Тендер - Поставка канцелярских принадлежностей №267278988

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требования_к_содержанию,_составу_заявки

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ (указанные в настоящем абзаце документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке, а направляются заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке);

- декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7, 7.1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

- реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

- характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

- наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

- документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

- иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

- информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

2. В соответствии с частью 1 и пункта 2 части 6 статьи 43 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, которые не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

3. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в извещении срока подачи заявок на участие в закупке.

5. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

6. Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке.

7. Входящие в заявку на участие документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований.

9. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, не допускается.

10. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными Описанием объекта закупки.

11. Показатели физико-механических свойств, а также иные качественные и количественные характеристики товара в рамках одной характеристики (параметра, значения) должны быть точно и индивидуально подобраны для конкретного товара с учетом реально существующих свойств требуемого товара и не должны противоречить требованиям описания объекта закупки, а также законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с требованиями Заказчика. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). Товары должны соответствовать нормативным документам, указанным совместно с наименованием товара. В случае отсутствия указания в описании объекта закупки на нормативный документ, требования товару (показатели, требования, условные обозначения и терминология) установлены на основании данных производителей.

12. Конкретными показателями используемого товара являются конкретизированные максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, в том числе значения, имеющие эксплуатационные свойства, указанные в виде диапазонов (пределов), интервалов значений.

К разряду показателей, которые не фиксируются однозначным образом, отнесены диапазонные значения, что указывается в описании объекта закупки с применением термина «диапазон», «в диапазоне», «в пределах».

В случае, если показатель сопровождается термином «диапазон», «в диапазоне», «в пределах» участник указывает диапазонное значение, причем в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не менее», «не уже», «не ниже», знака «≥» или иными перечисленными в настоящем разделе участник может предложить значение диапазона равное либо более заявленного заказчиком (то есть диапазон, который предлагается участником, должен поглощать диапазон, требуемый заказчиком), в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не более», «не шире», «не выше», знака «≤» или иными перечисленными в настоящем разделе участник может предложить значение диапазона равное либо менее заявленного заказчиком (то есть диапазон, предложенный участником по верхней и нижней границе не выходят за значения, заявленные заказчиком).

Символы «,», «;» «/» равны по значению «и», означает, что в заявке на участие в электронном аукционе должны быть предложены одновременно все перечисленные через «,», «;», «/» требуемые значения по всем перечисленным через «,», «;»,«/» требуемым параметрам. В случае, если в требованиях к материалам, указаны показатели материалов перечислением через знаки «;», «,» с указанием последнего показателя со словом «или», то необходимо выбрать один из конкретных значений показателей. В случае, если в требованиях к материалам указаны значения показателей материалов перечислением слов «или», символа «\», то необходимо выбрать один из конкретных значений показателей.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент».

Если в описании объекта закупки характеристики (показатели) отмечены знаком «*», то участник аукциона указывает их без изменений.

При указании в описании объекта закупки значений характеристик (показателей) с использованием слов «не менее», «не ниже», «не уже», «от», знака «≥» (означает «больше или равно»), участник должен указать конкретное значение, равное или превышающее, заявленное Заказчиком, из диапазона, ограниченном с одной стороны в сторону увеличения. При указании в описании объекта закупки значений характеристик (показателей) с использованием слов «не более», «не выше», «не шире», «не должен превышать», «не превышает», «до», знака «≤» (означает «меньше или равно») участник должен указать конкретное значение, равное или не превышающее, заявленное Заказчиком, в диапазоне, ограниченном с одной стороны в сторону уменьшения. При указании в описании объекта закупки значений характеристик (показателей) с использованием слов «более», «выше», «свыше», «св.», «шире», «должен превышать», «>» участник должен указать конкретное значение в данном диапазоне в сторону увеличения, но не равное предельному значению заявленному Заказчиком. При указании в описании объекта закупки значений характеристик (показателей) с использованием слов «менее», «ниже», «уже», знака «

При указании диапазонов значений с использованием слов «от» и «до» минимальным значением такого диапазона является значение, указанное после слов «от», максимальным – значение, указанное после слов «до». При указании диапазонов значений с использованием дефиса, «-», «…», минимальным значением является значение, проставленное перед дефисом, «-», «…», максимальным – значение, проставленное после дефиса, «-», «…».

Указанные участниками закупки сведения, при описании функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, не должны сопровождаться словами и значениями, которые не представляют возможным определить конкретный показатель, значение, описание объекта закупки, такие как: «иное», «прочее», «т.д.», «т.п.», «др.».

При описании функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик используемого товара не допускается использование слов «не более», «не менее», «более», «менее», «может», «могут», «может быть», «не может быть», «наличие», «допускается», «допустимо», «возможно», «необходимо», «требуется», «нужен», «не уже», «не шире», «шире», «уже» «не превышает», «превышает», «не ниже», «не выше», «св.», «свыше», «должен», «должна», «должно», «должны», «должно быть», «должен быть», «не должен быть», «или», «диапазон должен быть не более от… до…», «диапазон должен быть не менее от… до…», «эквивалент», «аналог», и т.д., то есть значения функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик должны быть конкретными, а также описание характеристик в виде неконкретных значений, в т.ч. диапазонов, указанных через «дефис», «-» , «…», если описываемый параметр имеет конкретное значение. При указании в описании объекта закупки значения показателей с использованием слов «не менее….не более», участник должен указать конкретное значение в данном диапазоне, в том числе и равное предельному показателю. При указании в требованиях к материалам показателей с использованием предлогов «от…до…», участником закупки указывается диапазонное значение данного показателя равное указанному в требованиях к материалам.

При указании в описании объекта закупки характеристик (показателей) с использованием знака «±», означающего предельные отклонения по параметрам («+» это верхнее предельное отклонение, «-» это нижнее предельное отклонение), участнику необходимо указать конкретные значения в пределах допуска с использованием знака «±» или «+» и «-».

Заполнению подлежат позиции только по конкретному, применяемому участником материалу и его нормируемым показателям. Если значение не нормируется, то для таких показателей в заявке участник ставит прочерк (-), либо указывает фразу «не нормируется», либо «отсутствует».

В случае содержания в описании объекта закупки словесных обозначений товарных знаков, последние по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент».

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Описание_объекта_закупки_(файл,_закладки,_обложки,_корректор,_скотч,_папка,_краска)

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Адрес и сроки поставки

1.1. Адрес поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, г. Чита, ул. Выставочная, д. 6 – Арбитражный суд Забайкальского края.

1.2. Поставка канцелярских товаров (далее – Товар) осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Контракта.

2. Требования к упаковке и гарантийные обязательства

2.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановлен, в упаковке без следов влаги, без посторонних запахов и повреждений.

2.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ и иным нормативно-правовым документам, действующим на территории Российской Федерации. Безопасность поставляемого товара должна соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим на территории Российской Федерации.

3. Требования к доставке

3.1. Доставка до склада Заказчика, выполнение погрузочно-разгрузочных работ осуществляются силами и за счет Поставщика. Частичное исполнение обязательств по контракту Поставщиком не допускается. Частично поставленный товар Заказчиком не принимается и возвращается Поставщику за его счет.

3.2. Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки товара не менее чем за 2 рабочих дня.

3.3. Приемка товара Заказчиком производится в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов и с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное) с понедельника по пятницу.

3.4. Приемка поставляемой продукции по качеству проводится путем вскрытия до 20% поставленных товаров выборочно и проверки их заявленных свойств. Присутствие представителя Поставщика при приёмке товара и вскрытии товара обязательно.

3.5. При обнаружении несоответствия требованиям, указанных в Таблице №1 хотя бы одной единицы поставляемых Товаров по одной из позиций, вся партия может быть возвращена Поставщику.

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

*Дополнительные характеристики, не предусмотренные каталогом товаров, работ, услуг (КТРУ), включены Заказчиком с целью точного отражения функциональных характеристик товара

Все расходы, связанные с исполнением Контракта, несет Поставщик.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 28.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000010

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Забайкальский край, Чита г, ул. Выставочная, д. 6 – Арбитражный суд Забайкальского края.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 49932.25 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005 или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При предоставлении Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения Контракта необходимо предусмотреть, что споры между гарантом и бенефициаром, вытекающие из предоставленной независимой гарантии или связанные с ней будут подлежать рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. В случае отсутствия данного условия, Заказчик имеет полное право отклонить независимую гарантию.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"05911А90070

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

В реквизитах счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения обязательств по Контракту необходимо указать Код НПА 0002

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК (файл, блоки, закладки, краска, кл.лента).

Проект контракта

1 Проект ГК

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (файл, закладки, обложки, корректор, скотч, папка, краска)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_ГК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № А78-М-1/10-24

на поставку канцелярских принадлежностей

г. Чита «___» __________ 20__ г.

Арбитражный суд Забайкальского края, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _, с одной стороны, и _________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ, Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с результатами размещения государственного заказа путем проведения электронного аукциона (протокол комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от ___________20__года №_____) заключили настоящий Государственный Контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить канцелярские принадлежности (далее – Товар) в количестве, по ценам, качеству, характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1) к Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Адрес поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, г. Чита, ул. Выставочная, д. 6 – Арбитражный суд Забайкальского края.

2. Стоимость Товара и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Товара по Контракту, составляет ______(______ ) рублей ____копеек, в том числе НДС 20%________(________) руб.

(В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается: «без НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения»). При заключении Контракта с участником закупки, применяющим упрощенную систему налогообложения, корректировка цены Контракта на размер НДС не допускается. Контракт заключается и оплачивается Заказчиком по цене, предложенной победителем процедуры определения контрагента, вне зависимости от применения системы налогообложения у победителя.

2.2. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

2.3. Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара (универсального передаточного документа).

2.4. Контракт финансируется Заказчиком за счет средств федерального бюджета.

2.5. Цена указана с учетом всех затрат, необходимых для исполнения настоящего Контракта, включая все налоги и сборы (пошлины).

2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.7. При исполнении Контракта изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

2.8. В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом, физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя цена Контракта указанная в пункте 2.1 Контракта, подлежит уменьшению (уменьшается) на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Обязанности Поставщика:

3.1.1. Доставить Товар Заказчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Контракта.

3.1.2. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

3.1.3. Устранять недостатки, указанные в мотивированном отказе, путем замены/ допоставки Товара.

3.1.4. Отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.1.6. В случае, если при переписке по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта, будет использоваться иной адрес электронной почты, нежели указанный в Контракте, то в течение 5 (пяти) дней с момента заключения Контракта предоставить такой адрес электронной почты Заказчику.

3.2. Права Поставщика:

3.2.1. Досрочно исполнить обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом;

3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Принять Товар, осмотреть его на наличие брака, сверить количество со Спецификацией (Приложение № 1) к Контракту.

3.3.2. Оплатить Товар в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 Контракта.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Заказчик обладает всеми правами, предусмотренными действующим законодательством.

4. Порядок поставки Товара

4.1. Поставка производится по наименованию, в количестве, по ценам, качеству, характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1) к Контракту.

4.2. Доставка до склада Заказчика, выполнение погрузочно-разгрузочных работ осуществляются силами и за счет Поставщика. Частичное исполнение обязательств по Контракту Поставщиком не допускается. Частично поставленный Товар Заказчиком не принимается и возвращается Поставщику за его счет.

4.3. Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня.

4.4. Приемка товара Заказчиком производится в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов и с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное) с понедельника по пятницу.

4.5. Поставляемый Товар должен отгружаться в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида.

4.6. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановлен, в упаковке без следов влаги, без посторонних запахов и повреждений.

5. Порядок приёмки Товара

5.1. Приемка Товаров осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика путем проверки соответствия поставленных Товаров комплектности, указанной в сопроводительных документах, прилагаемых к поставленным Товарам, и отсутствия видимых повреждений поставленных Товаров.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке Товара, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о Контрактной системе. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.3. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.4. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке уполномоченное лицо Заказчика подписывает усиленной электронной подписью поступивший документ о приемке и размещает его в единой информационной системе либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.5. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.7. Датой приемки Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.8. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о Контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.9. Заказчик по своему усмотрению вправе не отказывать в приемке Товара в случае выявления несоответствия поставки условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

5.10. Возврат, замена Товара, несоответствующего требованиям Контракта, в том числе, по качеству, комплектности, техническим характеристикам не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные Контрактом.

5.11. Возврат Поставщику несоответствующего Товара осуществляются за его счет.

5.12. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документов о приемке.

5.13. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Порядок проведения экспертизы

6.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

6.2. В случае ненадлежащего качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Поставщика об обнаруженных недостатках. Стороны составляют акт об обнаруженных недостатках, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

6.3. В случае уклонения Поставщика от составления акта указанного в пункте 6.2 Контракта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

6.4. На основании решения Заказчика выбранная им независимая экспертная организация осуществляет выборочный контроль качества Товара на соответствие его требованиям, указанным в настоящем Контракте.

6.5. Результаты исследований оформляются актами экспертизы независимой экспертной организации. В случае, если результаты экспертизы подтвердят несоответствие Товара требованиям, указанным в настоящем Контракте, то расходы на проведение экспертизы могут быть возложены Заказчиком на Поставщика.

6.6. После проведения экспертизы Поставщик обязан заменить не соответствующий Товар на Товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.7. В случае если после осуществления выборочного контроля качества Товара будет выявлено его несоответствие требованиям, указанным в настоящем Контракте, Заказчик вправе отказаться от приема Товара и действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Качество Товара и гарантийные обязательства

7.1. Поставляемый Товар должен соответствовать качеству, указанному в Спецификации (Приложение №1) к Контракту.

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств) в упаковке, без следов влаги, механических повреждений и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.

7.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать Гостам, ТУ и иным нормативно-правовым документам, действующим на территории Российской Федерации. Безопасность поставляемого Товара должна соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим на территории Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Законом № 44-ФЗ.

8.2. Поставщик несёт полную ответственность в случае причинения ущерба Заказчику в процессе поставки Товара.

8.3. Поставщик несёт ответственность за качество и безопасность поставки Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Поставщик несёт ответственность за разглашения своими сотрудниками, любой служебной информации, принадлежащей Заказчику, и осуществляет контроль дисциплины своих сотрудников в процессе поставки Товара.

8.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 8.6 – 8.12 Контракта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.16 Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком)».

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.7 – 8.11 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.15. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.16. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.17. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.18. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

8.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Порядок изменения Контракта

9.1. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 16.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

9.2 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 2.7 Контракта.

9.3. Изменение существенных условий Контракта осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Поставщика требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ. При этом:

9.3.1. Размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о Контрактной системе;

9.3.2. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

9.3.3. Если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

9.3.4. Если при увеличении цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

9.4. В случае уменьшения в соответствии с пунктами 2.7 и 9.2 цены Контракта Заказчик возвращает Поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

9.5. В случае изменения срока исполнения Контракта по соглашению Сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.6. Изменения условий Контракта, относящихся к его цене, могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

9.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара использование материалов, оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10. Порядок расторжения Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора поставки Товара, в том числе основанию, предусмотренному пунктом 1, 2 статьи 523 названного Кодекса.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Поставщику в следующем порядке:

а) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

б) датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

10.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

10.10. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

10.11. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

а) Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

б) датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Если до расторжения Контракта Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта количество поставляемого Товара должно быть уменьшено с учетом количества поставленного Товара по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного Товара.

10.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.15. В случае отмены Поставщиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе, Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

10.16. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

10.17. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку Товара, поставка которого являлась предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.

11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

11.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления им информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение им (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к нему неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.2. При подписании настоящего Контракта со своей стороны Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере ___ % от цены Контракта, что составляет ______ (_______________) рубля 00 копеек.

В случае, если предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта. В этом случае размер обеспечения также устанавливается от цены, по которой заключается Контракт.

11.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и абзацем первым пункта 11.1 настоящего Контракта, либо предусмотренной частью 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ и абзацем вторым пункта 11.1 настоящего Контракта информации.

11.4. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

11.5. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 11.7 и 11.8 Контракта.

11.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 11.7 и 11.8 Контракта.

11.7. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта указанного в пункте 11.2. Контракта. В случае, если обеспечение исполнения Контракта, осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, Заказчик возвращает Поставщику в течение 10 (десяти) дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств, денежные средства, в том числе часть этих денежных средств по заявлению Поставщика в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта.

11.8. Предусмотренное пунктами 11.5 и 11.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

11.9. Если Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в Контракт включается обязательство Поставщика в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

11.10. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока действия Контракта.

11.11. Средства Гарантии выполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе нарушение сроков поставки Товара, наличия неудовлетворенных претензий по качеству Товара, оформленных соответствующим актом, на основании положений Контракта, прочие штрафы, а также неустойка.

11.12. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

11.13. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

11.14. В случае, если к моменту исполнения Заказчиком обязательства о возврате суммы обеспечения исполнения Контракта возникнут условия по начислению Поставщику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с положениями Контракта, Заказчик имеет право удержать начисленную сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения Контракта или из причитающихся Поставщику выплат по настоящему Контракту или зачесть неустойку (штраф, пени) в счет произведенных выплат (аванса и т.п.). В этом случае Заказчик направляет Поставщику Письмо с подробным расчетом суммы неустойки (штрафа, пени) и оставшейся суммы обеспечения Контракта, подлежащей возврату в соответствии с пунктом 11.11. Контракта.

11.15. В случае, если обеспечение исполнения Контракта было перечислено Заказчику в форме денежных средств, то в письменном требовании Поставщика должны быть указаны реквизиты для перечисления денежных средств и наименование получателя. В ином случае денежные средства возвращаются на банковский счет, с которого были получены.

11.16. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения обязательств по Контракту:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: УФК по Забайкальскому краю (Арбитражный суд Забайкальского края л/с 05911А90070) Счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор.счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код НПА 0002

В назначении платежа требуется указать:

«Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения государственного Контракта на поставку канцелярских принадлежностей».

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций (в частности, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или Торгово-промышленной палаты Забайкальского края).

13. Порядок урегулирования споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В Претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

13.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пять) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

13.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области.

14. Ответственные исполнители Сторон

14.1. Стороны обязаны назначить ответственных исполнителей по Контракту. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по Контракту, Стороны обязаны обращаться к ответственным исполнителям.

14.2. Стороны по своему усмотрению могут изменить ответственных исполнителей по Контракту. Сторона, изменившая ответственного исполнителя, обязана уведомить в письменном виде другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления такого изменения в силу.

14.3. В соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны признают, что дополнительные соглашения, уведомления, претензии и другие документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, направленные по электронной почте, являются равнозначными документам на бумажном носителе (что, однако, не отменяет установленную пунктом 15.1 Контракта обязанность последующего обмена оригиналами документов). Переписка по электронной почте ответственных исполнителей также имеет юридическую силу.

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность доступов к электронной почте и не передавать их третьим лицам.

14.4. Со стороны Заказчика ответственным исполнителем назначен:

- Посмотреть таблицу с данными

14.5. Со стороны Поставщика ответственными исполнителями назначены:

- Посмотреть таблицу с данными

15. Прочие условия

15.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте (электронной почте) заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Разделе 18 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со статьей 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

15.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и действительны при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами в лице их полномочных представителей и заверены печатями Сторон.

15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

15.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

15.6. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Законом о Контрактной системе.

15.7. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

16. Заключительные положения

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 июня 2024 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от обязанности его исполнения.

16.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

16.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации она обязана письменно информировать другую Сторону в трехдневный срок с момента принятия соответствующего решения.

16.4. Все приложения, согласования, дополнения и уточнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

16.5. Стороны будут считать конфиденциальными все данные и информацию, касающиеся другой Стороны, приобретенные в процессе выполнения своих обязательств в рамках Контракта, и не будут раскрывать такую информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.

16.6. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои обязательства по выполнению Контракта третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

17. Перечень приложений

17.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

18. Адреса, Банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

№ А78-М-1/10-24 от ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставляемый Товар

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

(БУДЕТ ЗАПОЛНЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА)

Обоснование_НМЦК_(файл,_блоки,_закладки,_краска,_кл.лента).

Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы

115114, Москва, ул.Кожевническая, д.14, стр.5

Тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Протокол подачи ценовых предложений

Реестровый номер аукциона:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткое наименование аукциона: Поставка канцелярских принадлежностей

Организатор аукциона: АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.25 руб.

Текущее снижение: 42.5%

Дата и время начала аукциона: 07.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00:00 [GMT+9]

Дата и время окончания аукциона: 07.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:35:58 [GMT+9]

Дата и время окончания с учетом десяти минут с момента завершения аукциона: 07.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:45:58 [GMT+9]

Наименование электронной площадки: АО "Единая электронная торговая площадка"

Адрес электронной площадки: http://roseltorg.ru

Установлены преференции в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 г. №126Н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

На участие в аукционе подали заявки следующие участники закупки: Заявка №497205, Заявка №497154, Заявка №499535

Все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками закупки и ранжированные по мере убывания:

- Посмотреть таблицу с данными