Тендер - Поставка ингибиторов коррозии и биоцидов №305035410

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Основные_условия_ценового_запроса.docx
• Требования_к_участникам_закупки_и_критерии_оценки_2_.docx
• Проект_договора.docx

Требования к участникам закупки:

Участник закупки является действующим юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), не находится в стадии реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ликвидации или банкротства.

Участник закупки специализируется на поставке товаров, составляющих предмет договора, имеет опыт такой поставки (отраслевая принадлежность).

Участник закупки имеет все необходимые разрешительные документы (лицензии, свидетельства, сертификаты, допуски и т.п.), если исполнение договора требует наличия таких разрешений.

Участник закупки осуществляет реальную экономическую деятельность (имеет имущество, отвечает им по своим обязательствам, имеет достаточный для ведения осуществляемой им деятельности штат сотрудников, получает доход от осуществляемой деятельности).

Участник закупки должен располагать необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения своих обязательств по договору.

Наличие у участника закупки трудовых ресурсов в количестве и
в составе, необходимом для исполнения договора.

Отсутствие в открытых источниках информации порочащих сведений об участнике закупки (несуществующий или массовый адрес регистрации, частая смена адреса, нахождение в реестре недобросовестных поставщиков, неисполнение обязательств, судебная активность и т.п.).

Отсутствие налоговой задолженности, налоговых споров, которые могут поставить под сомнение возможность исполнения сделки полностью или частично.

Участник закупки не должен быть взаимозависимым/экономически подконтрольным ПАО «Газпром».

Руководитель и учредители/участники участника закупки не являются массовыми, дисквалифицированными или номинальными, не являются руководителями или учредителями/участниками в других организациях, имеющих признаки технических компаний.

Предложение участника закупки (ответ на ценовой запрос) может быть отклонено в случае несоответствия участника закупки указанным требованиям.

Подача участником закупки предложения (ответ на ценовой запрос) предполагает согласие с условиями проекта договора, входящего в состав ценового запроса.

Критерий оценки предложений участников закупки - цена предложения. Победителем (поставщиком, чье предложение в большей степени соответствует требованиям ценового запроса и интересам заказчика) признается участник закупки, предложивший наименьшую цену (общую стоимость) товаров по позициям, указанным в ценовом запросе.

Основные условия ценового запроса

Наименование ценового запроса: Поставка ингибиторов коррозии и биоцидов.

Требования к характеристикам товара, установленные Заказчиком (Покупателем):

- Посмотреть таблицу с данными

2. При проведении закупки применяется ограничение, предусмотренное пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024
№ 1875.

3. Условия поставки, оплаты, требования к качеству товара, иные условия исполнения договора определены в Проекте договора (файл прикреплен
к ценовому запросу).

ДОГОВОР № УСЗ-

г. Санкт-Петербург «___»_______________20___ г.

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Филиала по управлению служебными зданиями ПАО «Газпром» __________________, действующего на основании доверенности ПАО «Газпром» от __________ № __________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить ингибиторы коррозии и биоциды (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

Срок поставки Товара - в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет: _____________ (________________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС [1] __% - ____________ (_______________) рублей ______ копеек.

2.2. Цена Договора включает все необходимые расходы и затраты Поставщика.

2.3. Оплата поставленного Товара производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней [2] со дня подписания Покупателем товарной накладной. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета в банке Покупателя.

2.4. Цена Договора не подлежит изменению в случае утраты Поставщиком освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии
со ст. 145 НК РФ или неправомерного его применения.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать ГОСТу, ТУ или другим техническим требованиям завода-изготовителя, приведенным в технической документации завода-изготовителя, а также документам по стандартизации, в том числе стандартам ПАО «Газпром».

3.2. Гарантийный срок на Товар составляет _____ [3] месяцев, начиная со дня передачи Товара Покупателю.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является восстановленным, модифицированным, переделанным, поврежденным, и допущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений.

Товар должен быть пригоден для целей и назначения, оговоренных в договоре, соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным законом или иным нормативным актом, в течение определенного договором срока с учетом нормального износа.

Договором могут быть предусмотрены дополнительные характеристики, при несоответствии которым Товар признается некачественным.

Порядок проверки качества Товара может быть предусмотрен обязательными требованиями государственных стандартов в соответствии с п. 1 ст. 474 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Покупатель вправе предъявить требования к качеству Товара в соответствии с п. 1 ст. 474 Гражданского кодекса Российской Федерации, если под видом нового ему будет передан Товар, бывший в употреблении.

3.4. В случае обнаружения брака поставляемого Товара Поставщик обязуется в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней произвести замену Товара.

3.5. Товар доставляется Покупателю в заводской упаковке.

3.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товара не является контрафактным.

Контрафактный Товар – материальные носители (товары, продукция и т.п.):

- в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации правообладателя и изготовление, распространение, использование, а также импорт, перевозка и/или хранение, которых приводит к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство;

- на которых и/или их этикетках, упаковках незаконно размещены товарный знак (знак обслуживания) либо незаконно использованы наименования мест происхождения товаров;

3.7. В случае поставки контрафактного Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 30% от стоимости такового Товара, а также обязуется произвести замену данного Товара за свой счет.

3.8. Товар является новым, свободным от прав третьих лиц и соответствует техническим условиям, нормам и параметрам фирмы-изготовителя.

3.9. Товар безопасен при использовании.

3.10. Товар имеет сертификат качества (если такое предусмотрено заводом-изготовителем).

3.11. В случае обнаружения некомплектности, Поставщик обязуется в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня подписания Акта рекламации или иной срок, установленный в Акте рекламации, доукомплектовать Товар, либо произвести замену Товара.

3.12. При исполнении Договора стороны руководствуются и проводят рекламационную работу в соответствии с СТО Газпром▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи СТО Газпром▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

УПАКОВКА

Поставщик обязан принять все меры, чтобы Товар был надлежащим образом упакован с целью обеспечения его сохранности при хранении и транспортировке.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 350 м северо-западнее п.Лесное, промышленная зона «Лесное», уч.2.

5.2. При доставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю оформленную в установленном порядке следующую документацию: счет, товарную накладную по форме ТОРГ-12 (2 экз), счет-фактуру (в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации) или универсальный передаточный документ (УПД) (2 экз).

5.3. Покупатель в день отгрузки Товара осматривает передаваемый Товар на предмет выявления внешних дефектов, соответствия его количеству и наименованию, проверяет его качество и при отсутствии замечаний к Товару подписывает товарную накладную.

5.4. Риск случайной гибели или повреждения Товара до момента подписания Сторонами товарной накладной несет Поставщик.

5.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков, предусмотренных в п. 1.2, 3.4, 3.11 Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от общей стоимости Товара по настоящему Договору за каждый день просрочки.

6.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 (Тридцать) дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. О расторжении настоящего Договора Покупатель обязан в письменном виде уведомить Поставщика. Дата получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя является датой расторжения Договора.

6.3. За нарушение срока оплаты Товара, предусмотренного п. 2.3 настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от общей стоимости Товара по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Товара по настоящему Договору.

6.4. Поставщик, в случае непредоставления или несвоевременного предоставления оригиналов документов, указанных в пункте 5.2, в установленные сроки, оплачивает штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый документ. Взыскание штрафа осуществляется путем удержания из суммы оплаты за поставленные товары или путем направления претензии с последующим обращением в суд.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат рассмотрению по выбору истца в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя или в арбитраже, администрируемом Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Филиал УСЗ ПАО «Газпром»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: _________.

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

Местом арбитража будет являться Российская Федерация, место проведения заседаний (устных слушаний): город Санкт-Петербург.

УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Каждая из Сторон обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных в ходе его исполнения сведений, включая мероприятия по охране документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации, и заключению с ними Соглашений о конфиденциальности.

8.2. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов.

8.3. Каждая из Сторон обязуется без письменного разрешения другой Стороны не публиковать, не разглашать и не сообщать третьим лицам сведения о другой Стороне, о результате исполнения Договора, а также иные конфиденциальные сведения, полученные ею в ходе исполнения обязательств по Договору.

8.4. Передача и использование Сторонами информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности.

8.5. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные настоящим разделом Договора, остаются в силе в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. По всем адресованным Покупателю вопросам, связанным с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, Поставщик обращается в Филиал по управлению служебными зданиями ПАО «Газпром».

9.4. Договор предусматривает поставку Товара, в отношении которого подтверждено российское происхождение (происхождение из государства - члена Евразийского экономического союза) [4] . При исполнении Договора замена Товара на происходящий из иностранного государства (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза) [5] не допускается. [6]

9.5. В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоставщик до заключения настоящего Договора представляет Покупателю сведения о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), согласно форме Покупателя «Информация о контрагенте», по адресу электронной почты Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, или на электронном носителе. При этом таблица «Информация о контрагенте» должна быть представлена в редактируемом формате табличного редактора, а подтверждающие документы (решение (протокол, приказ) о назначении руководителя, выписка из ЕГРЮЛ – для ООО, выписка из реестра акционеров – для АО) в формате pdf. Кроме того, в бумажном виде представляются согласия всех упомянутых в таблице физических лиц (руководителей, участников, акционеров - владельцев более 5% акций, бенефициаров) на обработку, хранение и передачу Покупателем их персональных данных. Во исполнение поручения от 28.12.2011 г. № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьполученные сведения будут направлены в Минэнерго, Росфинмониторинг и ФНС России.

В дальнейшем Поставщик информирует Покупателя об изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика в течение 3 (Трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

Отказ от представления информации, ее неполное или несвоевременное представление дает Покупателю право отказаться от Договора, при этом Договор является расторгнутым с момента, когда Поставщик получит от Покупателя соответствующее уведомление.

9.6. Стороны констатируют, что Поставщик ознакомлен с Кодексом корпоративной этики ПАО «Газпром», размещенным на сайте ПАО «Газпром» (http://www.gazprom.ru/investors/documents/), согласен с содержащимися в нем рекомендуемыми для соблюдения принципами и правилами делового поведения в части, не противоречащей существу имеющихся договорных обязательств и применимому праву.

9.7. Настоящий Договор заключен на основании подтверждения прямого заказа № ________ от __.__.20__ (Приложение №2 к Договору), проведенного на Торговом портале закупок малого объема ЭТП ГПБ.

9.8. В случае изменения потребности в Товаре Стороны вправе заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

10.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

10.1.1. Приложение № 1 «Спецификация».

10.1.2. Приложение № 2 «Подтверждение прямого заказа на Торговом портале закупок малого объема ЭТП ГПБ».

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: __________ (____________) рублей __ копеек;

в том числе НДС __ % [7] ________ (____________) рублей __ копеек*.

* В случае, если Договор заключается на поставку Товара, операции по реализации которого не подлежат налогообложению, или с лицом, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, столбцы 11, 12 таблицы исключить, а слова вне таблицы «в том числе НДС __ % ________ (____________) рублей __ копеек» заменить на слова «НДС не облагается в соответствии с подп. __ п. __ ст. __ НК РФ» (указываются соответствующие подпункт, пункт и статья Налогового кодекса Российской Федерации).

- Посмотреть таблицу с данными

Подтверждение прямого заказа на Торговом портале закупок малого объема ЭТП ГПБ

- Посмотреть таблицу с данными

5, 7, 10, 20 % (выбрать нужное). Либо в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, вместо размера НДС указать фразу «НДС не облагается в соответствии с подп. __ п. __ ст. __ НК РФ» (указываются соответствующие подпункт, пункт и статья Налогового кодекса Российской Федерации). ↑

7 (Семи) рабочих дней, если Поставщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства ↑

Указывается в соответствии с предложением Поставщика ↑

Страна происхождение Товара подтверждается в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875. ↑

К товару, происходящему из иностранного государства, также приравнивается товар, происхождение которого не подтверждено в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 ↑

Данный пункт исключается, если при проведении закупки не применены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875

↑

5, 7, 10, 20 % (выбрать нужное) ↑