Тендер - Поставка кислорода технического №295687253

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Поставка-кислорода-газообразного-техническго.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 07.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000009

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Астраханская, г.о. город Астрахань, г Астрахань, Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, Доставка баллонов до пункта заправки и вывоз заправленных баллонов осуществляется автотранспортом Заказчика.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 38733.10 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

3873.31 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям: - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Технический газообразный кислород. Технические условия», санитарным и экологическим нормам и другой нормативной технической документацией, установленной в Российской Федерации; Поставщик в обязательном порядке при поставке товара должен предоставить заказчику сертификат соответствия (качества) или документ их заменяющий, подтверждающий качество поставляемого товара, или копии таких документов, заверенные подписью и печатью руководителя. Срок действия гарантии поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара, но не менее 3 (трех) месяцев, исчисляется с даты подписания документов о приемке обеими сторонами. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром. Товар должен сохранять все потребительские свойства в течении гарантийного срока, установленного Производителем. В случае поставки товара ненадлежащего качества поставщик гарантирует замену некачественного товара за свой счёт, включая время на транспортировку, в течение 5 (пяти) календарных дней, со дня обнаружения некачественного товара (составления акта рекламации), что не освобождает от дальнейшего выполнения условий контракта.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК_Поставка-кислорода-газообразного-техническго

Проект контракта

1 Проект контракта (кислород)

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (раздел II извещения)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Общие условия закупки (раздел I извещения)

Дополнительная информация и документы

1 ТЗ (кислород) 2025 (1)

ТЗ_(кислород)_2025_(1)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Астраханского РГС и С

______________ О.Г. Грачев

«____» ____________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставка кислорода газообразного технического

1. Наименование объекта закупки: кислород газообразный технический.

2. Описание объекта: Товар должен соответствовать характеристикам, указанным ниже:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования, предъявляемые к качеству поставляемого товара и гарантийные обязательства.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Технический газообразный кислород. Технические условия», санитарным и экологическим нормам и другой нормативной технической документацией, установленной в Российской Федерации;

Поставщик в обязательном порядке при поставке товара должен предоставить заказчику сертификат соответствия (качества) или документ их заменяющий, подтверждающий качество поставляемого товара, или копии таких документов, заверенные подписью и печатью руководителя.

Срок действия гарантии поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара, но не менее 3 (трех) месяцев, исчисляется с даты подписания документов о приемке обеими сторонами. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром. Товар должен сохранять все потребительские свойства в течении гарантийного срока, установленного Производителем. В случае поставки товара ненадлежащего качества поставщик гарантирует замену некачественного товара за свой счёт, включая время на транспортировку, в течение 5 (пяти) календарных дней, со дня обнаружения некачественного товара (составления акта рекламации), что не освобождает от дальнейшего выполнения условий контракта.

4. Срок и условия поставки: Товар поставляется посредством заправки баллонов, предоставленных Заказчиком. Пункт заправки должен находиться в черте города Астрахани. Доставка баллонов до пункта заправки и вывоз заправленных баллонов осуществляется автотранспортом Заказчика. Поставка товара осуществляется отдельными партиями, по предварительной заявке Заказчика с указанием наименования и количества. Заявка оформляется Заказчиком в письменном виде и передается с помощью факсимильной (эл. почтой) связи не менее чем за 1 день до дня поставки с указанием даты поставки. Количество товара в каждой партии зависит от потребности Заказчика и определяется им самостоятельно. Общий срок поставки с момента заключения контракта и до 25 декабря 2025 года.

5. Цена контракта: В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объёме и надлежащего качества, в том числе стоимость Товара, расходы на заправку баллонов, расходы связанные с разгрузкой - погрузкой, страхование, таможенные платежи (пошлины), расходы связанные с выдачей Заказчику сертификатов, анализов, НДС (если предусмотрен), все подлежащие к уплате налоги, сборы, установленные в Российской Федерации и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. Общий срок поставки с даты заключения контракта и до 25 декабря 2025 года.

Начальник РОП _____________________ В.В. Танцоров

Описание_объекта_закупки_(раздел_II_извещения)

Утверждаю

Начальник Астраханского РГСиС

________________О.Г. Грачев

«07» апреля 2025 г.

наименование и описание объекта закупки, условия контракта

(РАЗДЕЛ II ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ)

- Посмотреть таблицу с даннымиОбщие_условия_закупки_(раздел_I_извещения)

Утверждаю

Начальник Астраханского РГСиС

________________О.Г. Грачев

«07» апреля 2025 г.

