Тендер - Поставка инструментов, бытовой техники, оборудования, прочих материалов №300287172

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 3.Акт.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными1.Техническое_задание

При подаче заявки на закупочную сессию

«Поставка инструментов, бытовой техники, оборудования, прочих материалов для нужд УНПП «Солуни» ФГБОУ ВО «УГНТУ» обязательное заполнение столбцов №8,9 ниже указанной таблицы

Техническое задание

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг).

Предмет поставки:Инструменты, бытовая техника, оборудование, прочих материалов.

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг:450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1;

Срок поставки товара /выполнения работ/ оказания услуг:

• В течении 20 календарных дней, с момента подписания Договора.

Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

1. Качество поставляемого товара должно соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, подтверждаться сертификатами соответствия или иными документами о качестве товара, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в т. ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3. Весь товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество
и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с действующим
законодательством РФ, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности при транспортировке и хранении.

Требования к упаковке, транспортированию товара:

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы товара или тары (упаковки) товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию, позволяющую идентифицировать товар.

Маркировка на товаре содержит информацию с указанием:

* наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

* наименование страны-изготовителя;

* фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

* обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует товар.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара:

1. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемых товаров без дополнительных расходов со стороны заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставляемого товара при обнаружении брака.

2. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем.

В стоимость должны быть включены:

- Доставка;

- Погрузо-разгрузочные работы;

- Гарантийно-сервисное обслуживание за счет поставщика в течение 12 месяцев;

- Демонтаж;

- Монтаж;

- Пуско-наладочные работы;

- Обучение специалистов Университета, осуществляющих использование и обслуживание товара; - Цена должна включать в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

Исполнитель: Ханнанов Р.Ф.

Тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(вн. 25-50).

2._Проект_контракта_поставка ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________________

Контракт № _______________

на поставку товара

г. Уфа «____» ______________ 2024 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице проректора по _________________, действующего на основании доверенности № ___________ от ________________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые вместе «стороны», а по отдельности «сторона», заключили настоящий Контракт (далее «Контракт») на основании п____ ч____ ст._______ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику __________________________________ (далее «Товар») в соответствии со Спецификацией и/или счетом (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью Контракта, в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Контрактом.

1.2. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям законодательства(ГОСТ, ТУ и т.д.)для данного типа (вида, категории) Товара.

1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок __________(месяца/месяцев). Течение гарантийного срока начинается со дня вручения Товара Заказчику.

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обремененные правами третьих лиц.

1.5. Поставщик обязуется поставить Товар в срок с момента подписания Контракта по «___» ________ 20___ г. включительно.

1.6. ИКЗ ______________________________________________________________

2. Порядок поставки и приемки Товара

2.1. Поставка Товара осуществляется путем: (выбрать один из двух вариантов, ненужное удалить)

1) доставки товара Поставщиком по адресу: ______________________________________;

2) самовывозом со склада Поставщика.

2.2. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении в соответствии с установленными требованиями.

2.3. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.4. Приемка Товара осуществляется в рабочие дни до 17:30 (в соответствии с Правилами внутреннего распорядка УГНТУ).

2.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Заказчику в соответствии с условиями Контракта. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям:

- Заказчик вправе отказаться от приемки Товара;

- Заказчик в течение гарантийного срока или срока годности Товара информирует об этом Поставщика в письменной форме. В течение семи дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет заменить, допоставить Товар, в противном случае Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта.

По факту приемки Товара Заказчик формируетАкт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее - Акт приемки) (Приложение № 2) к Контракту, на основании документов УПД и/или товарной накладной ТОРГ-12, подтверждающих поставку товаров и представляет Поставщику.

Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Акта приемки обязан подписать его и направить Заказчику по адресу: г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, каб. 163.

2.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Акта приемки. Факт передачи Товара оформляется путем подписания сторонами Акта приемки.

2.7. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Заказчику документы в двух экземплярах счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

2.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет_____________________________ рублей (________________________) рублей, в том числе НДС _____ %________ _______________ (__________________рублей_______________коп).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок Контракта.

3.2. Оплата Товара производится:(выбрать один из двух вариантов, ненужное удалить)

1) В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта приемки.

2) С авансовым платежом в размере _______%. Окончательный расчет в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта приемки.

3.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, стоимость тары (упаковки), маркировки, страхования, на уплату таможенных пошлин, сборов расходы на уплату налогов, других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.4. Все расчеты по Контракту производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.3.В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пениключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

4.5.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом впорядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

4.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

4.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств)в следующем порядке 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

4.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливаетсяв следующем порядке 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

4.9.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком/Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.10.Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

4.11.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком может быть произведена оплата по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4.13. Поставщик обязуется возместить Заказчику в полном объеме убытки, возникшие по вине Поставщика, в размере не возмещенного, не принятого к вычету НДС, расходов по налогу на прибыль, сложившуюся в учете Поставщика по причине: неуплаты НДС Поставщиком в бюджет, несвоевременного представления Поставщиком отчетности, установления Поставщиком договорных отношений с организациями-однодневками, в рамках исполнения условий настоящего Контракта.

4.14.Сумма, подлежащая уплате Поставщику, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Контракта

5.1.Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует не более 6 (шести) месяцев со дня истечения срока поставки.

5.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

5.3. Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, либо по требованию одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.4. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке по письменному заявлению Заказчика в случае:

- задержки поставки соответствующего Товара более чем на 10 дней;

- наличия двух претензий по качеству Товара.

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа.

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

5.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. В случае отказа расторгнуть Контракт по соглашению сторон, другая сторона вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Контракта.

5.6. Сторона (далее Инициатор) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее решение) по основаниям, предусмотренным Гражданскимкодексом Российской Федерации.

5.7. Решение Инициатора об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лично под расписку лицу, имеющему право действовать от имени другой стороны, или направляется другой стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Контракте. Выполнение Инициатором этих требований считается надлежащим уведомлением другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого уведомления признается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени другой стороны, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, - если решение вручалось лично под расписку;

- дата получения Инициатором подтверждения о вручении другой стороне заказного письма - если решение направлялось заказным письмом по почте;

- дата получения Инициатором информации об отсутствии другой стороны по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате письма по истечении срока хранения - если решение направлялось заказным письмом по почте.

5.8.Решение Инициатора об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.9. Инициатор обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления другой стороны о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Если Инициатором является Заказчик, то данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, Инициатор передает лично под расписку лицу, имеющему право действовать от имени другой стороны, или направляет другой стороне по адресу, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.11. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Разрешение споров

6.1. Заинтересованная сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой стороне под расписку.

6.2. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в течение пяти рабочих дней со дня получения претензии.

6.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п.6.2 Контракта, спор передается в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8. Заверения об обстоятельствах

8.1. Настоящий Контракт заключается Сторонами добровольно. Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы Контракта или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением настоящего Контракта.

8.2. Все полномочия, необходимые для заключения Контракта и осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие/одобрение третьих лиц, которое в силу закона/учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения настоящего Контракта.

8.3. Подписание и исполнение настоящего Контракта не нарушает каких-либо законов, иных нормативно-правовых актов, судебных решений, и не является нарушением какого-либо договора стороной по которому выступает одна из сторон настоящего Контракта.

8.4. Поставщик соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

8.5. В отношении Сторон не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), а также не открыто конкурсное производство.

8.6. Деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, установленном КоАП РФ.

8.7. У Сторон отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

8.8. У физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Сторон отсутствует судимость за преступления в сфере экономики.

8.9. В отношении физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Сторон не применяется наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связанны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, а также административного наказания в виде дисквалификации.

8.10. Между Поставщиком и ФГБОУ ВО «УГНТУ» отсутствует конфликт интересов.

8.11. Поставщик не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

8.12. Поставщик не является оффшорной компанией.

8.13. Настоящий Контракт не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности или иные имущественные права какого-либо третьего лица.

8.14. Лица, подписывающие настоящий Контракт, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.

8.15. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение вправе требовать возмещения убытков, взыскания неустойки и/или расторгнуть Контракт в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Контракта. Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, которые отражены в решениях налоговых органов и которые Заказчик понес в связи с нарушением Поставщиком данных заверений. Поставщик также обязуется возместить НДС, уплаченный Заказчиком в бюджет на основании решений налогового органа о доначислении налога, в том числе об отказе в применении налоговых вычетов.

8.16.Стороны обязуются своевременно уплачивать налоги в бюджет.

8.17.Стороны обязуются отражать операции в рамках настоящего Контракта в бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.18. Поставщик самостоятельно несет ответственность за формирование бухгалтерской и налоговой отчетности и уплату налогов и сборов, а также связанных с ними пеней и штрафов, начисляемых или взимаемых с Поставщика.

9. Заключительные положения

9.1. Если в соответствии с законодательством о Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд необходимо установить требование об обеспечении Контракта, то между сторонами заключается дополнительное соглашение об обеспечении исполнения Контракта. В противном случае Контракт считается недействительным.

9.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.3. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.4. К Контракту прилагаются: Приложения № 1, № 2__________________________________________

_______________________________________________________________________________________

9.5. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от _________________ 20__ г. №______2024

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными