Описание тендера: | Поставка кислорода медицинского жидкого (с результатом) |
Сумма контракта: | 1 782 000,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 14.05.2024 |
Окончание: | 31.05.2024 09:00:00 |
Тендер №: | 272494824 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Кировская область / Киров |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Кировская область / Киров |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение заявки: | 8 910.00 Руб. |
Обеспечение контракта: | 8 910.00 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка кислорода медицинского жидкого
Цена контракта: 1 782 000,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кислород Форма выпуска Субстанция-газ сжиженный Отсутствие в составе: ацетилена, масла, запаха, окиси углерода, озона, газов-окислителей, влаги и механических примесей Да Объемная доля кислорода жидкого ≥ 99.5 % | 1782000 | 44.55 | 40000 | Килограмм |
Протокол 0340200003324006349.doc | 7 КБ | 04.06.24 17:22 | Действующая |
Электронный документ, полученный из внешней системы.xml | 8 КБ | 04.06.24 17:22 | Действующая |
Доп информация к извещению.docx | 28 КБ | 14.05.24 11:11 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона от 14.05.2024 №0340200003324006349.html | 27 КБ | 14.05.24 00:00 | Действующая |
Инструкция по заполнению заявки.doc | 31 КБ | 14.05.24 11:11 | Действующая |
Обоснование цены.xlsx | 9 КБ | 14.05.24 11:11 | Действующая |
Описание объекта закупки.xlsx | 9 КБ | 14.05.24 11:11 | Действующая |
Проект контракта №24.docx | 47 КБ | 14.05.24 11:11 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть006349
- Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет внебюджетных средств
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
610048, г. Киров, ул. Московская, 163
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки
8910.00 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) путем блокирования денежных средств на банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством РФ (далее - специальный счет), для их перевода в случаях, предусмотренных ст. 44 Закона № 44-ФЗ, на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством РФ; б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ; Участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе.
Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику
Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы
"Код поступления" Информация отсутствует
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует
"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
8910.00 Российский рубль
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 месяц, в т.ч. в случае его изменения в соответствии со ст.95 44-ФЗ. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных ГК РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25 и более % по отношению к НМЦК, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст.37 44-ФЗ. Участник закупки,с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 44-ФЗ,освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в т.ч. с учетом положений ст.37 Закона в соответствии с порядком, установленным ч.8.1 ст.96 44-ФЗ
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы
"Код поступления" Информация отсутствует
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует
"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Объект закупки
Российский рубль
Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности (с приложением) или лицензии на осуществление деятельности по производству лекарственных средств (с приложением – производство, хранение и реализация газов медицинских жидких). В составе заявки участник закупки предоставляет: - копию лицензии или - копию выписки из реестра лицензий или - копию акта лицензирующего органа о принятом решении или - сведения о записи в реестре лицензий о регистрационном номере и дате предоставления лицензии в произвольной форме
Ограничения
Не установлены
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Проект контракта
1 Проект государственного контракта
Описание объекта закупки
1 Описание объекта закупки
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе
Дополнительная информация и документы
1 Инструкция
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ
- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_№24Проект контракта
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела закупок
КОГБУЗ «КОКПЦ»
_______________ С. В. Некрасова
Контракт № ____
на поставку товаров для нужд
КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»
(Идентификационный код закупки N ______)
г. Киров «___» ___________ 20___ г.
Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировский областной клинический перинатальный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Семеновского Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке _________ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением от «__» ______ ____ г. № _____________________ , на основании _________ от «__» _____ ____ г. № _____________, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется согласно Спецификации (приложение N 1 к Контракту) на основании заявок Заказчика (заявка должна быть письменной, в т.ч. факсимильной или переданной посредством электронной связи) в порядке, предусмотренном Контрактом, осуществлять поставку кислорода медицинского жидкого (далее – Товар), заправку жидкого кислорода в газификатор Заказчика, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара и технические показатели определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и техническим заданием (являющимся неотъемлемой частью контракта), количество Товара определяется Заявкой Заказчика.
1.3. Поставка Товара осуществляется в период с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. с разгрузкой транспортного средства в соответствии с Заявкой Заказчика в течение 72 часов с момента направления Заявки в объеме, указанном в Заявке.
1.4. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Киров, ул. Московская, 163 (далее - Место доставки).
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет ____ руб. (_____) ______ коп. (в том числе НДС ______ (_______) рублей ______ копеек или НДС не облагается в соответствии с _________).
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, включая стоимость потерь при заправке в газификатор Заказчика, стоимость упаковки, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, заправку жидкого кислорода в газификатор Заказчика, страхование, хранение (до момента передачи товара Заказчику), уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Контракта.
2.6. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.
2.7. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. предоставлять информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;
3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;
3.1.4. в случае окончания срока действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата в период исполнения обязательств по Контракту - представлять Заказчику копию заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата, в течение 5 рабочих дней со дня направления такого заявления;
3.1.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара.
3.1.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта направить такое решение заказчику в порядке, установленном ч.20.2 ст.95 указанного Федерального закона № 44-ФЗ.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
3.1.7. отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
3.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе);
3.2.6. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 11 Контракта.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.3. для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. Подпись Заказчика на документе, подтверждающем поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, свидетельствует о проведении внутренней экспертизы. При этом составление отдельного экспертного заключения не обязательно.
3.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;
3.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что
а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;
б) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;
3.3.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
а) разместить такое решение в единой информационной системе в сфере закупок;
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Сведения о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
3.3.7. отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта;
3.3.8. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 11 Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
3.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.4.9. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;
3.4.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3.4.11. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу исполненных обязательств с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза исполненных обязательств с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы исполненных обязательств в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
4. Упаковка и маркировка. Условия перевозки
4.1. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.
4.2. Доставка товара должна осуществляться спецтранспортом Поставщика или привлеченного третьего лица с заправкой в газификатор Заказчика с соблюдением правил, установленных Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (на основании пункта 3 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272).
Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями действующих стандартов, утвержденными в отношении данного вида товара и правилами их продаж.
Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.
При определении габаритов упаковки (тары) Товара и его веса с упаковкой (тарой) необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.
4.3. Транспортная упаковка (тара) Товара должна соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: _________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер) ____________
Заказчик: ___________________
Поставщик: ___________________
Пункт назначения: ______________________
Грузоотправитель: ______________________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров __________
Размеры ящика/контейнера ____________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто _____ кг.
4.4. Каждую единицу транспортной упаковки (тары) Товара должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с указанием информации, предусмотренной пунктом 4.3 Контракта (далее – Упаковочный лист).
Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, должен находиться внутри транспортной упаковки (тары) Товара, другой – крепиться с внешней стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.
4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.
5. Поставка Товара
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в течение 72 часов с момента направления заявки Заказчика.
5.2. Заказчик в период с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. направляет Поставщику Заявки на получение Товара (по телефону, факсу или электронной почте, указанным в разделе 17 Контракта) с указанием необходимого к поставке количества товара. Ответственное лицо Заказчика – Жидких Дмитрий Валерьевич, тел.: 8(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
5.3. Поставщик представляет Заказчику следующие документы (или копии, заверенные надлежащим образом):
а) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) акт приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
в) счет/счет-фактуру;
г) сертификат соответствия или декларацию о соответствии (в случае, если товар принадлежит к объектам обязательной сертификации или к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии);
д) регистрационное удостоверение или свидетельство о государственной регистрации (в случаях, установленных действующим законодательством российской федерации);
е) другие документы, предусмотренные действующим законодательством в отношении данного вида товаров (например, документы, подтверждающие страну происхождения товара (например, сертификат СТ-1), паспорт производителя, протокол лабораторных испытаний, санитарно-эпидемиологическое заключение и пр.).
В случае, предусмотренном в пункте 6.7 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а" - "е".
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". При этом, если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в Заявке/Спецификации (приложение № 1 к Контракту), поставка Товара сверх количества, указанного в Заявке/Спецификации (приложение № 1 к Контракту), осуществляется за счет Поставщика.
5.5. На основании ч. 7 ст. 95 Закона N 44-ФЗ допускается поставка товара, качество, а также технические и функциональные характеристики, которых улучшены по сравнению с указанными в контракте. Данное изменение Заказчик согласовывает с Поставщиком, оформляется в виде Дополнительного соглашения к настоящему контракту, подписанного обеими сторонами контракта.
5.6. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в акте приема-передачи Товара по Контракту (дата приемки товаров и подписания Акта приема-передачи Товара) (приложение № 2 к Контракту) или в случае, предусмотренном в пункте 6.7 Контракта, дата, указанная в структурированном документе о приемке.
6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 № П-7 (в ред. 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997) в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя в том числе:
а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам;
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара (включается в случае необходимости).
6.2. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту) а также в предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.
6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.4. Заказчик в срок не более 10 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту) или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения и в предусмотренном в пункте 6.7 Контракта, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
В таком случае данный акт направляется Заказчиком Поставщику одновременно с претензией с требованием устранить недостатки в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии, если иное не указано. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить Заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления претензии.
Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке.
6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема–передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема–передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3 Контракта.
В случае, указанном в пункте 6.7 Контракта, после устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3 Контракта.
6.6. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
В случае, указанном в пункте 6.7 Контракта, со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
6.7. Стороны помимо Акта приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту) в единой информационной системе в сфере закупок формируют структурированный документ о приемке.
Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.
В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
6.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту) и указанном в пункте 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке.
7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.
7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных средств осуществляется Заказчиком.
7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует условиям Контракта, не соответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки Товара и цена Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.
Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
7.6. Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.
8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).
8.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров (ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Кислород жидкий технический и медицинский. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3)»), а также соответствовать санитарно-эпидемиологическим, техническим нормам и правилам, установленным действующим законодательством РФ.
8.3. На товар должно быть выдано Решение о включении фармацевтической субстанции в Государственный реестр лекарственных средств (кислорода жидкого медицинского).
8.4. Остаточный срок годности составляет не менее 6 месяцев на момент поставки товара.
9. Порядок расчетов
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств фонда обязательного медицинского страхования 2024 г.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
9.3. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту.
9.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, а также представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, а также документов на оплату:
а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в) акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах.
9.5. На всех документах, указанных в пункте 9.4 Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
9.6. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара на основании Заявки в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту), а в случае, предусмотренном пунктом 6.7 Контракта, структурированного документа о приемке, и на основании документов, предусмотренных пунктом 9.4 Контракта.
9.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).
9.8. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в течение 5 рабочих дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов (приложение № 3 к Контракту).
10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям, установленным действующим законодательством, или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ.
При выборе способа обеспечения в виде денежных средств Поставщик перечисляет их на расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71)
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9
КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Наименование банка: Отделение Киров Банка России // УФК по Кировской области г. Киров
БИК Банка:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Банковский счет (корреспондентский счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01
КБК не указывается
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона № ______».
10.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________ рублей (_____________рублей, ____ коп.).
10.3. В случае, если при проведении аукциона предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Поставщиком:
- обеспечения исполнения контракта в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта;
- или информации, подтверждающей добросовестность в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.
10.4. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.5. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта, Поставщик в течение 3-х (Трех) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего контракта обязуется предоставить по требованию Заказчика оригинал независимой гарантии, размещенной в единой информационной системе и подписанной одновременно с проектом контракта усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона.
10.6. Поставщик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
10.7. Возврат обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.
10.8. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
10.9. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту Поставщиком.
10.10. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде независимой гарантии Исполнитель обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Исполнителем требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этих требований.
11. Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:
а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
11.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
11.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
11.13. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 10.6 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 10.6 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.14. Заказчик не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от поставщика направляет поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, при этом действия Заказчика регламентированы Постановлением Правительства Кировской области от 30.08.2011 №118/416 «О мерах по повышению ответственности государственных заказчиков Кировской области, государственных областных бюджетных учреждений при размещении заказов и исполнении заключенных государственных контрактов».
11.15. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечению срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за отгруженный товар, который принят Заказчиком, или в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.
11.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.18. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11.19. Споры, возникшие по исполнению настоящего Контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Кировской области.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2024, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 11 Контракта, – до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
12.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта
13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.
14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
14.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
14.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в письменном виде по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
15.2. Электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения обозначенного контракта по e-mail, адреса которых указаны в реквизитах контракта, имеет юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии со
ст. 75 АПК РФ.
16. Заключительные положения
16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.2.Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражном суде Кировской области.
16.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
16.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Контракту:
- Посмотреть таблицу с данными17. Реквизиты и подписи Сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к Контракту
от «__» ______ 20__ г. № ___
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик: Поставщик:
____________________________ ___________________________________
М.П. М.П.
Приложение № 2
к Контракту
от "__" ______ 20__ г. N ___
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ
от «__» ______ 20__ № _______
"Поставщик" __________ (полностью наименование (для юридического лица), в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и "Заказчик" ____________ (полностью наименование Заказчика), в лице _____________, действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:
1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1.1. Наименование Товара:
1.2. Единица измерения Товара:
1.3. Количество лекарственных форм в первичной упаковке;
1.4. Количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке;
1.5. Количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке;
1.6. Количество поставленного товара:
1.7. Количество поставленных вторичных (потребительских) упаковок:
1.8. Цена за вторичную (потребительскую) упаковку _________ (сумма прописью) руб. _____ коп.
1.9. В том числе:
- НДС ____% ________ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если облагается НДС)
- оптовая надбавка _______ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если применяется)
1.10. Серия Товара _________________
1.11. ОКПД 2 ____________
1.12. Информация из протокола согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (если применяется)
1.12.1. Зарегистрированная предельная отпускная цена, установленная производителем лекарственного препарата, _______ (сумма прописью) руб. ___ коп.
1.12.2. Фактическая отпускная цена, установленная производителем лекарственного препарата (без НДС), руб.
1.12.3. Суммарный размер фактических оптовых надбавок, установленных организациями оптовой торговли, ________ (сумма прописью) руб. ___ коп.
Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.
2. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие
поставку Товара:
2.1. Товарная накладная от «__» ______ 20__ г. № _____
2.2. Счет-фактура от «__» _______ 20__ г. № _____
2.3. Копия(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий) лекарственного(ых) препарата(ов) от «__» _______ 20__ г. № _____
2.4. Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов)
2.5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.
2.6. Копия Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3
к Контракту
от «__» ______ 20__ г. № ___
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
_______________________________________________________
и _________________________________
(Контракт от «__» _________________ 20__ г. № ______)
Сальдо на __________ _______________ Раздел _________________
(дата) (сумма)
- Посмотреть таблицу с даннымиСальдо на __________ _______________
(дата) (сумма)
В пользу ____________
- Посмотреть таблицу с даннымиИнструкция_по_заполнению_заявки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Утверждена приказом
директора КОГКУ «Центр по
техническому сопровождению
государственных закупок»
от 29.09.2023 № 8
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ от 05.04.2013 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.
Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке.
Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке должна содержать:
Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать такую заявку:
- до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- с момента размещения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоены первые три порядковых номера.
6) Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.
1) обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов:
а) путем блокирования денежных средств на банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет), для их перевода в случаях, предусмотренных настоящей статьей, на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации;
б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ;
2) участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе;
7) Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8) Порядок предоставления обеспечение гарантийных обязательств, требования к обеспечению
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №274130196
Поставка медицинских изделий
|
Электронный аукцион
#274130196 |
3 564 800
Обеспечение контракта:
15% Обеспечение заявки:
35 648 |
1 день
05.06.2024 21.06.2024 |
Тендер №274584911
Поставка кислорода жидкого медицинского
|
Электронный аукцион
#274584911 |
6 720 000
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
67 200 |
8 дней
13.06.2024 28.06.2024 |
Запрос предложений
#274830594 |
6 дней
18.06.2024 26.06.2024 |
||
Запрос цен
#274838088 |
5 дней
18.06.2024 25.06.2024 |
||
Запрос предложений
#274970229 |
277 800
|
1 день
19.06.2024 21.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №272494786
Поставка кислорода медицинского жидкого
|
Электронный аукцион
#272494786 |
1 782 000
|
срок истек
14.05.2024 31.05.2024 |
Электронный аукцион
#272494330 |
134 614
|
срок истек
- 31.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272494098 |
15 663
|
срок истек
14.05.2024 14.05.2024 |
|
Запрос предложений
#272493620 |
срок истек
14.05.2024 27.05.2024 |
||
Тендер №272493534
поставка лабораторных реактивов
|
Малая закупка
#272493534 |
256 670
|
срок истек
14.05.2024 16.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №272494786
Поставка кислорода медицинского жидкого
|
Электронный аукцион
#272494786 |
1 782 000
|
срок истек
14.05.2024 31.05.2024 |
Электронный аукцион
#272494558 |
595 000
|
срок истек
14.05.2024 31.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272494548 |
919 612
|
срок истек
14.05.2024 31.05.2024 |
|
Тендер №272494486
Поставка медицинских изделий (с результатом)
|
Электронный аукцион
#272494486 |
102 896
Обеспечение контракта:
15% |
срок истек
14.05.2024 31.05.2024 |
Тендер №272494448
Поставка влажных салфеток (с результатом)
|
Электронный аукцион
#272494448 |
40 000
|
срок истек
14.05.2024 31.05.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |