Тендер - Поставка кислорода медицинского №304872139

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК

Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены Контракта.

Заказчиком для обоснования начальной (максимальной) цены Контракта был применен иной метод, заключающийся в определении начальной (максимальной) цены контракта как минимальное ценовое предложение по оказанию услуг/товара, являющихся предметом проводимой закупки, из имеющихся у Заказчика коммерческих предложений, в целях экономии бюджетных средств, в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в виду невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта, методов указанных в части 1 статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

Затратный метод не может быть применен заказчиком, т.к. у заказчика отсутствует информация о произведенных (прогнозируемых) затратах по исполнению контракта, стоимость которого обосновывается, и обычной для данной сферы деятельности прибыли.

Использование методов определенных частями 7, 8, 9 статьи 22 не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчиком для обоснования начальной (максимальной) цены Контракта был применен иной метод, заключающийся в определении начальной (максимальной) цены контракта как минимальное ценовое предложение.

- Посмотреть таблицу с данными

Коэффициент вариации меньше 33%, изменчивость вариационного ряда незначительная, это говорит об однородности информации.

В связи с тем, что объем закупаемых услуг невозможно определить, количество (объем) услуг определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую максимальное значение цены контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Два миллиона руб. 00 коп.).

Руководитель контрактной службы ____________ И.В. Арещенко

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 23.07.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000104

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Московская, г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул Комсомольская, д. 3,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Да

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 4700.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 ПРОЕКТ контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (2)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Форма заявки на участие (2)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 23.07.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000104

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Московская, г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул Комсомольская, д. 3,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Да

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 4700.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 ПРОЕКТ контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (2)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Форма заявки на участие (2)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание_объекта_закупки_(2)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: поставка кислорода медицинского газообразного для ФГБУЗ ЦМСЧ № 21 ФМБА России.

ОКПД: 20.11.11.150

Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 31.12.2025 г.

Место поставки товара спецавтотранспортом Поставщика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Электросталь Московской обл., ул.Комсомольская, д.3.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Характеристики предлагаемой продукции должны соответствовать или превосходить требования настоящего технического задания.

Продукция должна соответствовать современным нормам качества и функциональности, применимым в современной российской и европейской медицине.

Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности не менее 80 % от даты изготовления. Гарантия на продукцию не менее 12 месяцев.

Информация о продукции, в том числе маркировка на упаковке и на изделии (где требуется) должна, быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации, должна иметь сертификат соответствия.

Участник размещения заказа должен предлагать продукцию, на которую распространяются все гарантии производителя, а случае заключения контракта, обеспечивать поставку продукции, на которую распространяются все гарантии производителя.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ

СООТВЕТСТВИЕ ПОСТАВЩИКА И ПРОДУКЦИИ

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

- наличие Лицензии на право осуществления деятельности по производству и реализации лекарственных средств (медицинских газов), либо Наличие лицензии на следующую фармацевтическую деятельность:

• оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения;
• хранение лекарственных средств для медицинского применения;
• перевозка лекарственных средств для медицинского применения.
• наличие Лицензии на вид деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов;
• наличие Регистрационного удостоверения на медицинский кислород газообразный;

Все вышеуказанные документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

• Поставка товара осуществляется спецавтотранспортом Поставщика в ФГБУЗ ЦМСЧ № 21 ФМБА России. Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Электросталь Московской обл., ул. Комсомольская, д.3.
• Поставка товара осуществляется в соответствии с заявками Заказчика; срок поставки партии товара по каждой заявке не должен превышать 3 (три) календарных дня с момента предоставления соответствующей заявки Поставщику. В случаях экстренной необходимости пополнения запасов (в связи с аварийной ситуацией и т.д.) выполняется экстренная поставка товара в течение 24 часов.

Условия поставки:

- Доставка баллонов со сжатым газом производится в специализированных контейнерах.

- Разгрузка и погрузка контейнеров у Заказчика производится его силами за его счет. Заказчик обязан содержать подъездные пути, площадку и подъемные механизмы в исправном состоянии.

- Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах на территории Заказчика несет Заказчик.

- Многооборотная тара, при возврате или передаче под наполнение Поставщику, должна быть в технически пригодном для повторного использования и в комплектном состоянии, Тара должна иметь остаточное давление, установленное в Правилах № ПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- При обращении тары стороны применяют равноколичественный метод учета ее обращения, для чего Поставщиком и Заказчиком определяется норматив обращения тары при каждой отгрузке газовой продукции.

- Применение и обращение тары должно соответствовать Правилам применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки, утвержденным постановлением Госснаба СССР от 21 января 1991 г., а также Положению о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденному Постановлением Совмина СССР 25.07.1988 г. №888.

- Технический осмотр, ремонт баллонов, специализированных контейнеров, периодическое освидетельствование баллонов производятся силами и средствами Поставщика за счет Заказчика.

- В случае недоставки продукции по заявке по техническим причинам Поставщика или автотранспорта он должен быть поставлен на следующий день без дополнительных напоминаний.

• Общая стоимость контракта включает в себя стоимость кислорода медицинского газообразного в баллонах, стоимость доставки и заправки емкостей, с учетом затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
• Все расходы, связанные с получением соответствующих лицензий и разрешений на поставку товара, оплачиваются Поставщиком.

Приложения к Техническому заданию:

Приложение №1 – Потребность на 2025г.

2. Приложение №2 – Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при оказании услуг по предмету аукциона в электронной форме.

Приложение № 1

к техническому заданию

Потребность

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара осуществляется в соответствии с заявками Заказчика; срок поставки партии товара по каждой заявке не должен превышать 3 (три) календарных дня с момента предоставления соответствующей заявки Поставщику. В случаях экстренной необходимости пополнения запасов (в связи с аварийной ситуацией и т.д.) выполняется экстренная поставка товара в течение 24 часов.

Приложение № 2

к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

(Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара)

- Посмотреть таблицу с даннымиФорма_заявки_на_участие_(2)

Форма заявки на участие

в запросе котировок

(закупаются товары)

ОБРАЗЕЦ

Приложение N ___

к извещению о проведении

запроса котировок

Уважаемые участники закупки! В соответствии с Федеральнымзаконом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) при составлении заявки на участие в настоящем запросе котировок необходимо, если не оговорено иное, отразить сведения и приложить документы, предусмотренные нижеприведенной формой.Курсивом выделены пояснения по заполнению заявки.

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок

1. Данные об участнике запроса котировок,

подавшем настоящую заявку

(п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ)

Если участник закупки является юридическим лицом

- Посмотреть таблицу с данными

Если участник закупки является физическим лицом,

в том числе индивидуальным предпринимателем

- Посмотреть таблицу с данными

2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки

( п.2 ч. 1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ)

Предлагаю поставить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Электросталь Московской обл., ул.Комсомольская, д.3, склад ФГБУЗ ЦМСЧ № 21 ФМБА России

2) сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: с даты заключения Контракта по «31» декабря 2025 г. партиями по уточненным заявкам Заказчика.

Условия поставки:

- Доставка баллонов со сжатым газом производится в специализированных контейнерах.

- Разгрузка и погрузка контейнеров у Заказчика производится его силами за его счет. Заказчик обязан содержать подъездные пути, площадку и подъемные механизмы в исправном состоянии.

- Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах на территории Заказчика несет Заказчик.

- Многооборотная тара, при возврате или передаче под наполнение Поставщику, должна быть в технически пригодном для повторного использования и в комплектном состоянии, Тара должна иметь остаточное давление, установленное в Правилах № ПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- При обращении тары стороны применяют равноколичественный метод учета ее обращения, для чего Поставщиком и Заказчиком определяется норматив обращения тары при каждой отгрузке газовой продукции.

- Применение и обращение тары должно соответствовать Правилам применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки, утвержденным постановлением Госснаба СССР от 21 января 1991 г., а также Положению о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденному Постановлением Совмина СССР 25.07.1988 г. № 888.

- Технический осмотр, ремонт баллонов, специализированных контейнеров, периодическое освидетельствование баллонов производятся силами и средствами Поставщика за счет Заказчика.

- В случае недоставки продукции по заявке по техническим причинам Поставщика или автотранспорта он должен быть поставлен на следующий день без дополнительных напоминаний.

3. Предложение о цене контракта

(п. 3,4 ч. 1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ)

Предлагаемая цена контракта составляет ______________ руб.(указывается цифрами и прописью) ____ коп.(указывается цифрами), в том числе НДС(указывается, если участник является плательщиком НДС) по ставке ___% - ______________ руб.(указывается цифрами и прописью) ____ коп.(указывается цифрами).

