулонов;

12.

Испытательная ячейка для трехэлектродной аккумуляторной батареи из титана

высокой чистоты TOB-SL3E2-14 – 1 штука.

Срок поставки – 90 рабочих дней с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

На русском языке, на бумажном носителе, 1 экз.

Начальник лаборатории ХИТ

О.В.Лозовая