поставка кислорода газообразного

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ (РАЗДЕЛ I ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_(кислород) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение к извещению

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

поставка кислорода газообразного технического

(идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Астрахань ____________ 2025г.

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (краткое наименование ФБУ «Администрация Волжского бассейна») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Астраханского района гидротехнических сооружений и судоходства – филиала Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (Астраханский РГСиС) Грачева Олега Геннадиевича, действующего в целях обеспечения нужд бюджетного учреждения и на основании доверенности № 13-10/90 от 25.03.2025 г с одной стороны, и _______ (_______), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____, действующего на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола №_______ от _______2024 (по результатам аукциона в электронной форме), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства на поставку кислорода газообразного технического (далее – Товар) в ассортименте на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту), по цене и в количестве, указанных в Спецификации (Приложение №2 к настоящему Контракту).
1.2. Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов о приемке, указанных в пункте 2.5 Контракта.

СРОК и Порядок поставки, ПРИЕМКИ товара
2.1. Сроки поставки Товара: поставка товара осуществляется отдельными партиями, по предварительной заявке Заказчика с указанием наименования и количества. Заявка оформляется Заказчиком в письменном виде и передается с помощью факсимильной (эл. почтой) связи не менее чем за 1 день до дня поставки с указанием даты поставки. Количество товара в каждой партии зависит от потребности Заказчика и определяется им самостоятельно. Общий срок поставки с момента заключения контракта и до 25 декабря 2025 года.
2.2 Место поставки Товара: Товар поставляется посредством заправки баллонов, предоставленных Заказчиком. Пункт заправки должен находиться в черте города Астрахани. Доставка баллонов до пункта заправки и вывоз заправленных баллонов осуществляется автотранспортом Заказчика.
2.3. Поставщик своими силами и за счет собственных средств обязан произвести поставку Товара Заказчику по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего Контракта.
2.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Заказчику Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
2.5. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончанию поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
б) наименование поставленного товара;
в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при оказании закупаемых услуг);
г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе при оказании закупаемых услуг);
е) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при оказании закупаемых услуг);
ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2.6. К вышеназванному документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 2.5. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.
Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 2.5 Контракта, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом 2.5 Контракта.
Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
2.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.9. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
2.10. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества выполненной работы требованиям, установленным Контрактом. Акт приема-передачи выполненной работы подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) при отсутствии замечаний, препятствующих приемке. При наличии замечаний, не препятствующих приемке выполненной работы, акт приема-передачи подписывается Заказчиком с замечаниями. При наличии замечаний, препятствующих приемке выполненной работы, Заказчиком составляется мотивированный отказ от приемки выполненной работы. Один экземпляр подписанного Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки выполненных работ направляется Подрядчику.
2.11. При обнаружении недостатков или повреждений Товара, начиная с даты заключения и до даты исполнения настоящего Контракта, а также в случае установления факта несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом и его Приложениями, Поставщик обязан возместить расходы, связанные с выяснением и установлением причин возникновения недостатков Товара, проведение проверок, технических и иных экспертиз, проводимых в независимых экспертных организациях.
2.12. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз (проверок, исследований), проведенных Заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) проводятся за счет Поставщика, в независимой экспертной организации, выбранной Заказчиком.

гарантия качества товара
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Технический газообразный кислород. Технические условия», санитарным и экологическим нормам и другой нормативной технической документацией, установленной в Российской Федерации.
3.2. Поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия (качества) или документ их заменяющий. Поставщик в обязательном порядке при поставке товара должен предоставить заказчику сертификат соответствия (качества) или документ их заменяющий, подтверждающий качество поставляемого товара, или копии таких документов, заверенные подписью и печатью руководителя.
3.3. Срок действия гарантии поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара, но не менее 3 (трех) месяцев, исчисляется с даты подписания документов о приемке обеими сторонами.
3.4 Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром. Товар должен сохранять все потребительские свойства в течении гарантийного срока, установленного Производителем. В случае поставки товара ненадлежащего качества поставщик гарантирует замену некачественного товара за свой счёт, включая время на транспортировку, в течение 5 (пяти) календарных дней, со дня обнаружения некачественного товара (составления акта рекламации), что не освобождает от дальнейшего выполнения условий контракта.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Контракта определена протоколом № ___ от ___ по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет ___ руб. (___), в том числе НДС ___% ___ руб. (___).
(Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом РФ плательщиками НДС. В случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом РФ плательщиками НДС, указывается - НДС не предусмотрен, на основании какой статьи Налогового кодекса РФ).
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и других обязательных платежей, установленных в Российской Федерации.
4.3. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Источник финансирования: Субсидии на выполнение государственного задания
4.5. Оплата производится в рублях Российской Федерации, в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Оплата стоимости Товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки на основании, счета-фактуры (счета), товарной накладной или универсального передаточного документа (далее документ о приемке) подписанный Поставщиком и принятый Заказчиком, в срок не более 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке.
4.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, в случае, если настоящий Контракт заключается с таким лицом, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.7. Обязанности Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, со счета Заказчика.
4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Товар надлежащего качества, в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и его Приложениями.
5.1.2. Предоставить Заказчику совместно с поставляемым Товаром документы или их заверенные копии, подтверждающие качество и безопасность Товара (сертификаты качества, сертификаты соответствия) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
5.1.3. Поставить Товар в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при хранении, перевозке, погрузке и разгрузке. Поставщик несет ответственность за порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки, или листы).
5.1.4. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.1.5. При выполнении обязательств по настоящему Контракту незамедлительно письменно предупреждать Заказчика обо всех возможных трудностях, задержках и иных известных или ставших известными Поставщику обстоятельствах, способных негативно повлиять на надлежащее исполнение своих обязательств по Контракту.
5.1.6. Соблюдать при выполнении обязательств по настоящему Контракту на территории Заказчика технику безопасности, обеспечивать соблюдение противопожарных мероприятий и законодательства по охране труда.
5.1.7. Соблюдать установленные на объекте Заказчика пропускной и внутриобъектовый режим (получить пропуск (допуск) на объект), а также требования законодательства РФ и иных нормативных документов в области обеспечения транспортной безопасности.
5.1.8. Не разглашать, не передавать третьим лицам, не использовать для собственной выгоды конфиденциальную (письменную и устную) информацию, ставшую ему известной при исполнении настоящего Контракта, без согласия Заказчика.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством РФ.
5.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
5.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения Дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Осуществить приемку поставленного Товара и проверить его количество и качество в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.2. Произвести оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
5.3.5. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.
5.4.3. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.
5.4.4. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.
5.4.5. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
5.4.6. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на 10 (десять) процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (Поставщика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей .
6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.14. В остальном ответственность сторон за нарушение условий настоящего Контракта определяется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Срок действия и порядок расторжения контракта
7.1. Начало действия настоящего Контракта считается с даты его подписания обеими Сторонами.
7.2. Окончание действия настоящего Контракта – 31.12.2025, при условии полного исполнения сторонами обязательств, принятых по настоящему Контракту. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.4. Для изменения (прекращения) настоящего Контракта заинтересованная Сторона должна направить другой Стороне предложение об этом, а другая Сторона должна в десятидневный срок дать ответ на полученное предложение.
7.5. После уведомления о расторжении Контракта Стороны производят взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам.
7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет (способ обеспечения из вышеперечисленных определяется Поставщиком самостоятельно).

8.2. Размер обеспечения исполнения контракта _____ (____ руб., коп.), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта.

8.3. В случае снижения Поставщиком цены Контракта на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учётом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.4. Обеспечение исполнения обязательств Поставщиком по Контракту удерживается Заказчиком в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, неуплаты Подрядчиком в соответствии с разделом 6 Контракта начисленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) в соответствующем размере неустойки.

Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Поставщика.

8.5. Возврат Заказчиком денежных средств осуществляется в срок не более 30 (календарных) дней, с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в случае предоставления обеспечения исполнения контракта денежными средствами).

В случае начисления Заказчиком Поставщику сумм штрафов, пеней по настоящему Контракту, обеспечение исполнения Контракта возвращается Поставщику в срок не более 30 (календарных) дней после полного погашения начисленных сумм штрафов, пеней.

8.6. В случае обеспечения исполнения Контракта независимой гарантией, срок ее действия должен превышать срок действия Контракта не менее, чем на один месяц. Срок действия Контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных сроках выполнения работ, их приемки и оплаты, установленных настоящим Контрактом.

8.7. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

8.8. В независимой гарантии обязательно должно быть закреплено:

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

- перечня документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005.

8.9. Не допускается включение в независимую гарантию:

• положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
• требований о предоставлении заказчиком гаранту отчёта об исполнении контракта, гарантийных обязательств;
• требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.

8.10. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

8.11. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об электронной подписи", усиленной квалифицированной электронной подписью участника финансового рынка, являющегося гарантом, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на участника финансового рынка в качестве владельца такого сертификата, и должна быть составлена по утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в случае составления независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке), типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае составления независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, за исключением обеспечения предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" гарантийных обязательств), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

8.12. Обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

8.13. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ не установлено иное.

8.14. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком является не соответствие ее Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.15. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.8. настоящего Контракта.

8.16. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.17. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.18. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Реквизиты для внесения денежных средств для обеспечения исполнения контракта:

Реквизиты банка:

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Астраханской области (Астраханский РГСиС л/с 20256X97480)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г. Астрахань БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9. Обеспечение гарантийных обязательств

9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

10. Исключительные права

10.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

10.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего контракта.

11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего Контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в настоящем разделе, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

11.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению Контракта, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

11.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению Контракта;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.6. В случае, если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Контракта;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

12. Рассмотрение и разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.3. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего Контракта.

12.4. Сторона, получившая претензию, вправе представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии.

12.5. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты (или исполнения иного действия), претензия не считается удовлетворенной.

12.6. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств, и не достижения взаимного согласия при урегулировании споров, отказа в удовлетворении претензии, не представление ответа на претензию в срок, указанный в п. 12.4. настоящего Контракта, споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. Обмен документам, согласно части 16 статьи 94 Закона N 44-ФЗ, при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, Поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

13. Прочие положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов, местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

13.7. В случае, предусмотренном п. 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, предусмотренных контрактом.

13.8. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. и подлежит регистрации на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://zakupki.gov.ru/ в установленные Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ сроки.

14. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, массовые заболевания, эпидемии, карантин, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

14.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту сдвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

14.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

14.4. Если обстоятельства, указанные в п.14.1. настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев, с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

14.5. Обстоятельства, на которые ссылается Сторона, должны быть подтверждены компетентными органами Государственной власти Российской Федерации.

14.6. В случае реорганизации, смены юридического лица со стороны Заказчика все полномочия (ответственность, права и обязанности) по настоящему Контракту переходят к правоприемнику.

15. приложения к контракту

15.1. Нижеуказанные Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.

15.2. Приложение №1 – Техническое задание.

15.3. Приложение №2 – Спецификация.

16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Контракту № ______ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставка кислорода газообразного технического

1. Наименование объекта закупки: кислород газообразный технический.

2. Описание объекта: Товар должен соответствовать характеристикам, указанным ниже:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования, предъявляемые к качеству поставляемого товара и гарантийные обязательства.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Технический газообразный кислород. Технические условия», санитарным и экологическим нормам и другой нормативной технической документацией, установленной в Российской Федерации;

Поставщик в обязательном порядке при поставке товара должен предоставить заказчику сертификат соответствия (качества) или документ их заменяющий, подтверждающий качество поставляемого товара, или копии таких документов, заверенные подписью и печатью руководителя.

Срок действия гарантии поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара, но не менее 3 (трех) месяцев, исчисляется с даты подписания документов о приемке обеими сторонами. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром. Товар должен сохранять все потребительские свойства в течении гарантийного срока, установленного Производителем. В случае поставки товара ненадлежащего качества поставщик гарантирует замену некачественного товара за свой счёт, включая время на транспортировку, в течение 5 (пяти) календарных дней, со дня обнаружения некачественного товара (составления акта рекламации), что не освобождает от дальнейшего выполнения условий контракта.

4. Срок и условия поставки: Товар поставляется посредством заправки баллонов, предоставленных Заказчиком. Пункт заправки должен находиться в черте города Астрахани. Доставка баллонов до пункта заправки и вывоз заправленных баллонов осуществляется автотранспортом Заказчика. Поставка товара осуществляется отдельными партиями, по предварительной заявке Заказчика с указанием наименования и количества. Заявка оформляется Заказчиком в письменном виде и передается с помощью факсимильной (эл. почтой) связи не менее чем за 1 день до дня поставки с указанием даты поставки. Количество товара в каждой партии зависит от потребности Заказчика и определяется им самостоятельно. Общий срок поставки с момента заключения контракта и до 25 декабря 2025 года.

5. Цена контракта: В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объёме и надлежащего качества, в том числе стоимость Товара, расходы на заправку баллонов, расходы связанные с разгрузкой - погрузкой, страхование, таможенные платежи (пошлины), расходы связанные с выдачей Заказчику сертификатов, анализов, НДС (если предусмотрен), все подлежащие к уплате налоги, сборы, установленные в Российской Федерации и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. Общий срок поставки с даты заключения контракта и до 25 декабря 2025 года.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту № ______ от ____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными