Тендер - Поставка кандидатов в фармакопейные стандартные образцы №294100319
Описание тендера:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка кандидатов в фармакопейные стандартные образцы (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется в соответствии с разделом 7 «Закупка у единственного поставщика» Положения «О закупках товаров, работ услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Положение о закупке)
1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Петровский бульвар, д. 8, стр.2 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
3. Предмет Договора: Поставка кандидатов в фармакопейные стандартные образцы
4. Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: указаны в Проекте Договора.
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
г. Москва, ул. Щукинская д.6. к.1.
6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа – документация при осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не предусмотрена.
8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке – подача заявок не предусмотрена.
9. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки
на участие в закупке – не установлено.
10. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения – не установлено.
11. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
12. Требования к участникам закупки:
соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
соответствие участников закупки требованиям извещения о закупке и Положения о закупке;
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
И.о. генерального директора
В.В. Косенко
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР поставки № ____
г. Москва «___»__________ 202_ г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Косенко Валентины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________ (указывается полное и сокращенное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________ (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Договор со стороны Поставщика), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Договора со стороны Поставщика), с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), в соответствии с пунктом 29 части 7.1. раздела 7 "Закупка у единственного поставщика" Положения «О закупках товаров, работ услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее – Положение о закупке), заключили договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществить поставку кандидатов в фармакопейные стандартные образцы (далее - Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
Товар должен быть новым, ранее не использованным.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.2 Оплата Товара производится по цене единицы Товара, указанной в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) исходя из количества фактически поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Договора в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Товарной накладной или УПД (универсальный передаточный документ) на основании выставленного Поставщиком счета.
Максимальное значение цены Договора (далее – цена Договора) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.4. Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.5. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по договору, стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, налоги, таможенные платежи (пошлины), сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.
2.6. Цена единицы Товар является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязан:
поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в объеме, определенном заявкой, надлежащего качества и в установленные сроки;
обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования и прочим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором;
представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
в случае изменения реквизитов, указанных в разделе 14 Договора, в пятидневный срок в письменной форме, а также, посредством электронных каналов связи, сообщить об этом Заказчику;
выполнять обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.
Поставщик вправе:
требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору (в случае необходимости);
требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Заказчик обязан:
предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору (в случае необходимости);
своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
выполнять иные обязательства, предусмотренные положениями Договора.
Заказчик вправе:
требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
проверять в любое время ход и качество исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;
требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности;
отказаться от приемки и оплаты Товара, поставленного с нарушением сроков поставки, некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором;
осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к адресу, указанному в п. 5.1. настоящего Договора. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара, определенных нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щукинская д.6. к.1.
Общий срок исполнения обязанности по поставке Товара по Спецификации (Приложение № 2 к Договору) с даты заключения Договора по 28 ноября 2025 года включительно.
Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется партиями по письменной заявке Заказчика на каждую отдельную партию, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявки. Заявка направляется Заказчиком посредством электронной почты по адресу Поставщика, указанному в разделе 14 Договора. Заявка считается полученной в день отправления, если заявка отправлена до 15.00 часов дня отправления. Если заявка отправлена после 15.00 часов, заявка считается полученной на следующий день. Поставщик несет риск последствий неполучения заявки, заявка считается доставленной, если была направлена Заказчиком по электронному адресу, указанному в разделе 14 Договора, но не была получена или прочитана по причинам, зависящим от Поставщика. Частичная поставка в рамках одной заявки не допускается.
Заявки направляются Заказчиком с даты заключения Договора по 14 ноября 2025 года включительно.
Поставщик за 1 (Один) рабочий день до даты поставки Товара направляет по адресу электронной почты, указанному в разделе 14 Договора, уведомление о времени доставки Товара.
Срок поставки является существенным условием Договора, в связи с осуществлением Заказчиком уставной деятельности, в том числе в соответствии с положениями Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 78 "О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения".
При нарушении срока поставки Товара Заказчик утрачивает интерес к Договору.
При исполнении обязательств по поставке Товара Поставщик в день доставки Товара представляет Заказчику Товарную накладную, УПД (универсальный передаточный документ), Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Поставщик представляет с Товаром следующую документацию:
а) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);
б) иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Приемка поставленного Товара осуществляется по адресу, указанному в п. 5.1. Договора.
Приемка Товара производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты доставки Товара. В срок приемки включается срок оформления результатов приемки.
Приемка Товара по количеству мест, комплектности и качеству производится уполномоченным представителем Заказчика и включает в себя:
а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора, наличия необходимых документов (копий документов) на Товар, проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара;
б) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 2 к договору), проверку комплектности и целостности поставленного Товара, упаковки;
в) проверку соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении Товара.
Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу Товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Если при передаче Товара будут обнаружены недостача или излишки Товара по количеству мест, а также при выявлении недостатков Товара по качеству путем выборочного вскрытия тарной упаковки, Заказчик оформляет Акт приемки приёмки товаров, работ, услуг по форме ОКУД №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпри количественном и (или) качественном несоответствии Товара, а также несоответствии ассортимента Товара сопроводительным документам Поставщика и направляет его копию в адрес Поставщика по электронной почте.