Если проводится запрос котировок на поставку товара, указывается предлагаемая цена для каждого наименования.

Цена ________(наименование товара) составляет ______________ руб.(указывается цифрами и прописью) ____ коп.(указывается цифрами), в том числе НДС(указывается, если участник является плательщиком НДС) по ставке ___% - ______________ руб.(указывается цифрами и прописью) ____ коп.(указывается цифрами).

В указанную цену входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по контракту в полном объеме и с надлежащим качеством. В нее включены все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой товаров по контракту.

4. Декларация о соответствии установленным требованиям

(п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ)

Настоящим подтверждаю соответствие требованиям, установленным согласноп. п. 3 –5, 7 – 11 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ.

5. Декларация о принадлежности

к субъектам малого предпринимательства или

социально ориентированным некоммерческим организациям

(п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ)

(информация отражается в случае,

если настоящий запрос котировок проводится

только для указанных субъектов и организаций)

Настоящим подтверждаю принадлежность к субъектам малого предпринимательства (социально ориентированным некоммерческим организациям)(указать соответствующую категорию лиц).

Приложения:

1. Документы (копии документов), подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ согласност. ст. 28,29 Закона N 44-ФЗ, на ____ листах(прилагаются, если в настоящем запросе котировок организациям инвалидов или учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставлены преимущества и участник заявил об их получении).

2. Документы (копии документов), предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми согласност. 14 Закона N 44-ФЗ, на ____ листах(представляются при закупке товаров, на которые распространяются условия, ограничения, запреты, установленные нормативными правовыми актами, принятыми согласно ст. 14 Закона N 44-ФЗ).

Участник запроса котировок______________ (указывается наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

Подпись, расшифровка подписи ___________________

ПРОЕКТ_контракта

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ №____

на поставку кислорода медицинского газообразного

для нужд ФГБУЗ ЦМСЧ № 21 ФМБА России

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Электросталь «___» ____________202 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 21 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦМСЧ № 21 ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Арапхановой Марем Якубовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), по результатам ________________ в электронной форме №___________________ / ИКЗ _________________________, объявленного Извещением от «___»______ _______ г. №________, на основании протокола подведения итогов, размещённого на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru и на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru «____» ___________ 202 года, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку кислорода медицинского газообразного (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией и условиями поставки (приложение № 1 к Контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта) (далее - Спецификация).

1.2. Наименование, ассортимент, количество и стоимость товаров определены в Спецификации.

1.3. Поставщик обязуется передать товар, по техническим характеристикам, функциональным свойствам соответствующий Техническому заданию аукционной документации.

1.4. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товара (далее - сопутствующие услуги), стоимость которых входит в цену Контракта: доставка товара, погрузо-разгрузочные работы, уборка и вывоз упаковки.

1.5. Поставщик: гарантирует, что товар принадлежит Поставщику, не обременен правами и претензиями третьих лиц, не состоит под запрещением или арестом, на него не наложены государственные или иные санкции.

1.6. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

Статья 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. (ВАРИАНТ I) Цена Контракта (максимальное значение цены контракта) составляет ______ (_____) рублей ___(___) копеек, _ (в том числе НДС – __ процентов, ______ (______) рублей ___ (___) копеек) (далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок действия Контракта за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

(ВАРИАНТ II) Цена Контракта (максимальное значение цены контракта) составляет ______ (_____) рублей ___ (____) копеек, (НДС не облагается) (далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок действия Контракта за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации [1]

(В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта).

2.2. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2.1. Форма расчетов - безналичный расчет.

2.2.2. Источник финансирования работ: средства бюджетных учреждений.

2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, упаковки, транспортных расходов, погрузочно-разгрузочных работ, разноса на этаж и развоза по территории, вывоза мусора, расходы по таможенному оформлению и страхованию, необходимые налоги и сборы, а также другие расходы, связанные с предметом Контракта.

2.4. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.

2.5. Расчеты за товар производятся по факту поставки товара (партии товара) на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами товарных накладных, счетов, счетов-фактур в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара (партии товара).

2.5.1 Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Статья 3. СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМосковская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.3.

3.2. Продукция поставляется в специализированной многооборотной таре - баллонах, скомплектованных в спецконтейнеры. Обязательным условием поставки Продукции по настоящему Контракту является передача Заказчиком Поставщику для поставки Товара необходимого количества многооборотной тары, принадлежащей на праве собственности Поставщику для обмена на Товар в таре Поставщика, либо возврат полученной тары Поставщика.

3.3. При отсутствии у Заказчика собственной многооборотной тары, по согласованию сторон тара может быть предоставлена Заказчику Поставщиком в арендное использование по Договору аренды, заключаемому между сторонами. Договор аренды тары после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта и прекращает свое действие в случае прекращения действия Контракта, а также при фактическом прекращении закупок газа со стороны Заказчика в течение 3-х месяцев подряд. Все иные условия обращения тары устанавливаются в особых условиях Контракта в соответствии с Приложением № 1.

3.4. Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику:

сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2 Контракта;

универсальный передаточный документ или счет-фактуру и подписанную Сторонами товарную (товарно-транспортную) накладную;

счет;

акт приема-передачи товара, оформленного по форме (приложение № 2) к Контракту.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.6. Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика. Период поставки: с даты заключения Контракта по 31.12.2025 года.

Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре. Поставка по заявкам Заказчика.

Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону ________ ), так и в письменной (нарочным, по электронной почте _______, по факсу ________). Поставка товара осуществляется до 14.00 часов, транспортом Поставщика.

При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом.

Статья 4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с требованиями действующих Российских государственных (отраслевых) стандартов, ТУ или иных действующих нормативно-технических документов по установленным признакам (параметрам) качества, порядку и условиям приемки, а по количеству (объемам) поставляемого газа в соответствии с действующим российским законодательством, а также согласно инструкций Госарбитража СССР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. №№ П-6 и П-7, которые применяются в части, не противоречащей настоящему Контракту и действующему законодательству и предоставления подписанных со стороны Поставщика следующих документов:

сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, указанных в п. 6.2 Контракта и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

универсального передаточного документа или товарной (товарно-транспортной) накладной;

акт приема-передачи товара, оформленного по форме (приложение № 2) к Контракту.

Приемка Товара производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1 Контракта.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара. Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности не менее 80 % от даты изготовления. Гарантия на продукцию не менее 12 месяцев.

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

4.4. При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 10.4 Контракта.

4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.6. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.7. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.8. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения срока приемки Товара, указанного в п. 4.2 Контракта, подписывает следующие документы:

универсальный передаточный документ или товарную (товарно-транспортную) накладную и счет-фактуру;

акт приема-передачи товара, оформленного по форме (приложение № 2) к Контракту.

После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.9. Все расходы, связанные с поставкой и возвратом некачественной (недостающей) продукции, осуществляются за счет Поставщика.

4.10. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.8 Контракта.

4.11. Приемка Товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке в следующем порядке:

Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

- идентификационный код закупки;

- наименование, место нахождения Заказчика;

- наименование объекта закупки;

- место поставки товара;

- информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона;

- единицу измерения поставленного товара;

- наименование поставленного товара;

- наименование страны происхождения поставленного;

- информацию о количестве поставленного товара;

- информацию об объеме поставленного товара;

- стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

- иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона;

4.11.1. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона информация, содержащаяся в документе о приемке;

4.11.2. Документ о приемке, подписанный Поставщиком не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4.11.3. В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона) осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

4.11.4. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.11.5. В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона.

4.11.6. Датой приемки поставленного товар считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.11.7. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.12. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности на товар к Заказчику, считается дата подписания Заказчиком товарной накладной, документа о приемке после чего риск случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в соответствии с п. 4.7. Контракта. Эксплуатировать многооборотную тару (баллоны для сжиженных, растворенных и сжатых газов, специализированные контейнеры) согласно Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (шифр ПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 года №91, и других правил эксплуатации и безопасности. Предоставлять (возвращать) Поставщику тару с указанием в накладной (описи) номеров баллонов и контейнеров, заверенной подписью ответственного лица и печатью (штампом) Покупателя. Нести ответственность за техническое состояние баллонов и специализированных контейнеров. В случае выявления неисправности и повреждения тары, документально подтвержденной приемкой Поставщика, проведенной в соответствии с Инструкцией “О порядке приемки продукции производственно-технического назначения ....... по качеству”, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7, и настоящим Контрактом, передавать Поставщику данную тару в ремонт, предварительно оплатив данные услуги по Прайс-листу Поставщика.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Контракта или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязательства в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по Контракту на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Контракта в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Строго соблюдать все условия Контракта;

5.4.2. Осуществить поставку продукции в технически исправной многооборотной таре (баллонах для наполнения сжиженными, растворенными и сжатыми газами, скомплектованных в специализированные контейнеры), принадлежащей Поставщику на праве собственности. В этом случае Заказчик обязан произвести возврат тары Поставщика, либо предоставить Поставщику тару Заказчика в обмен на продукцию в таре Поставщика. Тара Поставщика также может находиться в арендном использовании Заказчика;

5.4.3. Выдать Заказчику необходимые товарно-сопроводительные и финансовые, складские, транспортные документы (счета-фактуры, накладные и т.п.);

5.4.4. Обеспечить качество и количество поставляемой продукции в соответствии с выдаваемым Заказчику документом о качестве на отпускаемую продукцию, который в свою очередь составляется в соответствии с соответствующей нормативно-технической документацией ГОСТ, ТУ и другими документами на отдельные виды газовой продукции;

5.4.5. Заключить при необходимости с Заказчиком продукции Договор аренды многооборотной тары Поставщика, применяемой для наполнения сжиженными, растворенными или сжатыми газами (баллонов и специализированных контейнеров), используемой для осуществления перевозки, хранения и потребления газовой продукции.

5.4.6. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.7. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Статья 6. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.3. Поставщик предоставляет на поставляемый Товар гарантию качества в течение всего срока годности с момента передачи Товара Заказчику.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей (цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Поставщик обязан уплатить Заказчику пеню в указанном размере в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления о просрочке.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику штраф в размере ___________________руб. (что составляет 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей (включительно), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.4.1 – 7.4.2. настоящего Контракта.

7.4.1. В случае заключения Контракта по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 –ФЗ, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику штраф в размере ___________________руб. (что составляет 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей (включительно)).

7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажут, что просрочка исполнения, ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Не предоставление Поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность товара, установленных действующим законодательством и Контрактом, отсутствие надлежащих сопроводительных документов, является основанием для отказа в приемке товаров Заказчиком. Сложившуюся ситуацию следует рассматривать как не поставку товаров Заказчику Поставщиком.

7.8. В случае не поставки товаров Поставщиком в установленный Контрактом срок, Заказчик оставляет за собой право закупить товар у третьей стороны, при этом Поставщик компенсирует разницу между стоимостью закупки товара у третьей стороны и стоимостью, предусмотренной Контрактом.

7.9. Уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в сумме, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени). В данном случае на основании статьи 313 Гражданского кодекса исполнение обязательства Поставщика по государственному Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации может быть возложено на государственного заказчика.

7.11. Законные, начисляемые в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому денежному обязательству любой из Сторон Контракта, не начисляются и не подлежат уплате противоположной по Контракту Стороне.

Статья 8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и Контрактом.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в случае просрочки поставки товара более чем на 10 (десять) дней

- в случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков более чем на 10 (десять) календарных дней

- в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства

-в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

- если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении поставщика.

8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.5. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём товаров, переданных Поставщиком.

Статья 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые невозможно было предвидеть и/или предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта, его изменении, расторжении, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случаях недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Контракта, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензии должны быть поданы в письменной форме и направлены Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении.

Претензия будет считаться поданной надлежащим образом, если она направлена по адресам Сторон, указанным в Контракте, и юридическим адресам (если они не совпадают с адресами, указанными в Контракте).

Претензия будет считаться полученной Стороной в момент доставки почтой по адресу, указанному в Контракте.

Претензия также будет считаться полученной, если Сторона отказалась от получения претензии и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; если несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением претензии, направленной по адресу, указанному в Контракте и юридическому адресу, о чем организация почтовой связи уведомила другую Сторону; если претензия не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанным адресам, о чем организация почтовой связи уведомила другую Сторону с указанием источника данной информации.

10.5. Претензия может быть также передана лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись. В данном случае претензия будет считаться переданной и полученной Стороной при проставлении на ней печати (штампа) Стороны.

10.6. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. К претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения и расчет штрафных санкций.

10.7. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 20 дней со дня их получения.

10.8. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки потерпевшая Сторона вправе предъявить иск в суд.

Статья 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и действует по «31» декабря 2025 г. Поставка Товара по настоящему Контракту будет осуществляться с даты заключения Контракта по «31» декабря 2025 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

11.2. Изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Статья 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _% (если установлено Извещением) от максимального значения цены Контракта , что составляет __________(______________) рублей ____ копеек. (Указать конкретное значение в денежном эквиваленте. В случае заключения Контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается Контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.)

При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

12.3. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств по письменному уведомлению от Поставщика на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки всего количества Товара в течение 30 (тридцати)* дней с даты подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. (*Указанный в настоящем пункте срок не должен превышать 30 дней, а в случае заключения контракта по результатам закупки, которой предусматривалось ограничение, предусмотренное частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, - 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

12.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

12.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Статья 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракт направляются с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением (направлением) оригинала (кроме заявок Заказчика на поставку товара). В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной, телефонной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов, одна сторона извещает письменно другую сторону в течение 3 (трех) календарных дней.

13.3. Контракт заключается в форме электронного документа и подписывается со стороны Заказчика и Поставщика электронными цифровыми подписями уполномоченных лиц. Стороны вправе изготовить копии настоящего Контракта на бумажном носителе и подписать их. Один экземпляр находится у Поставщика, и один – у Заказчика

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров»,

приложение 2 «ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ».

Статья 14. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

14.1. Ни одна из Сторон не вправе осуществлять какие-либо действия, запрещенные законодательством Российской Федерации или иным законодательством о противодействии коррупции (антикоррупционное законодательство), в том числе ни одна из сторон, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе осуществлять какие-либо платежи, предлагать или передавать какие-либо ценности прямо или косвенно любым лицам, если это приведет к нарушению антикоррупционного законодательства.

Статья 15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

Приложение № 1

к Контракту № _______

от «___» ___________ 202 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1) За период действия Контракта в срок с даты заключения Контракта по «31» декабря 2025 г. Поставщик обязан поставить в сроки, согласованные с Заказчиком, по уточненным заявкам Заказчика (Объем товара определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую максимальное значение цены Контракта, указанное в пункте 2.1 настоящего Контракта, исходя из цены товара, указанной в спецификации (Приложение №1 к Контракту) и объема, указанного в заявке Заказчика)

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта (максимальное значение цены Контракта) составляет ___________(указать сумму прописью) рублей, в т.ч. НДС __% - ________ (указать сумму прописью) рублей.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Электросталь Московской обл., ул.Комсомольская, д.3, склад ФГБУЗ ЦМСЧ № 21 ФМБА России

2) сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: с даты заключения Контракта по «31» декабря 2025 г. партиями по уточненным заявкам Заказчика.

Условия поставки:

- Доставка баллонов со сжатым газом производится в специализированных контейнерах.

- Разгрузка и погрузка контейнеров у Заказчика производится его силами за его счет. Заказчик обязан содержать подъездные пути, площадку и подъемные механизмы в исправном состоянии.

- Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах на территории Заказчика несет Заказчик.

- Многооборотная тара, при возврате или передаче под наполнение Поставщику, должна быть в технически пригодном для повторного использования и в комплектном состоянии, Тара должна иметь остаточное давление, установленное в Правилах № ПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- При обращении тары стороны применяют равноколичественный метод учета ее обращения, для чего Поставщиком и Заказчиком определяется норматив обращения тары при каждой отгрузке газовой продукции.

- Применение и обращение тары должно соответствовать Правилам применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки, утвержденным постановлением Госснаба СССР от 21 января 1991 г., а также Положению о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденному Постановлением Совмина СССР 25.07.1988 г. № 888.

- Технический осмотр, ремонт баллонов, специализированных контейнеров, периодическое освидетельствование баллонов производятся силами и средствами Поставщика за счет Заказчика.

- В случае недоставки продукции по заявке по техническим причинам Поставщика или автотранспорта он должен быть поставлен на следующий день без дополнительных напоминаний.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. _____________ «___» _________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 21 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦМСЧ № 21 ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом № _____ от «____» ____________ 20__ г. Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (И ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), а именно:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Фактическое качество товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены «__» _________ 20__ г., фактически выполнены «___» _________ 20__ г.

4. Недостатки товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) выявлены/не выявлены

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Результаты работ по Контракту:

Сдал: Принял:

- Посмотреть таблицу с данными

Заполняется на этапе заключения контракта ↑