Тендер - Поставка клавиатур, мышей, гарнитур, колонок, микрофонов, комплектующих печатной техники №304932122

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора_Торговый_Портал_.pdf
• Требования_к_Участникам.pdf
• СПЕЦИФИКАЦИЯ.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к участникам

1. Отсутствие процесса ликвидации Участника - юридических лиц и процедуры

банкротства;

2. Отсутствие законодательных ограничений для заключения и исполнения договора;

3. Отсутствие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков,

ведение которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Требования к товарам

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, иметь сертификаты качества

или другие документы, удостоверяющие соответствие фактически поставляемых товаров

требованиям Ценового запроса.

Критерии оценки

1. Соответствие технического предложения Участника (предлагаемых аналогов)

Техническим требованиям на поставку товара;

2. Соответствие срока поставки, указанного Участником требованиям ценового

запроса;

3. Правоспособность Участника для заключения и исполнения договора;

4. Стоимость заявки Участника.

Приложение 2 к приказу

Приложение 2 к приказу ООО «Газпром проектирование»

от 11.11.2024 № 87-ахд

Договор № __

поставки товара производственно-технического назначения

г. Санкт-Петербург

«__» _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»,

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________

_________________, действующего на основании доверенности № ______ от

_______, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем

«Поставщик», в лице ________________, действующего на основании

__________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

на основании подтверждения прямого заказа № _____ от _______,

проведенного на Торговом портале закупок малого объема ЭТП ГПБ, заключили

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1.

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товарноматериальные ценности (далее - Товар), указанные в Спецификации, а

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего

Договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. ________________,

________________________________.

1.3. Товар подлежит поставке Поставщиком в срок до «___» ______ 20__г.

2.

Требования к Товару

2.1. Качество, комплектность и технические характеристики Товара должны

соответствовать Техническому заданию (приложение №5 к Договору),1

требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,

требованиям национальных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ)

производителя

и/или

иной

нормативно-технической

документации

применительно к каждому виду Товара, требованиям Покупателя,

перечисленным в Договоре, назначению Товара, а также цели приобретения

Товара, если таковая установлена в Договоре или Спецификации. Стороны

1

При отсутствии технического задания к договору упоминание технического задания из п.2.1 подлежит

исключению.

согласились, что Товар должен соответствовать разработанному в отношении

Товара ГОСТ, даже если ГОСТ не является обязательным к применению.

При отсутствии в Договоре и Спецификации условий о качестве Товара

Поставщик обязан передать Покупателю Товар, пригодный для целей, для

которых Товар такого рода обычно используется.

2.2. Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным не более, чем за

1 (один) год до момента подписания Спецификации, не бывшим в эксплуатации

и не восстановленным.

2.3. Товар должен быть поставлен указанной в Спецификации страны

происхождения Товара.

В случае поставки Товара российского происхождения с указанием

признака национального режима согласно Постановлению Правительства РФ от

23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» (далее - Постановление Правительства РФ от 23.12.2024

№ 1875), Товар должен быть включен в реестры, указанные в пункте 3

Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, при этом

Спецификация должна содержать номер реестровой записи, указанный в

реестрах.

При этом замена Товара на Товар, не содержащийся в данных реестрах,

не допускается. Страну происхождения Товара Поставщик подтверждает путем

предоставления номера реестровой записи Товара, а по требованию Покупателя

также выпиской из реестра или иным документом, подтверждающим внесение

Товара в реестр.

Неисполнение Поставщиком указанных в настоящем пункте требований

приравнивается к поставке Товара, не соответствующего по ассортименту

условиям Договора и Спецификации.

2.4. Поставляемый Товар должен быть свободным от требований третьих лиц,

не заложен, не находиться под запретом или арестом.

2.5. В отношении Товара должны быть уплачены все предусмотренные

законодательством налоги, сборы и пошлины. Товар импортного производства

должен быть ввезен в Российскую Федерацию в установленном действующим

законодательством порядке.

2.6. Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено

соответствующими документами (сертификатом качества, при наличии также

гигиеническим сертификатом, техническим паспортом и др.). Данные

документы должны быть действительны и признаваться на всей территории

Российской Федерации.

2.7. Подписывая Спецификацию, Поставщик подтверждает, что он тщательно

изучил и проверил технические требования Покупателя к Товару и не имеет

претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации,

содержащейся в технических требованиях, достаточно для поставки Товара и

что он учел всю информацию, имеющую значение, для определения сроков

поставки, стоимости и качества Товара.

Выявленные в ходе исполнения Договора противоречия, ошибки, пропуски

или расхождения, содержащиеся в описании подлежащего поставке Товара или

требованиях к ней, не должны использоваться Поставщиком в ущерб качеству

Товара и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Товара,

поставки Товара ненадлежащего ассортимента, нарушения сроков поставки.

В случае выявления Поставщиком противоречий, ошибок, пропусков или

расхождений при определении подлежащего поставке Товара Поставщик

должен не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления письменно

сообщить об этом Покупателю. Покупатель в течение 5 рабочих дней

рассматривает уведомление и уточняет свои требования к Товару. Поставщик

обязуется руководствоваться данным решением. Поставщик при этом не вправе

требовать изменения сроков поставки и стоимости Товара.

2.8. Любое изменение ассортимента или комплектности Товара, включая

замену указанного в Спецификации Товара на аналогичный, возможно только

после письменного согласования с Покупателем.

2.9. Поставщик проверяет соблюдение производителями и поставщиками

Товара исключительных прав на производимый/закупаемый Товар или

комплектующие части Товара.

2.10. Поставщик обязуется получать от производителей и поставщиков Товара

оригиналы или нотариально заверенные копии патентного формуляра, который

входит в обязательный комплект технической документации, а также

лицензионных Договоров с правообладателями, если данные документы

необходимы для правомерного использования Товара.

2.11. В случае обнаружения признаков контрафактности Товар признается не

свободным от прав третьих лиц, а обязательства Поставщика неисполненными.

Под контрафактным Товаром здесь и далее понимается Товар неустановленного

производителя, либо Товар, на котором присутствуют товарные знаки,

фирменные обозначения, нанесенные без соответствующего права

использования, либо полученный Поставщиком с нарушением исключительных

прав третьих лиц, а также Товар с признаками фальсификации и/или выявленной

поддельной сопроводительной документацией (технические описания, паспорта,

сертификаты, разрешения, декларации и т.д.) независимо от качества Товара.

3.

Порядок поставки

3.1. Поставка Товара производится силами Поставщика до склада Покупателя

по адресу, указанному в п.1.2 Договора. Все расходы, связанные с доставкой до

места поставки, несет Поставщик.

3.2. Поставка Товара частями возможна с согласия Покупателя.

3.3. Товар должен быть промаркирован, затарен и (или) упакован. При этом

маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным

стандартам. Дополнительные требования к маркировке, таре и (или) упаковке

могут быть предусмотрены в Спецификации.

Тара и упаковка должны быть неповрежденными, обеспечивать

сохранность Товара во время транспортировки (с учетом возможной

неоднократной перевалки в пути) и хранения в течение гарантийного срока на

Товар. Тара и упаковка являются безвозвратными. К каждому тарному месту

должен быть приложен упаковочный лист. Стоимость маркировки, тары и (или)

упаковки входит в стоимость Товара.

3.4. Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик предоставляет

Покупателю оригиналы следующих документов:

- сертификат (паспорт) качества на Товар;

- паспорт на Товар, если Товар подлежит паспортизации;

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;

- инструкцию по эксплуатации и хранению Товара;

- инструкцию по сборке (в случае поставки Товара в разобранном виде);

- оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального

передаточного документа в 2 экземплярах;

- транспортную накладную или товарно-транспортную накладную либо

иной транспортный документ (в случае транспортной перевозки Товара).

Вся предоставляемая Поставщиком документация должна быть оформлена

на русском языке или с приложением надлежащим образом заверенного

перевода документации на русский язык. Вышеперечисленные документы

должны вкладываться в упаковку или иным способом прикрепляться к

поставляемому Товару.

3.5. Если по каким-либо причинам, обусловленным технологическим

процессом изготовителя, комплект документации не может быть представлен

совместно с Товаром, Поставщик производит поставку без полного комплекта

документации только при наличии согласия Покупателя на это и обеспечивает

отправку всех недостающих документов в адрес Покупателя в течение 5 дней с

момента доставки Товара.

3.6. Передача Поставщиком Товара Покупателю подтверждается подписанной

сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или универсальным

передаточным документом). Право собственности на Товар и риск случайной

гибели переходят к Покупателю в дату получения им Товара, указанного в

товарной накладной (или универсальном передаточном документе), в месте

получения Товара согласно пункту 1.2 Договора.

3.7. Поставщик оформляет и направляет Покупателю счет-фактуру,

оформленный в соответствии с требованиями гл. 21 Налогового кодекса

Российской Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента поставки

Товара, за исключением случая передачи Товара с составлением универсального

передаточного документа. Счета-фактуры, оформленные Поставщиком с

нарушением порядка, установленного действующими нормативными

правовыми актами и /или Договором, считаются непредставленными.