Отказ от Товара (части Товара), поставленного с нарушением срока поставки, оформляется Актом об отказе от Товара, Товарная накладная или УПД (универсальный передаточный документ) при этом не подписывается. Доставленный Товар, от которого Заказчик отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет, при этом до момента вывоза Заказчик обеспечивает сохранность Товара. Отказ Заказчика от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения обязательств по договору.
С момента подписания Заказчиком Товарной накладной или УПД (универсального передаточного документа) Товар считается принятым Заказчиком по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки).
КАЧЕСТВО ТОВАРА
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным договором, его безопасность соответствует требованиям, установленным к данному виду Товара законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками Товара, по качеству, если недостатки обнаружены в течение срока годности Товара.
Остаточный срок годности Товара должен соответствовать действующему сертификату соответствия, качественному удостоверению и составлять не менее 60 % от срока годности, установленного производителем.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по договору несет Поставщик.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать с Заказчика уплаты штрафа в размере 1000 рублей.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством установлен иной порядок начисления пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора.
В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пени) Поставщик перечисляет денежные средства на расчетный счет Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.
В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «12» декабря 2025 года включительно. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.
Все изменения Договора, за исключением реквизитов, указанных в разделе 14 Договора, должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к договору.
В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 14 Договора, Сторона должна уведомить об этом другую Сторону в письменном виде не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения.
Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это связано с обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожаром, землетрясением, наводнением, катастрофами, военными действиями, принятием нормативно – правовых и иных актов органами государственной власти, их действия или бездействия, а также иных непреодолимых при данной ситуации обстоятельств и их последствий, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств по договору.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельства непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы с приложением документов, выданных компетентным органом, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы.
УВЕДОМЛЕНИЯ
Переписка Сторон (кроме подачи заявки, уведомления о поставке) осуществляется в виде письма по почте ценным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении по почтовым адресам Сторон, указанным в разделе 14 Договора, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного письма и получение Стороной подтверждения о его вручении адресату, а в случаях направления электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
Выполнение Сторонами требований настоящего пункта Договора считается надлежащим уведомлением Стороны. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной подтверждения о вручении адресату данного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по адресу его местонахождения, указанному в разделе 14 Договора. При невозможности получения подтверждения или информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Стороной сообщения по адресу местонахождения, указанному в разделе 14 Договора.
Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных по адресам, указанным в разделе 14 Договора, а также риск отсутствия в указанном месте своего органа или представителя. Сообщение считается доставленным, если было направлено Стороной по адресам, указанным в разделе 14 Договора, но не было получено или прочитано по причинам, зависящим от адресата.
При получении корреспонденции каждая Сторона обеспечивает получение отправления уполномоченным лицом организации с проставлением должности, фамилии и инициалов, даты и времени получения документов на копии документов (при получении нарочным).
Стороны могут направлять уведомления посредством иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Стороной подтверждения о его вручении адресату (получении).
В настоящем договоре Стороны обязаны указывать адрес юридического лица и почтовый адрес. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения адресов или иных реквизитов Сторон, указанных в договоре, Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга. Все риски наступления негативных последствий и применения мер ответственности, обусловленные несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов либо неуведомлением, несет Сторона, неуведомившая либо несвоевременно уведомившая об изменении реквизитов.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня ее получения.
Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
Стороны обязуются принять все необходимые меры для предотвращения полного или частичного разглашения конфиденциальной информации, касающейся предмета Договора, а также полученной в ходе выполнения своих обязательств по Договору, или ознакомления с ней третьих лиц, в том числе персональных данных.
Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:
Настоящее Техническое задание определяет перечень, порядок и сроки поставки кандидатов в фармакопейные стандартные образцы (далее – Товар) для нужд ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара.
Поставка Товара включает в себя:
выходной контроль качества;
упаковку;
доставку;
погрузочные работы.
Адрес поставки: г. Москва, ул. Щукинская д.6 к.1.
Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется партиями по письменной заявке Заказчика на каждую отдельную партию, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня следующего за днем получения заявки.
Заявка включает в себя количество образца.
Общий срок поставки партий Товара: по «28» ноября 2025 года включительно.
ОКПД2: 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки.
Требования к Товару
Основными требованиями к Товару являются соответствие его качеству и количеству, указанному в Таблице № 1.
Товар должен поставляться с соблюдением требований к транспортировке, погрузке-разгрузке и хранению. Товар должен быть поставлен в специализированной таре (при необходимости термоизолирующие контейнеры с источниками холода внутри), в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному типу веществ и с соблюдением температурного режима.
Условия поставки Товара
Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Товар поставляется в герметичной первичной упаковке, в комплекте с сертификатом качества/паспортом, заверенным печатью поставщика.
Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.
Срок годности поступившего Товара должен быть не менее 1 года.
Поставщик должен будет доставлять готовый Товар на условиях транспортировки до адреса, указанного в пункте 1.3 настоящего Приложения. Товар поставляется очищенным от всех возможных таможенных платежей.
Максимальное значение цены договора (совокупная стоимость поставленного Товара) составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
