Тендер - Поставка кислорода жидкого медицинского №271017822

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

932_ii._обоснование_нмцк

ii. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих и ценовых предложений исполнителей:

Информация о ценах на основании коммерческих предложений поставщиков (без учета НДС):

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

*В соотвеТствии с п.2 СТ. 72 БК РФ начальная (максимальная) цена формируется в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств

Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, не установлен.

932_i._описание_объекта_закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

Наименование объекта закупки: Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд ГУ РК «ККД» в 2024 году.

Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке в части указания характеристик товара.

информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" – "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

Заявка на участие в закупке должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

- характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки: (наименование товара, характеристики товара), соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки, и указание на товарный знак (при наличии);

3. Предложение о цене контракта.

932_iii._требования_к_содержанию_составу_заявки_на_участие_в_закупке

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке в части указания характеристик товара.

информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" – "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

Заявка на участие в закупке должна содержатьпредложение участника закупки в отношении объекта закупки:

- характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки: (наименование товара, характеристики товара), и указание на товарный знак (при наличии);

3. Предложение о цене контракта.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 17.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000876

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

11999.70 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона №44-ФЗ, предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке в размере одной второй процента начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке предусмотрен статьей 44 Федерального закона №44-ФЗ. Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках. Участники закупки из государств-членов ЕАЭС, за исключением Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04.2023 №579, вправе предоставить (внести) обеспечение заявок в виде денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

Информация отсутствует

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

59998.50 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

в соответствии с разделом 5 проекта контракта (Приложение №IV к извещению об осуществлении закупки).

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение-НБ Республика Коми Банка России//УФК по Республике Коми г.Сыктывкар

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Кислород жидкий медицинский
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.11.11.150 - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 90.00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Физическое состояние Жидкость неядовитая, низкотемпературная Значение характеристики не может изменяться участником закупки Объемная доля кислорода ≥ 99.5 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание ацетилена Отсутствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Объем двуокиси углерода в 1дм³ жидкого кислорода, при 20 °C и 101,3 кПа, 760 мм.рт.ст. ≤ 3 Кубический сантиметр;^миллилитр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Запах Отсутствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержание влаги и механических примесей ≤ 0.0006 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание окиси углерода ≤ 0.0003 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание озона и других газов- окислителей ≤ 0.0008 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание масла Отсутствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требуется предоставление - действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности: оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения или - действующей лицензии на производство лекарственных средств, с обязательным указанием разрешения на производство кислорода или медицинских газов. Лицензии могут быть представлены в виде выписки из реестра лицензий либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении.

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 I. Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 932_iv._проект_контракта

IV. Проект контракта.

ДОГОВОР №___

Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд ГУ РК «ККД» в 2024 году.

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное учреждение Республики Коми «Клинический кардиологический диспансер», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице______________ , действующего на основании _______________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку кислорода жидкого медицинского для нужд ГУ РК «ККД» в 2024 году (ОКПД2 - 20.11.11.150) (далее - Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании ________________________________________.

1.3. Товар, поставляемый во исполнение настоящего Договора, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной стандартизации должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

1.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании следующей лицензии в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: _______________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Поставщика

Поставщик вправе:

Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке Товара по Договору либо подготовки мотивированного отказа от его подписания.

Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанным Сторонами документом о приемке Товара по Договору.

Поставщик обязан:

2.1.2. Осуществить поставку жидкого медицинского кислорода в емкостях поставщика, довести его до газообразного состояния в газификаторе поставщика. За свой счет установить на территории Заказчика криогенный газификатор для газифицирования жидкого кислорода и подачи его в кислородопровод Заказчика с круглосуточным поддержанием постоянного заданного давления.

Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в установленные настоящим Договором сроки, а также предоставить Заказчику четко, ясно и достоверно оформленные документы о поставке Товара и его качестве, счет-фактуру (счет). Предоставить Заказчику необходимые копии сертификатов, копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество и безопасность Товара, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством.

2.1.2.2. Обеспечить контроль качества поставляемого Товара в соответствии со сроками годности.

2.1.2.3. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

2.1.2.4. Направить заказчику документ о приемке писанный электронной подписью посредством ЕИС в соответствии с положениями раздела «Порядок поставки и приемки Товара» договора.

Права и обязанности заказчика:

Заказчик вправе:

Консультировать Поставщика по вопросам выполнения условий Договора.

Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

В случае поставки Поставщиком Товара, не предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от его оплаты.

Требовать от Поставщика предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке поставленного Товара по настоящему Договору.

Заказчик обязан:

Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара или приемки исполненных обязательств.

2.2.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с настоящим Договором.

2.2.2.3. Проводить экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций.

2.2.2.4. Получив от Поставщика документ о приемке, подписать его электронной подписью и отправить Поставщику.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Доставка Товара Заказчику производится путем отгрузки авиа, железнодорожным, автомобильным транспортом за счет Поставщика.

Место доставки Товара: ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 1.

Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается дата подписания документа о приемке товара: расписка о получении Товара в накладной.

Срок поставки Товара: в течение срока действия договора с момента заключения договора по 31.12.2024 г. по заявке Заказчика.

Поставка товара Заказчику осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки от Заказчика, при этом Поставщик обязан известить Заказчика в срок, о точном времени и дате поставки. Этапом договора является поставка всей партии товара согласно спецификации (Приложение №1 к договору).

• Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент его приемки. В случае предложения Поставщика снизить цену на товар с меньшим сроком годности при наличии потребности у Заказчика в Товаре с меньшим сроком годности Поставщик вправе поставить Товар с меньшим сроком годности. Согласие на меньший срок годности отражается в заявке Заказчика.
• Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
• При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия Товара в счет поставки по Договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого Товара осуществляются за счет Поставщика.
• Приемка поставляемого товара производится в соответствии с:

- Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года №П-7;

- Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года №П-6.

• Экспертиза поставленного Товара производится в порядке, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания документа о приемке Товара по Договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.
• Стороны Договора направляют документы о приемке, подписанные электронной подписью в ЕИС (далее – документы о приемке).
• Документы о приемке, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеет равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.
• Документы о приемке, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

• Цена Договора составляет _______________ рублей (сумма прописью ______________).
• Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.
• Цена Договора включает стоимость товара, расходы на упаковку, доставку, обеспечение соответствующих условий доставки и хранения до момента передачи товара Заказчику, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

При заключении Договора с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4. Источник финансирования:

- средства бюджетного учреждения, поступившие из фонда обязательного медицинского страхования (КВР 244);

- средства бюджетного учреждения, поступившие в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВР 244).

4.5. Срок и условия оплаты поставляемых товаров по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в течение 7 (семи) рабочих дней после получения выставленного Поставщиком счета – фактуры (счета), на основании подписанного Сторонами документа о приемке Товара.

4.6. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по Договору, Заказчик перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Договором пени за нарушения сроков исполнения обязательств.

• При исполнении договора в случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств Министерству здравоохранения Республики Коми на предоставление субсидии по соглашению сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) количество товаров.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Поставщик при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 5% начальной (максимальной) цены договора.

5.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

5.3. Способ обеспечения исполнения договора, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается договор самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств, срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

5.5. В ходе исполнения договора поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

5.7. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения договора, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.8. Установлено условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

5.9. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

5.10. Обязательства поставщика, надлежащее исполнение которых обеспечивается: поставка товара надлежащего качества в количестве и в сроки, предусмотренные договором.

5.11.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора (в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора независимой гарантии), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.4.2. договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если максимальное значение цены договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если максимальное значение цены договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать максимальное значение цены договора.

6.4. Ответственность Поставщика:

6.4.1.В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от максимального значения цены Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов максимального значения цены договора (этапа) в случае, если максимальное значение цены договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов максимального значения цены договора (этапа) в случае, если максимальное значение цены договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает максимальное значение цены договора:

- 10 процентов максимального значения цены договора, если максимальное значение цены договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов максимального значения цены договора, если максимальное значение цены договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает максимальное значение цены договора:

- 10 процентов максимальное значение цены договора, если максимальное значение цены договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов максимальное значение цены договора, если максимальное значение цены договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если максимальное значение цены договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если максимальное значение цены договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать максимальное значение цены договора.

6.4.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4.6. Установленные в настоящем разделе штрафные санкции подлежат начислению в случае предъявления мотивированных письменных требований Сторон и учитываются при выверке расчетов.

6.4.7. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пеней) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

7.4. При неурегулировании Сторонами спора в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор действует со дня подписания его Сторонами и до 31 декабря 2024 года включительно, а в части оплаты – до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение положений настоящего Договора возможно в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и только по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения вступают в силу с даты их подписания Сторонами.

8.3. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.5. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 ФЗ-44), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица (Поставщика) в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.2. При изменении адреса местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации, Поставщик в десятидневный срок должен письменно известить об этом Заказчика.

9.3. Для мониторинга исполнения настоящего Договора и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора, с указанием их контактных телефонов.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.

9.5. Информация о реестровой записи: ________________.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронными цифровыми подписями Сторон

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору № __________ от «_____»______________ 20___ года

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронными цифровыми подписями