Поставщик обязуется предоставить надлежаще оформленный счет-фактуру не

позднее 5 календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления

о ненадлежащем оформлении счета-фактуры.

3.8. Все первичные учетные документы и счета-фактуры предоставляются

Поставщиком в бумажном виде, за исключением предусмотренных пунктом 3.9

Договора случаев.

3.9. В случае поставки подлежащего прослеживаемости Товара Поставщик в

соответствии с пунктом 1.1 статьи 169 НК РФ направляет Покупателю в

электронном

виде

счет-фактуру

через

оператора

электронного

документооборота. В этом случае передача Товара осуществляется с

составлением товарной накладной по форме ТОРГ-12 в бумажном виде, а

оформление универсального передаточного документа (УПД) не допускается.

Если у Поставщика отсутствует обязанность оформления счета-фактуры в

соответствии с действующим законодательством при поставке подлежащего

прослеживаемости Товара он предоставляет УПД на бумажном носителе в

момент поставки Товара и не позднее 5 календарных дней с момента поставки

Товара выставляет идентичный УПД в электронной форме через оператора

электронного документооборота. В случае противоречия УПД в электронной

форме УПД на бумажном носителе Покупатель вправе потребовать от

Поставщика в течение 3 рабочих дней с момента получения требования внести

исправления в УПД, представленный в электронной форме.

4.

Приемка Товара

4.1. Покупатель вправе заявить о выявленных несоответствиях поставленного

Товара условиям Договора и Спецификации, включая несоответствия по

количеству, ассортименту, комплектности, предоставленным документам, таре,

упаковке, в течение 45 календарных дней с момента получения Товара.

Претензии по качеству могут быть заявлены в течение установленного на

Товар гарантийного срока в соответствии с пунктом 6.3 Договора.

4.2. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям по количеству,

качеству, комплектности, ассортименту, маркировке, таре или упаковке

Покупатель вызывает представителя Поставщика для составления акта о

несоответствии. Акт о несоответствии составляется в свободной форме.

При неявке Поставщика (его представителя) в течение 5 (пяти) рабочих

дней с момента направления извещения акт о несоответствии составляется в

одностороннем порядке. В акте указывается осмотренный Товар, характер

выявленных несоответствий Товара условиям Договора. Составленный

Покупателем в одностороннем порядке акт о несоответствии является

надлежащим подтверждением нарушения условий Договора. Оспаривание

составленного в одностороннем порядке акта не допускается.

4.3. В случае несогласия Поставщика с выявленными недостатками он вправе

инициировать проведение экспертизы Товара независимой экспертной

организацией. Расходы на проведение экспертизы подлежат возмещению

виновной стороной.

4.4. При выявлении несоответствия количества, качества, ассортимента,

комплектности Товара или её части требованиям Договора, Покупатель вправе:

- потребовать устранения несоответствия (допоставки, замены Товара

ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору, устранения

недостатков Товара, доукомплектования Товара) в срок, указанный

Покупателем, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления

Покупателем соответствующего требования;

- самостоятельно устранить выявленные несоответствия (в том числе

произвести замену Товара, устранить недостатки товара, доукомплектовать) и

потребовать от Поставщика возмещения понесенных расходов;

- потребовать замены Товара, не соответствующего условиям Договора, в

указанный Покупателем разумный срок;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены Товара;

- отказаться от исполнения Договора полностью или частично и

потребовать возмещения убытков, в том числе связанных с необходимостью

приобретения Товара у другого Поставщика.

4.5. Любое несоответствие Товара требованиям Договора, как-то: наличие

признаков контрафактности Товара, признаков эксплуатации, повреждений

и/или восстановительного ремонта Товара до передачи Покупателю,

несоответствия качества и/или ассортимента и/или комплектности Товара

требованиям Договора, нормативно-технической документации, данным,

указанным в представленных Поставщиком сертификатах (паспортах) качества,

назначению Товара, а также цели приобретения Товара, если таковая

установлена в Договоре или Спецификации, признается существенным

нарушением требований к качеству Товара.

5.

Цена и порядок расчета

5.1. Поставляемый Товар оплачивается по цене, указанной в Спецификации.

5.2. 2Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится

Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Поставщика в размере 100% от стоимости Спецификации в течение 30

(тридцати) рабочих дней с момента подписания Покупателем товарной

накладной формы №ТОРГ–12 или УПД.

5.2. 3Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится

Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Поставщика в размере 100% от стоимости Спецификации в течение 30

(тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем товарной

накладной формы №ТОРГ–12 или УПД.

Подписывая Договор с настоящим условием, Поставщик заверяет Покупателя,

что он является субъектом деятельности в сфере промышленности в значении,

определенном в Федеральном законе от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О

промышленной политике в Российской Федерации», является резидентом в

значении, определенном в Федеральном законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ

«О валютном регулировании и валютном контроле».

5.2. 4Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится

Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Поставщика в размере 100% от стоимости Спецификации в течение 7 рабочих

дней с момента подписания Покупателем товарной накладной формы

№ТОРГ–12 или УПД.

5.3. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного

счета Покупателя.

5.4. Цена единицы Товара, указанная в Спецификации, действует в течение

всего срока действия настоящего Договора.

2

Данная редакция п.5.2 используется в случае заключения Договора с контрагентом, НЕ являющимся СМСП, и

к которому не применимо условие сноски 3.

3

Данная редакция п.5.2 используется, если одновременно контрагент является субъектом деятельности в

сфере промышленности, является резидентом РФ, НЕ является СМСП, и в рамках Договора поставляется

промышленная продукция. Поставка в рамках Договора промышленной продукции субъектом деятельности в

сфере промышленности, являющимся резидентом, подтверждается подписанием Поставщиком декларации о

поставке промышленной продукции субъектом деятельности в сфере промышленности (приложение №6 к

Договору). При неподписании декларации данная редакция п.5.2 не может быть использована.

4

Данная редакция п.5.2 используется в случае заключения Договора с контрагентом, являющимся СМСП.

5.5. Сумма Договора составляет ___________ (написать прописью) руб. ____

коп. и включает в себя: стоимость Товара без НДС _________ руб. ____ коп.,

кроме того НДС по ставке ______ %5 - _________ руб. ____ коп.

5.5. 6Сумма Договора составляет _______ (написать прописью) руб. ___ коп:

- стоимость Товара без НДС __________ руб. ___ коп. (НДС не облагается

в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации).

Сумма настоящего Договора является окончательной и не подлежит

изменению в случае утраты Поставщиком освобождения от исполнения

обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ или

неправомерного его применения.

5.6. Сумма Договора может быть снижена по согласию Сторон путем

оформления Спецификации в новой редакции (с новой ценой) без изменения

количества Товара и иных условий настоящего Договора.

5.7. Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую

уплате Поставщику цену Товара на суммы любых денежных требований

Покупателя к Поставщику, включая (но не ограничиваясь) любые неустойки,

проценты, убытки или иные виды ответственности, примененные к Поставщику

как по настоящему Договору, так и по любому иному правовому основанию.

При этом обязательства Покупателя по оплате будут являться исполненными

надлежащим образом. Указанное уменьшение платежей не освобождает

Поставщика от полного исполнения своих обязательств по настоящему

Договору.

5.8. Покупатель вправе потребовать от Поставщика предоставления Акта

сверки взаимных расчетов. Поставщик направляет Покупателю подписанный с

его стороны Акт сверки взаимных расчетов не позднее 5 календарных дней с

момента получения требования.

5.9. Подписывая настоящий Договор, Стороны констатируют, что Договор не

подлежит банковскому сопровождению, поскольку совокупная стоимость

поставляемого Товара не превышает 10 (десять) миллионов рублей, включая

НДС.

6.

Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар в максимально

возможном для данного Товара размере и гарантирует сохранение его

эксплуатационных качеств в течение всего гарантийного срока. Установленный

5%, 7%, 20% (выбрать нужное).

Данная редакция пункта 5.5 используется в случае, если Договор заключается с контрагентом, применяющим

упрощенную систему налогообложения и освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика

НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ.

5

6

Поставщиком гарантийный срок не может быть менее гарантийного срока,

предоставляемого производителем Товара.

Гарантийный срок должен распространяться на все составляющие части

Товара.

6.2. В случае отсутствия в документах на Товар упоминания о гарантийном

сроке, он составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки Товара.

6.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара, обнаруженные в период

гарантийного срока, если не докажет, что эти недостатки возникли после его

передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования

Товаром или его хранения либо действий третьих лиц.

Если установленный на Товар гарантийный срок составляет менее двух

лет и недостатки Товара обнаружены Покупателем по истечении гарантийного

срока, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи Товара Покупателю, Продавец

несет ответственность, если Покупатель докажет, что недостатки Товара

возникли до передачи Товара Покупателю или по причинам, возникшим до этого

момента.

6.4. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по

обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до

устранения Поставщиком соответствующих обстоятельств.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог

использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения

Поставщика о недостатках Товара.

6.5. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара

или иное несоответствие Товара требованиям Договора, нормативнотехнической документации, назначению Товара, а также цели приобретения

Товара, если таковая установлена в Договоре или Спецификации, Покупатель

обязан вызвать представителя Поставщика и с его участием составить акт о

несоответствии.

Вызов представителя Поставщика и фиксация выявленных недостатков

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом п. 4.2 Договора.

7.

Ответственность Сторон

7.1. За нарушение сроков поставки Товара, установленных настоящим

Договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в

размере 0,1 % от цены не поставленного в срок Товара за каждый день

просрочки.

7.2. При невыполнении пунктов 3.4 и 3.7 настоящего Договора Покупатель

имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 1% от цены настоящего

Договора либо предъявить к оплате все убытки, связанные с несвоевременным

поступлением счета-фактуры и документов на отгруженный Товар, а также

вправе отказаться от Товара.

7.3. За поставку Товара, не соответствующего по качеству требованиям

Договора, Спецификации, нормативно-технической документации, данным,

указанным в представленных Поставщиком сертификатах (паспортах) качества,

назначению Товара, а также цели приобретения Товара, если таковая

установлена в Договоре или Спецификации, а равно некомплектного Товара

Покупатель вправе потребовать от Поставщика штраф в размере стоимости

некомплектного или некачественного Товара, а также возмещение причиненных

убытков сверх штрафа.

7.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает

Поставщика от исполнения Договора.

7.5. В случае поставки контрафактного Товара Поставщик обеспечивает его

замену за собственный счет и выплачивает Покупателю штраф в размере 30% от

стоимости такого Товара.

7.6. В случае просрочки оплаты поставленного Товара Поставщик вправе

потребовать с Покупателя неустойку в размере 0,02% от суммы просроченного

платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы.

При этом период просрочки оплаты Товара уменьшается на количество

дней просрочки исполнения Поставщиком своих обязанностей по настоящему

Договору.

7.7. В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в

пункте 12.1 Договора и иные заверения Поставщика не соответствуют

действительности, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от

стоимости Товара по Договору.

7.8. В случае нарушения срока устранения выявленных несоответствий Товара

условиям Договора, установленного Покупателем в соответствии с пунктом 4.4

Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от

стоимости не соответствующего условиям Договора Товара за каждый день

просрочки.

7.9. 7Поставщик гарантирует Покупателю своевременную уплату налога на

добавленную стоимость (НДС) в отношении Товара. Если Покупателю будут

причинены убытки в результате отказа в налоговом вычете уплаченной за Товар

суммы НДС по причине неверного оформления счетов-фактур и/или неуплаты

Исключить в случае заключения Договора с контрагентом, применяющим упрощенную систему

налогообложения и освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со ст.

145 НК РФ.

7

НДС Поставщиком или третьими лицами, у которых Поставщик приобрел Товар,

Поставщик обязан возместить Покупателю такие убытки.

7.10. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от

исполнения своих обязанностей по Договору, если Поставщик существенно

нарушает условия Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с

даты получения Поставщиком письменного заявления Покупателя об отказе от

исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

При отказе от исполнения Договора в связи с существенным нарушением

Поставщиком условий Договора Покупатель имеет право приобрести

непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех

необходимых и разумных расходов на его приобретение в соответствии со

статьей 520 Гражданского кодекса РФ.

7.11. В случае нарушения Поставщиком пункта 2.3 Договора либо

предоставления недостоверных данных о стране происхождения Товара

Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 30% от стоимости

Товара.

7.12. К существенным нарушениям Договора Поставщиком, в частности,

относятся:

- нарушение Поставщиком срока поставки Товара на срок более 10 рабочих

дней;

- нарушение Поставщиком срока исправления недостатков поставленного

Товара на срок более 5 рабочих дней;

- неисполнение Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом

12.3 настоящего Договора;

- возбуждение в отношении Поставщика процедуры ликвидации и/или

банкротства;

- нарушения Поставщиком условия о стране происхождения Товара или

предоставления недостоверных сведений о стране происхождения Товара;

- иных

случаях,

которые

в

соответствии

с

действующим

законодательством могут быть оценены как существенное нарушение Договора.

8.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: наводнения,

пожара, землетрясения, войны, военных действий, блокады, издания актов

органов власти и управления (запрещения экспорта, импорта), эпидемий,

забастовок, если эти обстоятельства непосредственно влияют на исполнение

настоящего Договора.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по

настоящему Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой

силы, обязана в течение пяти рабочих дней с момента возникновения таких

обстоятельств информировать об этом другую Сторону в письменной форме.

Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств

непреодолимой силы будут являться свидетельства, выданные Торговопромышленной палатой Российской Федерации.

8.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться

более двух месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в

одностороннем порядке, письменно уведомив об этом не менее чем за тридцать

дней до расторжения Договора, без возмещения убытков другой Стороне.

9.

Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору рассматриваются

Сторонами с обязательным соблюдением досудебного (претензионного)

порядка. Срок рассмотрения претензии 30 дней с момента ее получения.

9.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего

Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением,

вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и

действительностью,

подлежат

разрешению

посредством

арбитража,

администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой

организации «Национальный институт развития арбитража в топливноэнергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК)

в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент

подачи искового заявления.

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из

рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий

арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его

удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом

исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него

компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит

обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение

решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой

принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по

адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества

должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в

компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда,

либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой

принято решение третейского суда.

10. Конфиденциальность

10.1. Передача и использование Сторонами по настоящему договору

конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным

между Сторонами соглашением о конфиденциальности.

10.2. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать

безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения

обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона от 27

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с

ним иных нормативных правовых актов.

11. Антикоррупционные положения

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны,

их работники или посредники:

не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных

целей;

не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей

настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки,

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого

законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может

произойти

нарушение

каких-либо

антикоррупционных

условий,

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной

форме.

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с

соблюдением принципов конфиденциальности, и применение эффективных мер

по устранению и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

11.4. В случае нарушения одной из Сторон изложенных выше

антикоррупционных обязательств другая Сторона вправе в одностороннем

порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору до

устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора,

направив об этом письменное уведомление.

12. Прочие условия

12.1. При заключении Договора Поставщик предоставляет следующие

гарантии:

- 8Договор не является для Поставщика крупной сделкой или сделкой с

заинтересованностью;

- Поставщик обладает необходимыми для исполнения Договора

персоналом, оборудованием, финансами и иными ресурсами;

- Поставщик не находится в стадии реорганизации или ликвидации, в

отношении его не подано заявление о признании несостоятельным (банкротом);

- Поставщиком надлежаще учитываются и оплачиваются подлежащие

оплате налоги и сборы.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны и обязательны для

исполнения Сторонами, если они оформлены в письменном виде и подписаны

уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 12.4 Договора.

12.3. В соответствии с настоящим Договором Поставщик одновременно с

направлением Покупателю подписанного со своей стороны экземпляра

Договора, а также в случае изменений в цепочке собственников Поставщика,

включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных

органах Поставщика представляет Покупателю в письменном виде на бумажном

носителе (оригинал), а также направляет копию по адресу электронной почты

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или на электронном носителе в течение 3 (трех)

календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими

документами достоверные сведения о цепочке собственников - Информацию о

цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе,

конечных), - а также Согласие контрагента ООО «Газпром проектирование»

(исполнительный орган) на обработку персональных данных (Приложение №3

к Договору) и Согласие собственника (акционера, бенефициара) контрагента

Данный абзац подлежит удалению, если контрагентом предоставлены подтверждения одобрения сделки как

крупной или с заинтересованностью.

8

ООО «Газпром проектирование» на обработку персональных данных

(Приложение №4 к Договору).

12.4. В случае изменения места нахождения (юридического адреса), почтового

адреса, банковских и иных реквизитов юридического лица Стороны обязаны в

течение десяти дней с даты изменений заключить дополнительное соглашение

либо направить другой Стороне уведомление об изменении указанных

реквизитов с приложением надлежаще заверенной копии банковской карточки.

12.5. Стороны не имеют права разглашать и передавать Третьим лицам любую

информацию, вытекающую из отношений по данному Договору. Исключение

составляют Третьи лица, имеющие право на получение информации в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.6. Переход прав первоначального кредитора к новому кредитору на

основании ст. 382 ГК РФ без письменного согласия Покупателя не допускается.

12.7. Поставщик подтверждает, что ознакомлен с Кодексом поведения

поставщика (подрядчика, исполнителя) ПАО «Газпром» и Компаний Группы

Газпром, утвержденным распоряжением ПАО «Газпром» от 09 августа 2024 г.

№ 300 и размещенным на официальном сайте ООО «Газпром проектирование»

https://proektirovanie.gazprom.ru/tenders/, и обязуется соблюдать его требования.

12.8. Все условия, оговоренные в Договоре, Сторонами признаются

существенными. При неурегулировании спорных пунктов при заключении

Договора, он считается незаключенным.

