Тендер - Поставка инвентаря и предметов хозяйственного обихода №271294123

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с Техническим заданием
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_хозтовары_ЮФО_и_СКФО «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник департамента закупок

АО «Калужское»

_______________М. С. Пономарев

«22» апреля 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме

на право заключения Договора

На поставку инвентаря и предметов хозяйственного обихода для нужд обособленных подразделений Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа АО «Калужское»

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Калуга-2024

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заказчик: Акционерное общество «Калужское» (далее – АО «Калужское») приглашает принять участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок) на поставку инвентаря и предметов хозяйственного обихода для нужд обособленных подразделений Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа АО «Калужское».

Запрос котировок проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Калуга, ул. Полесская, д. 29, пом.1.

Контактные лица по вопросам проведения процедуры – Журавлёва Светлана Сергеевна, телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственный за техническое задание и исполнение Договора: – Гераскин Юрий Сергеевич, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется лицами, аккредитованными на электронной площадке. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Настоящее извещение о проведении запроса котировок подготовлено в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон 223-ФЗ), принятым в соответствии с ним и утвержденным с учетом положений части 3 статьи 2 Закона 223-ФЗ правовым актом, регламентирующим правила закупки (Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Калужское» (АО «Калужское»), утвержденным протоколом № 1 от 22 декабря 2021 г. (в редакции, утвержденной протоколом № 10 от 17 апреля 2024 г.) заочного заседания совета директоров АО «Калужское» (далее – Положение о закупке), а также иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

от «____» _____________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет закупки

1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора на поставку инвентаря и предметов хозяйственного обихода для нужд обособленных подразделений Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа АО «Калужское».

2. Форма, сроки и порядок оплаты товара

2.1. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.

2.2. Сроки и порядок оплаты: оплата производится за счет внебюджетных средств путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактический поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки товара, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара, на основании счета и счета-фактуры (если Поставщик не применяет УСН).

2.3. Авансирование не предусмотрено.

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

3.1. Место поставки товара: поставка осуществляется по адресам, указанным в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию, в помещение, указанное Заказчиком.

3.2. Сроки поставки товара: поставка осуществляется одной партией в год, в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения договора.

Срок действия: с даты заключения договора по 31.12.2024 г.

3.3. При поставке вместе с товаром Поставщиком передаются:

3.3.1. Товаросопроводительные документы (счет, счет-фактура, товарная накладная и /или УПД), содержащие достоверную информацию:

- о дате оформления сопроводительного документа,

- о наименовании товара,

- о производителе товара,

- о количестве товара,

- о Поставщике (ИНН, полное наименование поставщика, его местонахождение),

- о Покупателе (ИНН, полное наименование покупателя, его местонахождение),

- о Грузополучателе (наименование грузополучателя, его местонахождение, КПП)-в соответствии с приложением №2 к настоящему техническому заданию

- о должностном лице, заверяющем сопроводительный документ.

Документ заверяется собственноручной подписью должностного лица и печатью.

Раздел 2. Требования к количеству, качеству и безопасности товара, к его техническим и функциональным характеристикам, к размерам товара

1. Требования к количеству товара

1.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Форме «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика», являющейся приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, техническим условиям завода - изготовителя, техническим регламентам и требованиям ГОСТ, действующим на момент поставки.

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара

3.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара установлены в форме «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика» (Приложение № 1).

3.2. Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями действующих стандартов по технологии, из сырья и компонентов, которые применялись при изготовлении образцов товара, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.

3.3. Товар должен быть серийным, новым, не подвергавшимся ранее восстановлению, не бывшим в эксплуатации у Поставщика и (или) у третьих лиц, работоспособным, на товаре/упаковке не должно быть следов механических повреждений.

3.4. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3.5. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования.

4. Требования к отгрузке и доставке товара

4.1. Требования к отгрузке и доставке товара определяются в соответствии со ст. 509, 510 Гражданского кодекса РФ.

4.2. Поставка товара осуществляется одной партией в год по заявке Заказчика по адресам и количестве, указанным в Приложении №2 и № 3 к настоящему техническому заданию.

4.3. Дата доставки товара должна быть предварительно согласована с Заказчиком. Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 1 (один) календарный дня до отгрузки.

4.4. Доставка и отгрузка товара, а также погрузочно-разгрузочные работы выполняются до места хранения товара, указанное Заказчиком силами Поставщика и за его счет.

4.5. Поставщик при доставке и отгрузке товара обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка режимной территории, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

4.6. Товар, не указанный в заявке, Заказчиком не принимается.

5. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

5.1. Приемка товара производится в соответствии с требованиями, установленными ст. 513 Гражданского кодекса РФ.

5.2. При приемке товара Заказчик проверяет товар по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.3. При приемке товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к товару документы, оригиналы или заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. По окончании приемки товара Заказчик подписывает товарные накладные. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарной накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

5.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с даты приемки товара Заказчиком.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование товара и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного товара может быть несоответствие поставленного количества товара указанному

5.7. Заказчиком в заявке, отсутствие требуемой документации, а также неправильное оформление документов. В случае выявления Заказчиком недопоставки товара и (или) некачественного товара, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара и (или) заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком Поставщику соответствующего уведомления (письменной претензии) или в иной установленный предписанием Заказчика срок.

5.8. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора о качестве товара или вследствие иных причин может быть назначена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода.

Приложение № 1

к техническому заданию

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

Перечень адресов поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к техническому заданию

Объем поставки по регионам

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

от «____» _____________ 2024 г

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на поставку инвентаря и предметов хозяйственного обихода для нужд обособленных подразделений Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа АО «Калужское».

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок

от «____» _____________ 2024 г

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок № ________ на поставку _______

«____»_____________2024 г.

От кого __________________________________________________________________

(указать наименование для юридического лица),

(ф. и. о. для физического лица)

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (извещение № ___________), положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Калужское», Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иные нормативно-правовые акты, регулирующие проведение процедуры, выражаем согласие на поставку инвентаря и предметов хозяйственного обихода для нужд обособленных подразделений Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа АО «Калужское» на условиях, предусмотренных в извещении.

Направляем предложение о товаре, который является предметом закупки, в соответствии с требованиями извещения:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора включает в себя все расходы на поставку товара, материалы, оборудование, страхование, транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, которые в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Поставщик связи с исполнением договора.

Руководитель

______________________/______________________/

(подпись) (ФИО)

М.П.

Настоящее приложение необходимо направлять заказчику в отсканированном виде (с подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью организации) в формате с расширением (*.pdf), а также в редактируемом формате.

Приложение № 4 к извещению

о проведении запроса котировок

от «____» _____________ 2024 г

Сведения об участнике закупки:

Для юридического лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Для физического лица/индивидуального предпринимателя:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к извещению

о проведении запроса котировок

от «____» _____________ 2024 г

Договор № _____

на поставку инвентаря и предметов хозяйственного обиход для нужд обособленных подразделений Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа АО «Калужское»

г. Калуга «___» ________ 2024 г.

Акционерное общество «Калужское» (АО «Калужское»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании ____________________ от «___» ______________20__г., заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в установленный настоящим Договором срок поставить инвентарь и предметы хозяйственного обихода для нужд обособленных подразделений Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа АО «Калужское» (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Место поставки товара: по адресам, указанным в Техническом задании (Приложение № 2).

1.3. Наименование, характеристики, единица измерения, количество и цена (общая и за единицу) Товара, подлежащего поставке в рамках настоящего Договора, указаны в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и в Техническом задании (Приложение №2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. При исполнении Договора, по согласованию с Заказчиком, допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик вправе:

2.1.1. Требовать своевременной приемки Товара на основании представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке Товара.

2.1.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

2.1.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках настоящего Договора.

2.1.4. Пользоваться иными правами, предоставленными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Надлежащим образом исполнять обязанности Поставщика по настоящему Договору.

2.2.2. Поставить Товар надлежащего качества, количества и ассортимента, соответствующий стандартам, техническим условиям, требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на поставляемый Товар.

2.2.3. Поставить товар новый (который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), который должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2.2.4. Поставщик обязан поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке. Все поставляемые товары должны быть новыми, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей.

2.2.5. Осуществлять доставку Товара Заказчику (либо уполномоченному лицу) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

2.2.6. Одновременно с поставкой Товара передавать Заказчику (либо уполномоченному лицу) надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, а также документы, удостоверяющие качество и безопасность Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.6.1. Сопроводительные документы на поставляемый товар, подтверждающие его качество в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, в частности:

- товарно-сопроводительную документацию на товар, содержащую по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший, при необходимости);

- регистрационные удостоверения (при необходимости);

2.2.6.2. товарно-сопроводительные документы:

- счет и (или) счет-фактуру (оригинал);

- товарную накладную (оригинал) или УПД (оригинал) с указанием номера и даты Договора;

- акт сдачи-приемки товара (Приложение № 3 к Договору).

2.2.6.3. В случае если Поставщик применяет юридически значимый электронный документооборот (ЭДО) с применением квалифицированной электронной подписи (ЭП) в соответствии с законодательством Российской Федерации, то он вправе передавать и принимать документы в электронном виде в соответствии с законодательством РФ посредством операторов ООО «Компания «Тензор» (СБИС) и Контур Диадок.

2.2.7. Доставить и отгрузить Товар своими силами и за свой счет в количестве, ассортименте и сроки, установленные Заказчиком, в помещение, указанное Заказчиком.

2.2.8. В случае обнаружения факта поставки Товара ненадлежащего количества, ассортимента и (или) качества Поставщик обязан по выбору Заказчика заменить такой Товар на Товар надлежащего количества, ассортимента или качества, устранить недостатки в течение 5 дней после получения претензии от Заказчика (либо уполномоченного лица) или возвратить Заказчику сумму, уплаченную за Товар ненадлежащего качества. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

2.2.9. Проводить сверку расчетов с Заказчиком.

2.2.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также представлять Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Договором, в установленные сроки.

2.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать поставки Товара, полностью отвечающего характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и в Техническом задании (Приложение №2 к Договору), представления надлежащим образом оформленных документов, а также своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

2.3.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору, сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

2.3.3. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях обнаружения неустранимых недостатков.

2.3.4. Пользоваться иными правами, предоставленными Договором и законодательством Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязуется:

2.4.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества на основании представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке Товара.

2.4.2. В течение 5 дней уведомить Поставщика об обнаруженных несоответствиях Товара.

2.4.3. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками поставки Товара, надлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

2.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

3. Порядок и сроки поставки Товара

3.1. Поставщик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку, подъем Товара своими силами и за свой счет.

3.2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации к транспортировке и нормативно-технической документацией на поставляемый Товар.

3.3. Поставщик обеспечивает во время транспортировки Товара сохранность качества и целостность Товара.

3.4. Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием содержимого.

3.5. В день поставки Товара одновременно с товаром Поставщик должен передать Заказчику (или уполномоченному лицу) сопроводительные документы, в соответствии с п 2.2.6 данного Договора, заверенные подписью и печатью Поставщика:

3.6. Дата доставки товара должна быть предварительно согласована с Заказчиком. Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 1 (один) календарный дня до отгрузки. Поставщик может сообщить Заказчику о дате отгрузки путём использования любых средств связи, с обязательным подтверждением того, что данное сообщение было принято уполномоченным на то представителем Заказчика.

3.7. Сроки поставки товара: в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты заключения договора.

3.8. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается замена товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. Такая замена оформляется дополнительным соглашением.

4. Упаковка, маркировка

4.1. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать условиям требований законодательства Российской Федерации.

4.2. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать условиям торгового оборота.

4.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

4.4. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от повреждений при его транспортировке, а также хранении.

4.5. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

5. Порядок и срок приемки Товара

5.1. При приемке Товара Заказчик (либо уполномоченное лицо) проверяет соответствие Товара требованиям к внешнему виду, количеству, качеству и комплектности, содержащимся в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), и в Техническом задании (Приложение №2 к Договору), наличие и правильность оформления документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных Товаров.

5.2. В случае отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных Товаров, Заказчик (либо уполномоченное лицо) вправе не принимать такой Товар. В этом случае обязанности Поставщика в отношении товара, на который отсутствуют документы, подтверждающие его качество и безопасность, считаются неисполненными.

5.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком (либо уполномоченным лицом) на основании товарной (ТОРГ-12) накладной, акта сдачи-приемки товара.

5.4. При отсутствии у Заказчика (либо уполномоченного лица) претензий по количеству, качеству (за исключением скрытых недостатков, претензии по которым предъявляются в соответствии с действующим законодательством) и комплектности поставленного Товара Заказчик (либо уполномоченное лицо) в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку Товара и подписывает товарную (ТОРГ-12) накладную и акт сдачи-приемки Товара.

5.5. В случае обнаружения факта поставки Товара в недостаточном количестве, а также ненадлежащего качества Заказчик (либо уполномоченное лицо) уведомляет об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем прибытия Товара, и устанавливает Поставщику срок для восполнения не поставленного количества Товара, безвозмездного устранения недостатков Товара и (или) замены ненадлежащего Товара на Товар надлежащего качества. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

5.6. При выявлении несоответствий в поставленном товаре, препятствующих приемке Товара, Заказчик (либо уполномоченное лицо) направляет Поставщику в срок 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем выявления недостатков, в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной (ТОРГ-12) накладной, акта сдачи-приемки товара.

5.7. Заказчик (либо уполномоченное лицо) вправе не отказывать в приемке Товара, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке Товара и устранены Поставщиком.

5.8. Риск случайной гибели, случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику (либо уполномоченному лицу) с момента подписания представителем Заказчика (или уполномоченного лица) товарной накладной (ТОРГ-12) и (или) акта сдачи-приемки товара.

5.9. Стороны признают, что в рамках настоящего Договора:

- товаром ненадлежащего качества признается поставленный Поставщиком Товар, не соответствующий характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и в Техническом задании (Приложение №2 к Договору), требованиям, предусмотренным настоящим Договором, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- поставленный Товар, не соответствующий по количеству условиям настоящего Договора, считается недопоставленным.

6. Цена Договора

6.1. Цена настоящего Договора составляет ______________________рублей _____ копеек (_______________________), в т.ч. НДС ___% __________ рублей _________ копеек (___________________)/ (или НДС не облагается) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) и включает в себя стоимость Товара, затраты на транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, а также прочие расходы и налоги, которые в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ должен уплачивать Поставщик при выполнении обязательств по Договору.

6.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и изменению не подлежит, за исключением случаев:

- если цена снижается по соглашению сторон;

- если Поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение договора удовлетворило, оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара, исходя из объема фактически поставленного товара по цене за каждую единицу товара.

- по соглашению сторон Заказчик вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в них в пределах 30% от цены договора. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. При внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик по соглашению сторон уменьшает цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

7. Порядок и срок расчетов

7.1. Оплата производится за счет внебюджетных средств путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактический поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной (или УПД) и акта сдачи-приемки товара, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара, на основании счета и счета-фактуры (если Поставщик не применяет УСН).

Авансирование не предусмотрено.

7.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.3. В случае изменения расчетного счета и (или) иных реквизитов Поставщик обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов и расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор действует с подписания усиленной электронной подписью Заказчика и до 31.12.2024 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Истечение срока действия Договора не прекращает возникших обязательств, включая взаиморасчеты и гарантийные обязательства.

8.2. По решению Заказчика при условии согласия сторон допускается пролонгация Договора на новый срок, если не исчерпана предельная сумма договора. Пролонгация оформляется дополнительным соглашением к Договору.

9. Гарантии, качество

9.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара, его соответствие государственным стандартам и техническим условиям, установленным требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТам и СанПин). Товар должен иметь обязательное подтверждение соответствия.

9.2. Гарантийный срок производителя Товара __ месяцев (не менее 12-ти месяцев, но не менее установленного производителем согласно технической документации).

Гарантийный срок Поставщика на Товар составляет __ месяцев, (не менее 12-ти месяцев, но не может быть менее чем срок гарантий производителя Товара). Гарантия производителя и Поставщика на поставленный Товар предоставляется вместе с Товаром.

9.3. Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара в течение всего срока годности.

9.4. Гарантийный срок начинается со дня подписания Сторонами документов о приемки.

9.5. Товар должен иметь оригинальную маркировку производителя.

9.6. Претензии по качеству поставляемого товара принимаются Поставщиком в течение всего гарантийного срока при условии его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).

10. Ответственность Сторон

10.1. В случае нарушения срока исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день нарушение срока исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости не поставленного (недопоставленного) Товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение срока исполнения указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.2. В случае нарушения срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день нарушения срока исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день нарушения срока исполнения обязательств, но не более 10% от суммы задолженности, если этого потребует Поставщик.

10.3. Заказчик вправе не оплачивать поставленный Товар в случае непредставления или ненадлежащего оформления Поставщиком товаросопроводительных документов (УПД /товарной накладной, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной), а также иных документов, предусмотренных настоящим Договором до устранения ошибок и недочетов.

10.4. За поставку Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 5% от стоимости некачественного Товара.

10.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и не влечет за собой расторжения Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

11.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить свидетельство, указанное в п. 11.2. настоящего Договору.

12. Обеспечение исполнения Договора

12.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере _5%_ начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать тысяч двести семьдесят семь) рублей 20 коп.

12.2. Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком в извещении о закупке счет или предоставлением независимой гарантии.

12.3. Обязательства по Договору, которые подлежат обеспечению: исполнение Договора, в том числе сроки начала, окончания оказания услуг, уплата убытков и неустойки Заказчику, обеспечение качества услуг, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.

12.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.

12.5. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения штрафы (пени, неустойки), начисленные в порядке, определенном настоящим Договором.

12.6. В случае полного неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору с последующем расторжением Договора в одностороннем порядке Заказчиком/Поставщиком либо по соглашению Сторон, Заказчик вправе зачесть обеспечительный платёж в полном размере, указанный в п. 12.1. Договора, в счёт не исполненных обязательств Поставщика по Договору, уведомив об этом Поставщика в письменной форме.

12.7. При предоставлении обеспечения исполнения Договора в виде независимой гарантии, независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

12.8. В случае если исполнение Договора обеспечивается предоставлением независимой гарантии, то срок действия данной независимой гарантии должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на один месяц.

12.9. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

12.10. Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора в течение 15 (пятнадцати) дней, после надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком).

12.11. В случае, если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения Договора к такому участнику не применяются.

12.12. Участник закупки, с которым заключается договор, освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех договоров, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

13. Изменение и расторжение Договора

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору при его исполнении допускаются в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, Федеральным законом РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", действующим законодательством РФ. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

13.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

13.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.

13.5. Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором.

14. Особые условия

14.1. В части, неурегулированной настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

14.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми Сторонами.

15. Порядок рассмотрения споров

15.1. Все споры и претензии, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут решать путем переговоров.

15.2. В случае возникновения споров по Договору Стороны принимают все меры для решения их путем переговоров и направлений претензий. Срок ответа на претензию не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней. При невозможности решения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Калужской области.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. Заключительные положения

16.1. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

16.2. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

16.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан электронными цифровыми подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

16.4. По согласованию Сторон Договор может быть составлен в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе по 1 (одному) для каждой Стороны.

16.5. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17. Приложения

17.1. Приложение №1 «Спецификация».

17.2. Приложение №2 «Техническое задание».

17.3. Приложение №3 «Акт сдачи-приемки товара».

18. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№________________________

от «___»___________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку инвентаря и предметов хозяйственного обихода для нужд обособленных подразделений Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа АО «Калужское»

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _______ рублей (__________), ((в том числе НДС ____) или (без НДС (не облагается в связи с использованием Поставщиком упрощенной системы налогообложения в соответствии с (указать ссылку на пункт и статью Налогового кодекса Российской Федерации) – одна из формулировок включается в Договор в зависимости от того, является ли Поставщик Плательщиком по НДС).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Договору

№______________________

от «___»_____________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет закупки

1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора на поставку инвентаря и предметов хозяйственного обихода для нужд обособленных подразделений Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа АО «Калужское».

2. Форма, сроки и порядок оплаты товара

2.1. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.

2.2. Сроки и порядок оплаты: оплата производится за счет внебюджетных средств путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактический поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки товара, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара, на основании счета и счета-фактуры (если Поставщик не применяет УСН).

2.3. Авансирование не предусмотрено.

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

3.1. Место поставки товара: поставка осуществляется по адресам, указанным в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию, в помещение, указанное Заказчиком.

3.2. Сроки поставки товара: поставка осуществляется одной партией в год, в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения договора.

Срок действия: с даты заключения договора по 31.12.2024 г.

3.3. При поставке вместе с товаром Поставщиком передаются:

3.3.1. Товаросопроводительные документы (счет, счет-фактура, товарная накладная и /или УПД), содержащие достоверную информацию:

- о дате оформления сопроводительного документа,

- о наименовании товара,

- о производителе товара,

- о количестве товара,

- о Поставщике (ИНН, полное наименование поставщика, его местонахождение),

- о Покупателе (ИНН, полное наименование покупателя, его местонахождение),

- о Грузополучателе (наименование грузополучателя, его местонахождение, КПП)-в соответствии с приложением №2 к настоящему техническому заданию

- о должностном лице, заверяющем сопроводительный документ.

Документ заверяется собственноручной подписью должностного лица и печатью.

Раздел 2. Требования к количеству, качеству и безопасности товара, к его техническим и функциональным характеристикам, к размерам товара

1. Требования к количеству товара

1.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Форме «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика», являющейся приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, техническим условиям завода - изготовителя, техническим регламентам и требованиям ГОСТ, действующим на момент поставки.

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара

3.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара установлены в форме «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика» (Приложение № 1).

3.2. Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями действующих стандартов по технологии, из сырья и компонентов, которые применялись при изготовлении образцов товара, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.

3.3. Товар должен быть серийным, новым, не подвергавшимся ранее восстановлению, не бывшим в эксплуатации у Поставщика и (или) у третьих лиц, работоспособным, на товаре/упаковке не должно быть следов механических повреждений.

3.4. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3.5. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования.

4. Требования к отгрузке и доставке товара

4.1. Требования к отгрузке и доставке товара определяются в соответствии со ст. 509, 510 Гражданского кодекса РФ.

4.2. Поставка товара осуществляется одной партией в год по заявке Заказчика по адресам и количестве, указанным в Приложении №2 и № 3 к настоящему техническому заданию.

4.3. Дата доставки товара должна быть предварительно согласована с Заказчиком. Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 1 (один) календарный дня до отгрузки.

4.4. Доставка и отгрузка товара, а также погрузочно-разгрузочные работы выполняются до места хранения товара, указанное Заказчиком силами Поставщика и за его счет.

4.5. Поставщик при доставке и отгрузке товара обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка режимной территории, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

4.6. Товар, не указанный в заявке, Заказчиком не принимается.

5. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

5.1. Приемка товара производится в соответствии с требованиями, установленными ст. 513 Гражданского кодекса РФ.

5.2. При приемке товара Заказчик проверяет товар по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.3. При приемке товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к товару документы, оригиналы или заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. По окончании приемки товара Заказчик подписывает товарные накладные. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарной накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

5.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с даты приемки товара Заказчиком.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование товара и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного товара может быть несоответствие поставленного количества товара указанному

5.7. Заказчиком в заявке, отсутствие требуемой документации, а также неправильное оформление документов. В случае выявления Заказчиком недопоставки товара и (или) некачественного товара, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара и (или) заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком Поставщику соответствующего уведомления (письменной претензии) или в иной установленный предписанием Заказчика срок.

5.8. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора о качестве товара или вследствие иных причин может быть назначена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к техническому заданию

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к техническому заданию

Приложение №2

Перечень адресов поставки

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к техническому заданию

Объем поставки по регионам

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к Договору

№________________________

от «___»_____________2024 г.

Форма: Акт сдачи-приемки товара

к Договору № ___ от «___» __________20__ года

между АО «Калужское» и «_____________________»

г. Калуга «___» _____________ 2024 г.

Акционерное общество «Калужское» (АО «Калужское»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________, действующей на основании __________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором между Сторонами, Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому им товару.

3. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью указанного выше Договора между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными