Тендер - Поставка изотопной продукции №313350068

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):г.Оренбург, ул. 9 Января, 29 Договор_на_ИЗОТОПЫ

Договор № 58/43848-Д

г. Москва « 10» октября 2025 г.

Акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп» (АО «В/О Изотоп»), именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице директора департамента продаж Фесенко Владимира Сергеевича, действующего на основании доверенности № 58/104 от 26 августа 2024 г., с другой стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук" (ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН), именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице Директора Лебедева Святослава Валерьевича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании подпункта 4 пункта 1 раздела 2, главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН, заключили настоящий договор о нижеследующем (далее по тексту - Договор):

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику изотопную продукцию, в соответствии со Спецификациями №1 (Приложении №1) и №2 (Приложение №2) (в дальнейшем – Товар), Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

Наименование, характеристики, количество, стоимость единицы Товара указываются в Спецификациях (Приложение № 1 и №2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Производителями Товара по настоящему Договору и Грузоотправителями являются:

- АО "ПО ЭХЗ",▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1 (Спецификация №1),

- ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический пр. 6а (Спецификация №2).

1.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар не заложен, не находится под арестом, не является предметом исков третьих лиц, и несет ответственность перед Заказчиком в случае его изъятия в пользу третьих лиц, с возмещением убытков, понесенных Заказчиком.

1.4 Товар, поставляемый по настоящему Договору, приобретается для использования на территории Российской Федерации. Вывоз Товара за пределы Российской Федерации не предусмотрен.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (пятьсот сорок шесть тысяч двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (20%)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 (девяносто одна тысяча три) руб. 50 копеек, в соответствии со Спецификациями 1 и 2 (Приложение № 1 и №2 к настоящему Договору).

2.2. Цена Договора устанавливается в российский рублях и включает в себя стоимость Товара, работ, услуг, расходы по упаковке, маркировке, налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, а также иные платежи и расходы, которые необходимо понести Поставщику для исполнения настоящего Договора. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. В ходе исполнения Договора стороны вправе пересмотреть условие о цене в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Расчеты производятся по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в счете на оплату и в разделе 14 Договора в следующем порядке:

2.4.1. Предоплата в размере 100% от стоимости Товара производится Заказчиком в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату;

2.5. Датой осуществления платежа Заказчиком является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Условия и срок поставки Товара

3.1. Поставщик поставляет Товар по следующему адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская обл.,

г. Оренбург, ул. 9 Января, 29. Доставка Товара производится силами и за счет Поставщика. Погрузка, разгрузка, транспортные расходы осуществляются за счет Поставщика, в том числе по доставке Товара до места назначения (п.3.1 Договора).

3.2. Срок поставки Товара: в течение 40 календарных дней после получения предоплаты, установленной в пункте 2.4. настоящего договора.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел. 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо дате поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до фактической даты поставки Товара Заказчику.

3.4. Датой поставки является дата фактической передачи товара Заказчику, подтверждённая письмом Перевозчика о доставке. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки Товара.

3.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику на момент поставки Товара, следующие документы:

• Cчет (в электронном виде);
• Подписанный Поставщиком Акт приема-передачи Товара - в электронном виде;
• Сертификат качества, выданный Производителем. Сертификат гарантирует правильное оформление отгрузочных документов на Товар и гарантирует достоверность в указанных документах сведений о Товаре. В случае выявления Заказчиком в отгрузочных документах Поставщика несоответствий Спецификации Заказчик вправе не производить оплату Товара до момента предоставления Поставщиком документов с исправлениями найденных несоответствий, выданный Производителем – в 1 экз.;
• Упаковочный лист на Товар - 1 экз.

3.6. Поставщик направляет в адрес Заказчика в электронном виде в течение 2 (двух) рабочих дней, а оригиналы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара следующие документы:

• Товарная накладная по форме ТОРГ-12 – 2 экз.;
• Счет-фактура, выставленная в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации – 1 экз.;

4. Порядок сдачи-приёмки Товара

4.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте поставки по оригиналам документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для осуществления торговых операций (в том числе в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997), универсального передаточного документа или иных документов, соответствующих требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») и включает в себя следующее:

4.1.1. проверку Товара на соответствие техническим требованиям в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.1.2. проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

4.1.3. проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

4.2. Документы о приемке Товара (Акт приема-передачи товара (Приложение №3 к настоящему Договору)) должны быть оформлены в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) с указанием, в том числе наименования страны происхождения Товара.

4.3. Заказчик организовывает приемку и проверку Товара по количеству в день поставки Товара, а по качеству не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара.

4.4. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

4.5. Заказчик принимает Товар от Поставщика по количеству, ассортименту, комплектности и качеству, проверяет Товар на наличие дефектов непроизводственного характера (дефектов транспортировки).

4.6. При обнаружении недопоставки Товара по количеству Заказчик вправе потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

4.7. При обнаружении недостатков по качеству, а также в случае поставки некомплектного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно (по электронной почте, по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика, направляя ему мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.8. В случае возникновения спора по поводу качества Товара, проводится независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Заказчик в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и Поставщик – если в соответствии с результатами экспертизы требования Заказчика будут признаны обоснованными.

4.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.10. Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора, в случае несоответствия представленных результатов условиям Договора, за исключением если недостатки Товара устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок.

4.11. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Товара (приложение N 2 к Договору), Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за каждый день просрочки исполнения начиная со следующего дня после наступления установленного срока для исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы, но не более 10% от суммы договора.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства, но не более 10% от суммы договора.

5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Заказчик вправе удержать суммы убытков, неустоек (пени, штраф), предусмотренных настоящим Договором, в том числе после его досрочного прекращения, из сумм, подлежащих уплате Поставщику по Договору.

5.6. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

5.7. При поставке некомплектного Товара, а также Товара, не соответствующего по качеству требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий, требованиям системы добровольной сертификации и/или условиям настоящего Договора, в том числе при выявлении указанных недостатков в период гарантийного срока, все расходы, связанные с возвратом, заменой и/или доукомплектованием Товара относятся на Поставщика.

5.8. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается изготовителем, в случае, если иной срок не был указан по тексту настоящего Договора. Требования по гарантии могут быть предъявлены Заказчиком как к изготовителю Товара (в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем), так и к Поставщику. Стороны согласились, что Поставщик несет солидарную ответственность с изготовителем за качество поставленного Товара.

5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

5.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно настоящего пункта Договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

5.11. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продлятся более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 2 (две) недели до предполагаемой даты расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.1.3. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Осуществить поставку Товара Заказчику согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

6.2.2. Своими силами и за собственный счет в сроки согласованные с Заказчиком устранять выявленные недостатки Товара и некомплектность с момента заявления о них Заказчиком.

6.2.3. Представить сертификаты и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

6.2.4. Своими силами и за собственный счет в сроки согласованные с Заказчиком устранять выявленные недостатки Товара и некомплектность с момента заявления о них Заказчиком.

6.2.5. Возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы некачественного Товара в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Договора.

6.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

6.3.2. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

6.3.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего Договора или законодательства Российской Федерации) поставленного Товара и представленных товаросопроводительных документов, подтверждающих поставку Товара.

6.3.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

6.3.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором.

6.3.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Обеспечить приемку Товара у Поставщика и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности, упаковки Товара и прилагаемых к Товару документов, своевременно оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4.2. Обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара в месте поставки, в том числе: доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку (при необходимости), присутствие надлежаще уполномоченного на приемку Товара лица.

6.4.3. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

7. Качество, гарантии, упаковка и маркировка Товара

7.1. Поставщик гарантирует, что качество поставленного Товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для данного рода Товаров. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям завода изготовителя поставляемого Товара, нормативно-технической и эксплуатационной документации, а также действующим в Российской Федерации стандартам.

7.2. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара и при наличии документально подтверждённой вины Заказчика.

7.5. Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и (или) упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям действующего законодательства и обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Не допускается удаление, повреждение (потертости) маркировки.

7.6. Точность взвешивания по настоящему Договору составит 0,001г.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме, с приложением документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9. Основания и порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков выполнения своих обязательств;

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным Извещением и (или) Документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

9.3. Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты поставленного Товара.

9.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении настоящего Договора вправе изменить:

- предусмотренный Договором объем закупаемого Товара не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственного изменяемому объему Товара, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема закупаемого Товара обязан изменить цену указанным образом;

- сроки исполнения обязательств, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочки выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

- иные условия изменения Договора, если такое изменение Договора допускается законом.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожар; наводнение; землетрясения; аварии на транспорте; диверсии; война или любые военные действия; постановления, распоряжения органов государственной власти или органов местного самоуправления; изменения налогового или иного законодательства, прямо или косвенно препятствующие исполнению настоящего Договора; или других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, которые не могли быть ими предвидены в момент заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение настоящего Договора и наступили после заключения Договора. В этом случае срок выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлевается на время действия таких обстоятельств. Если действие таких обстоятельств продолжается свыше 3 (трех) месяцев, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на предъявление претензий Стороне за возможные убытки.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу обстоятельств, перечисленных в п. 10.1. настоящего Договора, должна известить об этом другую Сторону в письменном виде не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств.

10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных в п.10.1. обстоятельств и продолжительности их действия будут служить сертификаты, выдаваемые Торгово-промышленной палатой или компетентным государственным органом

11. Конфиденциальность

11.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. Стороны вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора с предварительного согласия Cторон.

11.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

11.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

11.4. Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.

11.5. В случае передачи одной Стороной другой Стороне сведений, составляющих коммерческую тайну, Стороны обязуются заключить Соглашение о конфиденциальности или Соглашение о неразглашении коммерческой тайны, в противном случае такая информация не будет предоставлена.

11.6. Сторонами признается, что Конфиденциальная информация может быть раскрыта одной из Сторон без согласия другой Стороны следующим третьим лицам:

- организациям, осуществляющим ведение бухгалтерского и налогового учета, аудиторам, консультантам по бухгалтерскому и налоговому учету с целью обеспечения эффективного исполнения настоящего Контракта и при условии, что такие третьи лица, которым должна быть раскрыта Конфиденциальная Информация, осознают конфиденциальный характер такой информации и приняли на себя письменные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении предоставленной им Конфиденциальной Информации.

12. Разрешение споров между Сторонами

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при

автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в

соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и

иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Заказчик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Поставщик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит. В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража", Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово- промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным; (вариант, для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны. Ответ на претензию должен быть направлен другой Стороне не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по «31» декабря 2025г.

Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения всех обязательств по Договору, возникших в период действия Договора.

13.2. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них Договором, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

13.3. Настоящий Договор и приложения к нему должны быть составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,1 (один) экземпляр для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Поставщика.

13.4. Все изменения к Договору оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае изменения наименования, или адреса места нахождения банковских реквизитов, Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Заказчик гарантирует Поставщику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Заказчика, направленные с адреса электронной почты Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на адрес электронной почты Поставщика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. При изменении Сведений Заказчик обязан не позднее (5) дней с момента таких изменений направить Поставщику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Заказчика.

Заказчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставляемых Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Поставщика от исполнения Договора и предъявления Продавцом Заказчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем соответствующего письменного уведомления Заказчика / Поставщика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.7. Заверения об обстоятельствах. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

-заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

-Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

13.8. Заказчик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Заказчика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Заказчик незамедлительно информирует об этом Поставщика. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Покупателем указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Продавцом соответствующей информации о включении Заказчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Поставщика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем соответствующего письменного уведомления Поставщика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Заказчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Заказчика.

13.8. Уступка права требования по настоящему Договору без письменного согласования Сторон не допускается.

13.9. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Договора не влечет за собой недействительность всего Договора.

13.10. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.11. Настоящий Договор и все документы, в том числе платежные, имеют юридическую силу в факсовом или электроном варианте до момента предоставления сторонами друг другу в кратчайший срок соответствующих оригинальных документов.

13.12. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Спецификации №1 и №2 (Приложение № 1 и №2).

Акт приема-передачи Товара (Приложение №3).

14. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № 58/43848-Д от « 10» октября 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

- Посмотреть таблицу с данными

Производитель/Грузоотправитель: АО "ПО ЭХЗ",▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1

Цена, указанная в настоящей Спецификации, является твердой, изменению не подлежит и включает в себя все расходы, понесенные Поставщиком по настоящему Договору, в том числе, транспортные (доставка Товара до адреса, указанного Заказчиком), погрузочно-разгрузочные, налоги, пошлины, сборы, страховые расходы и другие обязательные платежи согласно действующему законодательству.

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (четыреста семьдесят три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору № 58/43848-Д от « 10 » октября 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

- Посмотреть таблицу с данными

Производитель/Грузоотправитель: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический пр. 6а

Цена, указанная в настоящей Спецификации, является твердой, изменению не подлежит и включает в себя все расходы, понесенные Поставщиком по настоящему Договору, в том числе, транспортные (доставка Товара до адреса, указанного Заказчиком), погрузочно-разгрузочные, налоги, пошлины, сборы, страховые расходы и другие обязательные платежи согласно действующему законодательству.

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Семьдесят две тысячи пятьсот один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (20%)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № 58/43848-Д от «10» октября 2025г.

ФОРМА

АКТ

приема-передачи товара

по договору от "___" _________ 20___ г. № _____

г. Москва «___»__________________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» (далее – ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны,

и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", составили настоящий акт приема-передачи товара (далее по тексту Акт) в соответствии с _____________о нижеследующем:

1. В соответствии с п.1.1 Договора № 58/43848-Д от « » сентября 2025 г., заключенного между Сторонами, Поставщик передал, а Заказчик принял следующие товары (далее - товар):

- Посмотреть таблицу с данными

2.Согласно Договору, товар должен быть поставлен «___» _______ 20__ г., фактически поставлен «____» ____________ 20__ г.

3. С товаром переданы следующие документы:

___________________________________________________________________________

4. Результат исполнения Договора (далее выбрать) соответствует /не соответствует требованиям Договора.

________________________________________________________________________________

5. Нарушения условий Договора (недостатки товара) (далее выбрать) выявлены/не выявлены

__________________________________________________________________________________

6. Сведения о произведенных в соответствии с разделом 5 Договора удержаниях:

Размер неустоек (штрафа, пени), подлежащих взысканию: __________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными