Тендер - Поставка канцелярских принадлежностей (штемпельная краска, корректирующее средство) №271035771

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• нмцк.pdf

описание_объекта_закупки_канц.пр.

Описание объекта закупки:

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: поставка товара осуществляется одной партией

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина,76

Срок исполнения контракта, срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 7 календарных дней с даты заключения государственного контракта

Требования к поставляемому товару, товару, поставляемому при выполнении работ, оказании услуг:

Таблица №2

- Посмотреть таблицу с данными

Товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке). Товар новый, не бывший в обращении, свободный от прав третьих лиц.

Требования к упаковке и отгрузке товаров:

Поставляемый товар соответствующим образом маркирован и упакован в тару, соответствующую документам на поставляемый товар, обеспечивающую ему полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении. Упаковка не содержит вскрытий, вмятин, порезов.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Характеристики объекта закупки

Поставка канцелярских товаров

Используемый метод определения

НМЦК

с обоснованием:

Метод сопоставимых рыночных цен (в соответствии с приказом МЭР РФ от 02.10.2013 №567)

Расчет НМЦК

НМЦК

Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3

№

Наименование товара, услуги (работы)

Краска штемпельная

1

2

Средство корректирующее канцелярское

Единица измерения Кол-во

Средняя цена

Цена с НДС в Цена с НДС в Цена с НДС в с НДС в руб.

руб.

руб.

руб.

КТРУ

штука

50

64,20

40,46

66,54

57,07

20.59.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

25,29

2853,50

штука

100,00

41,80

48,60

45,68

45,36

20.59.59.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7,52

4536,00

Итого:

7389,50

На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦК составляет: 7389,50 рублей.

Дата подготовки обоснования НМЦК: 03.04.2024

Консультант;

(должность)

X ' >У

M

l

Коэффициент вариации (%)

(подпись/расшифровка подписи)

Нуждина С.Г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 18.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000029

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г. Барнаул, пр.Ленина, 76

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 7389.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной: банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ; государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»; фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства; Евразийским банком развития или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Реквизиты для внесения денежных средств по обеспечению исполнения Контракта: Наименование заказчика: УФК по Алтайскому краю (Арбитражный суд Алтайского края л/с 05171А90680) ИHH▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Казн. счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ //УФК по Алтайскому краю г. Барнаул БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Код НПА (22 поле платежного поручения) 0002 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения обязательств по контракту № ____»

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Участник закупки несет административную и уголовную ответственность за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 нмцк

Проект контракта

1 Проект государственного контракта канц.пр..

Описание объекта закупки

1 описание объекта закупки канц.пр.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию составу заявки на участие в закупке и инструкция о ее заполнению

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_государственного_контракта_канц.пр..

Государственный контракт №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Барнаул « » мая 2024 г.

Арбитражный суд Алтайского края, именуемый далее «Заказчик», в лице ________, действующего на основании ________, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам электронного аукциона, в целях обеспечения государственных нужд, на основании Протокола № _________ от ___________, заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику канцелярские принадлежности (краску штемпельную, средство корректирующее), именуемые в дальнейшем «Товар», в ассортименте, количестве и с характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Срок поставки: одной партией в течение 7 календарных дней с даты заключения Контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость: __________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании __________ Налогового кодекса РФ и _______). Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1). Сумма, подлежащая уплате заказчиком поставщику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает помимо стоимости товара, затраты на доставку товара до места, погрузку, разгрузку и уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата по Контракту производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.4.1. Оплата производится в рублях Российской Федерации за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год.

2.4.2. Оплата за поставленный надлежащим образом товар производится не позднее 7 рабочих дней после его приемки в установленном порядке и подписания передаточного документа.

2.5.В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в документ о приемке включаются сведения о сумме неустойки (пени, штрафа), подлежащей уплате, размер которой определяется в соответствии с п. 3.11 контракта. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

3. Права, обязанности, ответственность сторон

3.1.Заказчик имеет право:

3.1.1.Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар.

3.1.2.Отказаться от приемки некачественного Товара, не соответствующего условиям Контракта.

3.1.3.Требовать замены Товара, указанного в п. 3.1.2, в разумные сроки.

3.1.4.Не оплачивать Товар, указанный в п. 3.1.2.

3.1.5.Требовать представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.6.Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств.

3.1.7.Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров;

3.1.8.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта;

3.1.9.Изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

3.1.10.Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1.Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2.Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.Поставщик вправе:

3.3.1.Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2.Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3.По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

3.4.Поставщик обязан:

3.4.1.Передать Заказчику товар по наименованию, в количестве и с характеристиками, согласно Спецификации (Приложение № 1).

3.4.2.По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего количества и качества.

3.4.3.Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.5. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30 августа 2017 г. (Пункт в редакции, введенной в действие с 14 августа 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1011),

3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 % цены контракта (этапа) - не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.. (Пункт в редакции, введенной в действие с 14 августа 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1011)

3.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, в следующем порядке:

3.7.1. В случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

3.7.1.1. 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

3.7.1.2. 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
3.7.1.3. 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

3.7.2. В случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

3.7.2.1. 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

3.7.2.2. 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

3.7.2.3. 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 августа 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1011)

3.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере: 1000 рублей. (Пункт в редакции, введенной в действие с 14 августа 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1011)

3.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере: 1000 рублей. (Пункт в редакции, введенной в действие с 14 августа 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1011)

3.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Пункт введен в действие с 14 августа 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1011)

3.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

3.12. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

3.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

3.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

3.15. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

3.17. Стороны предупреждены о том, что за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена административная и уголовная ответственность.

4. Порядок поставки товара

4.1. Поставка Товара, должна осуществляться Поставщиком по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, 76. Товар доставляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Выгрузка товара из транспорта в помещения Заказчика осуществляется Поставщиком за свой счет своими силами или с привлечением третьих лиц.

4.2. При передаче Товара Заказчику должен присутствовать представитель Поставщика. В случае отсутствия представителя Поставщика, Заказчик имеет право не принимать Товар.

4.3.Поставка товара осуществляется в рабочие дни. День и время поставки согласовывается Сторонами.

4.4.Поставка товара осуществляется Поставщиком Заказчику одной партией.

5. Срок и порядок приемки товара,

порядок оформления результатов приемки

5.1.Документом о приемке товара является структурированный документ о приемке, подписанный электронной подписью в ЕИС.

5.2.Поставщик не ранее дня фактической поставки и не позднее 2 дней после поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится в следующем порядке:

5.3.1. При приёмке Товара от Поставщика или от лица, которому Поставщик передал товар для доставки Заказчику (перевозчика, экспедитора т. п.), Заказчик проверяет целостность транспортной тары (упаковки), соответствие вида и количества грузовых мест, указанных в товарной накладной и/или универсальном передаточном документе, экспедиторской расписке или ином документе, оформленном на перевозку груза, фактическому виду и количеству грузовых мест, полученных Заказчиком. Проверка соответствия количества, качества, комплектности и иных характеристик Товара Заказчиком на данном этапе не производится. После осуществления данной проверки фактическое вложение, находящееся в транспортной таре (упаковке), считается принятым Заказчиком на ответственное хранение.

5.3.2. В течение 3 рабочих дней после получения Товара Заказчик осуществляет вскрытие транспортной тары (упаковки) и проверяет соответствие поставленного Товара условиям настоящего Контракта, а также соответствие наименования и количества Товара, указанных Поставщиком в документе о приемке товара на поставку Товара, фактическому наименованию и количеству Товара в соответствии с условиям Контракта. Заказчик проводит данную проверку путём внешнего осмотра Товара, если последний не имеет первичной упаковки, либо путём осмотра первичной упаковки Товара при наличии таковой без её вскрытия. Выявленные в ходе такой проверки расхождения и недостатки являются явными, и об их наличии Заказчик уведомляет Поставщика незамедлительно после их обнаружения. При отсутствии каких-либо расхождений и недостатков Заказчик подписывает документ о приемке товара и направляет её Поставщику. В случаях выявления каких-либо расхождений и недостатков Заказчик составляет акт о выявленных расхождениях и недостатках. Право собственности на Товар, не имеющий расхождений и недостатков, переходит от Поставщика к Заказчику с момента осуществления данной проверки и подписания документа о приемке товара. Товар, имеющий расхождения и недостатки, остаётся в собственности Поставщика и на ответственном хранении Заказчика до его замены Поставщиком либо до выполнения Поставщиком иных требований Заказчика, обусловленных обнаруженными расхождениями и недостатками.

5.4.В рамках сроков, указанных в п. 5.3.2. настоящего контракта, и с целью проверки объема и качества поставленной партии товара, одновременно с приемкой товара проводится экспертиза силами Заказчика. (сотрудником Заказчика, имеющим соответствующие полномочия).

5.5.Для проведения экспертизы оказанной услуги сотрудник, проводящий экспертизу, имеет право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

5.6.По итогам работы сотрудник, проводящий экспертизу, представляет Заказчику заключение о соответствии (несоответствии) поставленного товара требованиям предъявляемым Заказчиком к поставляемому товару.

5.7.Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке.

5.8.Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.9. Товар ненадлежащего качества считается непоставленным.

5.10.Возврат товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

6. Обеспечение исполнения контракта

6.1. Сумма обеспечения исполнения контракта составляет _______ руб. ___коп. (в случае если настоящий Контракт заключен с лицом, которое является казенным учреждением, а также в случае если участник, с которым заключается контракт при заключении контракта представил информацию, предусмотренную ч. 8.1. ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то указывается «0 руб. 0 коп.»).

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения
Контракта, в том числе с учетом положений пункта 6.11 настоящего Контракта, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства)
в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов,
исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая
информация предоставляется Поставщиком до заключения Контракта в случаях,
установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения
Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее
начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

6.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям, установленным в ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств не менее, чем на один месяц.

6.3. Заказчик в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств, принимает независимые гарантии, выданные:

- банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

- государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

- фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона).

6.3.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона 44 случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона 44;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

6.3.2. Дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей 44 Федерального закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра независимых гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6.4. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п. 6.5. и 6.6. настоящего Контракта.

6.5. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работы (её результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приёмка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путём предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещённой в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путём внесения денежных средств на счёт, указанный заказчиком, по заявлению исполнителя ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с п. 6.8. настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещённой в соответствующем реестре контрактов.

6.6. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом.

6.7.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

6.8. Возврат Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется в течение пятнадцати дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.9. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом 6.7. Контракта, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 3.11. настоящего Контракта.

6.10. Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Контракта подлежат выплате Заказчику при начислении Исполнителю неустойки, штрафа, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту путем удержания Заказчиком соответствующей суммы.

6.11. В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении о проведении закупки или информации, подтверждающей добросовестность такого Поставщика, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в извещении о проведении закупки пункте.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2.Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

7.4.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. В случае возникновения у Сторон разногласий и споров при исполнении настоящего контракта, они рассматриваются Сторонами путем направления с использованием функционала ЕИС электронных уведомлений (претензий). Срок ответа на претензию 10 рабочих дней с даты ее получения.

8.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Московской области.

9. Прочие условия

9.1.Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

9.2.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

9.2.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта, пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении, предусмотренных Контрактом, количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара будет определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

9.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

9.5.Настоящий Контракт вступает в силу и считается заключенным с даты подписания и размещения его Заказчиком в Единой информационной системе и действует до 15.07.2024, а в части неисполненных обязательств - до их полного надлежащего исполнения.

9.6.В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования она обязана в течение 3 дней письменно известить об этом другую Сторону.

9.7.Стороны обмениваться документами о приемке товаров, в том числе корректировочными документами к ним, в электронной форме посредством функционала единой информационной системы, подписанными электронными подписями.

9.8. Настоящий Контракт составлен и заключен в форме электронного документа.

Приложение:

- Спецификация;

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот «__» мая 2024 г.

Данное приложение будет заполняться по результатам проведения аукциона в электронной форме

Требования_к_содержанию_составу_заявки_на_участие_в_закупке_и_инструкция_о_ее_заполнению

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заявка на участие в закупке должна содержать:

1.Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (требуется, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой);

2.Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (не требуются);

3.Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7, 7.1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (требуется);

4.Реквизиты счёта участника закупки, на который в соответствии
с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта (требуются, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счёт открывается после заключения контракта).

5.Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака) ( требуются с учетом положений пунктов 5, 8 Инструкции по заполнению заявки) (указать в структурированном виде с помощью функционала электронной площадки));

6.Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учётом положений пункта 6 Инструкции по заполнению заявки (требуется);

7.Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (не требуются). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

8.Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертёж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара (предоставляются по решению участника закупки). При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

9.Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (требуются).

Установлены ограничения допуска в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ПП РФ № 617).

Указанные ограничения допуска не применяются к товарам, происходящим из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Подтверждением страны происхождения отдельных видов промышленных товаров является одно из следующих условий:

а) указание номеров реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (далее – реестр российской промышленной продукции), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (далее – совокупное количество баллов);

б) указание номеров реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее – евразийский реестр промышленных товаров), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение на территории государств - членов Евразийского экономического союза технологических операций (условий), если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 «Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок» (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов);

Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне, является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Инструкция по заполнению заявки

1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения
об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

2. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги
на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии
с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

3. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, участник закупки путём направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ оператору электронной площадки.

4. При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом «н» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие
в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

5. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

(указать в структурированном виде с помощью функционала электронной площадки)

1) информация о товаре, предусмотренная пунктами 5, 6 Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная пунктом 5 Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке, может не включаться
в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная пунктом 5 Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

6. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

7. Документы, предоставляемые в составе заявки, должны иметь чётко читаемый текст. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать разночтений
и двусмысленное толкование.

8. Инструкция по указанию характеристик предлагаемого участником закупки товара.

Показатели, позволяющие определить соответствие товара, указаны в таблице №2 «Требования к поставляемому товару, товару, поставляемому при выполнении работ, оказании услуг» в отдельно прикрепленном файле «Описание объекта закупки». В столбце «2» указано наименование товара. В столбцах «3», «4» установлены значения показателей товара (характеристик товара). Не допускается изменений содержания столбцов «2», «3».

8.1. Особенности указания характеристик товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения
и сокращения. Наименования товаров, показателей, единицы измерения должны соответствовать наименованиям товаров, показателей и единицам измерения, установленным в извещении об осуществлении закупки. Конкретизации участником закупки подлежат только значения показателей, но не их наименования. Показатели товара,
в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, должны быть предоставлены в объёме, установленном извещением
об осуществлении закупки. Участнику закупки рекомендуется соблюдать последовательность указания показателей, установленных извещением об осуществлении закупки.

Значения показателей должны быть указаны в соответствии с требованиями
к указанию значения показателя участником закупки, установленными заказчиком
в описании товаров (спецификации, ведомости, перечне и т.п.), которое является приложением к извещению об осуществлении закупки. В случае указания в описании товаров конкретных нормативных документов (ГОСТов, ОСТов, СНиПов, технических регламентов и т.п.), участник закупки при указании значений показателей должен учитывать, что минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться, взаимосвязаны друг с другом, исходя из их физического смысла и требований нормативных документов (ГОСТов, ОСТов, СНиПов, технических регламентов и т.п.).

При установлении требований к значениям показателей заказчик применяет нижеприведённые понятия, знаки и разъяснения их значений.

Разъяснение понятий, которые могут применяться заказчиком при указании максимальных и (или) минимальных значений показателей товара:

«Не более» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

«Не менее» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

«Более» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«Менее» – означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

«Превышает, превышать» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«Не превышает, не превышать» – означает меньше установленного значения
и включает крайнее максимальное значение;

«Ниже», «Меньше» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

«Свыше», «Выше», «Больше», «Лучше» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«Не хуже» – означает более установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

Разъяснение понятий, которые могут применяться заказчиком при указании диапазонных значений показателей товара:

«От... до... » – означает диапазон значений и включает крайние значения;

«Значение в виде интервала, указанного через тире» – означает диапазон значений
и включает крайние значения;

«Не уже» – означает диапазон больше установленного значения и включает минимальное значение;

«Не шире» – означает диапазон менее установленного значения и включает максимальное значение.

Разъяснение знаков, которые могут применяться заказчиком при указании значений показателей товара:

«

«>» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«≥» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

«≤» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

«≈», «±» – должны использоваться заказчиком только при указании значения показателя, цифровое выражение которого неразрывно связано с таким знаком, в данном случае эти знаки не подлежат конкретизации.

Разъяснение требований к указанию значения показателя участником закупки, устанавливаемых заказчиком:

значение не изменяется (данный вариант требования означает, что значение показателя, указанное заказчиком, не подлежит изменению участником закупки)

указывается значение в виде диапазона (данный вариант требования означает, что указывается значение показателя только в виде диапазона)

Участник закупки не может применять иное толкование вышеуказанных понятий и требований.