12.9. Договор может быть заключен путем подписания документа на бумажном

носителе либо путем подписания Сторонами электронного документа

квалифицированной электронной подписью посредством функционала Системы

электронного документооборота Электронной торговой площадки Газпромбанка

(https://edo.etpgpb.ru/). Приоритетным способом заключения Договора Стороны

признают подписание Договора в форме электронного документа, с

заключением Договора на бумажном носителе только в случае отсутствия у

Поставщика возможности заключения Договора в виде электронного документа.

В случае заключения Договора путем подписания документа на бумажном

носителе он составляется в количестве двух экземпляров.

12.10. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Подтверждение заказа на Торговом портале закупок малого объема

(приложение №1).

- Спецификация (приложение №2).

- Форма согласия собственника (исполнительный орган) контрагента

ООО «Газпром проектирование» на обработку персональных данных

(приложение №3).

- Форма согласия собственника (акционера, бенефициара) контрагента

ООО «Газпром проектирование» на обработку персональных данных

(приложение №4).

- Техническое задание (приложение №5)9.

- Декларация о поставке промышленной продукции субъектом деятельности в

сфере промышленности (приложение №6)10.

13. Срок действия договора и условия его расторжения

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. Расторжение Договора возможно по согласованию Сторон, а также в

случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

14. Адреса и реквизиты Сторон.

«Покупатель»: ООО «Газпром проектирование»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

Суворовский проспект, д. 16/13, лит. А, помещение 19Н.

Адрес для отправки корреспонденции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Санкт-Петербург, BOX 1499.

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4210, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1,

КПП по месту регистрации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

КПП крупнейшего налогоплательщика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Банк

ГПБ (АО), г. Москва.

«Поставщик»: _______________________________________________

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, почтовый

адрес:

Реквизиты:

Покупатель

ООО «Газпром проектирование»

____________________________

Поставщик

_______________________

_______________________

__________________ ____________

_____________ __________

9

При отсутствии технического задания к договору упоминание технического задания из п.12.10 подлежит

исключению.

10

Включается только в случае, если одновременно Поставщик является субъектом деятельности в сфере

промышленности, является резидентом РФ, не является СМСП, в рамках Договора поставляется

промышленная продукция.

Приложение №2

к договору от ___________

№________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

п/

п

1

1

Наименование

материальнотехнического

ресурса

Марка,

тип,

артикул

Ед.

изм.

3

4

5

Колво

Цена

за ед.

без

НДС

6

7

Сумма

без

НДС

Сумма

НДС

(ставка

___ %)

Сумма

с НДС

__%

8

9

10

Наименование

предприятияизготовителя, страна

происхождения,

номер реестровой

записи

11

ОКПД 2

Гарантийный

срок

Срок

поставки

Место

поставки

12

13

14

15

2

3

4

5

6

ИТОГО с НДС __%

-

Примечание:

1. Статья финансирования:

2. Наличие паспортов и сертификатов

обязательно.

3. Реквизиты доставки:

4. Транспортные расходы включены в

стоимость Товара.

5. Страна происхождения:

Покупатель

ООО «Газпром

проектирование»

_____________________________

Поставщик

____________________________

________________ _______________

Приложение №3

к Договору поставки товара производственно-технического назначения

№ ______ от «_____»_______202__г.

СОГЛАСИЕ КОНТРАГЕНТА ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)*

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт__________ № _________________ выдан _________________________

(серия)

(номер)

(дата выдачи)

____________________________________________________________________

(кем выдан паспорт)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________,

(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю

ООО «Газпром проектирование» (адрес места нахождения: Российская

Федерация, г. Санкт-Петербург; почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

г. Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский проспект, д. 16/13, литер

А, пом. 19Н), в целях заключения и исполнения гражданско-правового договора,

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,

локальных нормативных актов ООО «Газпром проектирование» согласие на

обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

передачу (предоставление, доступ) ПАО «Газпром» и третьим лицам**,

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных

данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату рождения,

пол, сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, адрес

регистрации, место работы, занимаемая должность, идентификационный номер

налогоплательщика,

номер

страхового

свидетельства

обязательного

пенсионного страхования, сведения, содержащиеся в дипломе (документе) об

образовании, телефонный абонентский номер (мобильный, рабочий), адрес

электронной почты, сведения, содержащиеся в свидетельстве о регистрации в

качестве

индивидуального

предпринимателя

(для

индивидуальных

предпринимателей) и в налоговой декларации за последний отчетный год и

последний отчетный период текущего года.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать

об этом ООО «Газпром проектирование» в письменной форме и представить

копии подтверждающих документов.

Выражаю _____________________ на трансграничную передачу моих

согласие/несогласие)

*

Физическое лицо.

Указывается, кому предполагается передача персональных данных (наименование либо фамилия, имя,

отчество и адрес юридического(их) или физического лица).

**

персональных

данных

в

объеме,

необходимых

для

***

_______________________________________________________________.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием

средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных

сетях, так и без использования таких средств.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех

лет с момента прекращения гражданско-правового договора.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего

письменного

заявления.

В

случае

отзыва

настоящего

Согласия

ООО «Газпром проектирование» вправе обрабатывать мои персональные

данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 27

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«___» _____________ 20__г.

(дата)

***

______________________________________

(подпись)

(расшифровка)

Указывается конкретная цель трансграничной передачи персональных данных и при необходимости перечень

персональных данных. При отсутствии трансграничной передачи персональных данных соответствующей

категории субъектов персональных данных указанный абзац из согласия убирается.

Приложение №4

к Договору поставки товара производственно-технического назначения

№ ______ от «_____»_______202__г.

СОГЛАСИЕ СОБСТВЕННИКА (АКЦИОНЕРА, БЕНЕФИЦИАРА)*

КОНТРАГЕНТА ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____________ № _________________ выдан __________________________

(серия)

(номер)

(дата выдачи)

_______________________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________,

(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю

ООО «Газпром проектирование» (адрес места нахождения: Российская

Федерация, г. Санкт-Петербург; почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

г. Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский проспект, д. 16/13, литер

А, пом. 19Н), в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной

деятельности компаний с государственным участием, в том числе исключения

случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой

должностью, и раскрытия контрагентами компаний с государственным участием

в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе,

конечных), согласие на обработку, предполагающую сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение,

использование,

передачу

(предоставление,

доступ)

в

ПАО «Газпром», зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, г.

Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1 (для последующей передачи

сведений в Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России),

блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных,

включающих фамилию, имя, отчество, сведения, содержащиеся в документах,

удостоверяющих личность, адрес регистрации, идентификационный номер

налогоплательщика, сведения об участии в коммерческих организациях.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать

об этом ООО «Газпром проектирование» в письменной форме и представить

копии подтверждающих документов.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием

средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных

сетях, так и без использования таких средств.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех

лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения

целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или

локальными нормативными актами ООО «Газпром проектирование».

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего

письменного

заявления.

В

случае

отзыва

настоящего

Согласия

ООО «Газпром проектирование» вправе обрабатывать мои персональные

данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 27

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«___» _____________ 20__г.

(дата)

_______________

*Нужное подчеркнуть

______________________

(подпись)

_________________________________

(расшифровка подписи)

Приложение №6

к Договору поставки товара производственно-технического назначения

№ ______ от «_____»_______202__г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о поставке промышленной продукции субъектом деятельности в сфере

промышленности

Настоящим

_____________

(далее

–

Поставщик)

заверяет

ООО «Газпром проектирование) (далее – Покупатель) о следующих

обстоятельствах:

1)

В рамках договора поставки продукции производственнотехнического назначения № ______ от «_____» _______202__г. (далее – Договор)

поставляется промышленная продукция в значении, определенном в

Федеральном законе от 31 декабря 2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике

в Российской Федерации».

2)

Поставщик

является

субъектом

деятельности

в

сфере

промышленности в значении, определенном в Федеральном законе от 31 декабря

2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

3)

Поставщик является резидентом в значении, определенном в

Федеральном законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном

регулировании и валютном контроле».

Поставщик обязуется предоставить Покупателю подтверждающие данное

заверение документы и информацию, предоставить возможность посещения

места осуществления деятельности Поставщика или иным образом подтвердить

данное заверение в течение 5 рабочих дней с момента получения от Покупателя

соответствующего запроса. Непредоставление Поставщиком подтверждений

соответствия заверения действительности в данный срок для целей Договора и

настоящей

декларации

равнозначно

несоответствию

заверения

действительности.

В случае несоответствия данного заверения действительности, Поставщик

обязуется возместить Покупателю вызванные этим убытки и выплатить

неустойку в соответствии с п.7.7 Договора, а срок оплаты, установленный п.5.2

Договора, Стороны рассматривают как в течение 30 (тридцати) рабочих дней с

момента подписания Покупателем товарной накладной формы №ТОРГ–12 или

УПД.

Поставщик:

(наименование)

(должность)

______________________

(Ф.И.О.)

(подпись)