Тендер - Поставка государственных стандартных образцов в количестве 399 усл.ед. №269401177

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):г. Саратов, ул. Тверская, д. 51А.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.03.2024 по 04.04.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:28.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Участник закупки подает котировочную заявку в электронной форме через функционал электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки в любой момент с момента размещения в ЕИС извещения, но не позднее даты и времени окончания срока подачи котировочных заявок. Котировочная заявка направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов, содержащих документы и сведения, предусмотренные настоящим извещением. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, в соответствии с правилами, установленными на электронной площадке. Подача участником закупки котировочной заявки является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в запросе котировок, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор, в порядке, определяемом едиными требованиями к операторам электронных площадок установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию системы в сфере закупок. В течение одного часа с момента получения котировочной заявки оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику закупки в случае: - подачи котировочной заявки в форме электронного документа, не подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки; - подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все котировочные заявки; - получения котировочной заявки после даты или времени окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении.
Подведение итоговМесто подведения итогов:г. Саратов, ул. Тверская, д.51А, каб.50Дата подведения итогов:05.04.2024Порядок подведения итогов:Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в настоящем извещении, в которой указана наиболее низкая цена поставки товара, и которой в протоколе подведения итогов запроса котировок присвоен первый порядковый номер. При предложении наиболее низкой цены поставки товаров несколькими участниками закупки победителем запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее других котировочных заявок, в которых предложена такая же цена. Результаты рассмотрения котировочных заявок фиксируются в протоколе подведения итогов запроса котировок, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам не позднее даты окончания срока рассмотрения котировочных заявок. Указанный протокол в день окончания рассмотрения котировочных заявок направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. По результатам запроса котировок Заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предложенных участником закупки в своей котировочной заявке, в проект договора, прилагаемый к настоящему извещению. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных оплатой договора. Извещение_запрос_котировок_-_ГСО_ФХИ- ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку государственных стандартных образцов в количестве 399 усл.ед.

- Посмотреть таблицу с данными

к извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки.
Поставка государственных стандартных образцов (далее ГСО) в количестве 399 усл.ед. - Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности товара.
Назначение стандартного образца: - поверка, калибровка, установление и контроль стабильности градуировочных (калибровочных) характеристик средств измерений, а также контроль метрологических характеристик средств измерений при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; - аттестация методик (методов) измерений и контроль точности результатов измерений содержания компонентов в газовых смесях, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение стандартного образца: нефтеперерабатывающая, химическая промышленность, контроль технологических процессов, атмосферного воздуха и промышленных выбросов, сфера государственного регулирования при осуществлении деятельности в области здравоохранения; осуществление мероприятий государственного контроля.
ГСО должны быть разрешены для применения на территории РФ, т. е. при нормальных условиях использования, не должны причинять вред имуществу Заказчика.
ГСО должны быть новыми, не ранее 1 квартала 2024 года выпуска, ранее не использованными.
ГСО на момент поставки должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Утвержденные типы стандартных образцов), иметь действующее свидетельство об утверждении типа.
ГСО по п.п. 1÷19 должны соответствовать Государственной поверочной схеме по Приказу от 05.11.2019 г. № 2622 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений вязкости жидкостей» и выполнять функции рабочего эталона 2-ого разряда.
ГСО по п.п. 20÷27 должны соответствовать Государственной поверочной схеме ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности». Стандартные образцы в соответствии с ГОСТ 8.024 выполняют функцию рабочего эталона 1-го разряда.
ГСО должны соответствовать технической документации изготовителя и требованиям действующего законодательства РФ.
На момент поставки срок годности ГСО должен быть не менее 80 % от срока годности.
3. Требования к упаковке оборудования
ГСО должны поставляться в упаковке, исключающей их порчу, повреждение и/или уничтожение при транспортировке и складировании. ГСО должны быть упакованы либо в разовую, либо в многоразовую тару, обеспечивающую их сохранность от повреждений и загрязнений.
4. Условия доставки по месту расположения Заказчика
Поставщик производит доставку в соответствии с п. 1 Технического задания по месту расположения Заказчика своими силами и за счет собственных средств.
Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Саратов, ул. Тверская, д. 51А
Доставка по указанному адресу должна осуществляться в рабочее время, а именно:
- с понедельника по четверг с 08.30 по 16.00;
- в пятницу с 08.30 по 15.00.
Приемка в выходные и праздничные дни не производится.
к извещению о проведении запроса котировок
в электронной форме
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор на поставку №
г. Саратов «____»________ 2024 г.
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области» (ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А.Дубовикова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Главы 4 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А.Дубовикова» путем проведения запроса котировок в электронной форме (Протокол № от __.__.2024 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. На условиях, определенных Договором, Поставщик обязуется изготовить, поставить и передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить ГСО (далее по тексту - Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к договору).
1.2. Поставщик гарантирует, что к моменту передачи Заказчику Товар будет принадлежать ему на праве собственности, не будет отчужден, являться предметом залога, спора, состоять под арестом, будет свободен от прав третьих лиц, разрешен для применения на территории Российской Федерации.
1.3. Технические и функциональные характеристики, а также качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям Технического задания, входящего в состав документации о закупке способом запроса котировок, по результатам которого заключен Договор, с учетом особенностей котировочной заявки, поданной Поставщиком.
1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до ее передачи Заказчику лежит на Поставщике.

Цена договора и условия платежа
2.1. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в 5-ти дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчика с указанием новых реквизитов расчетного счета.
2.2. Общая цена Договора составляет [указать сумму цифрами и прописью], в том числе НДС 20% (при наличии).
2.3. Оплата за поставленный Товар производится путем безналичного расчета в размере 100 % (ста процентов) от цены каждой партии Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (УПД).
Для расчетов Поставщик представляет Заказчику счет, счет-фактуру (при наличии).
2.4. Цена договора (п. 2.2 Договора) включает стоимость товара, расходы Поставщика на изготовление, аттестацию, доставку до места расположения Заказчика, все налоги (включая НДС 20%- при наличии) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты Поставщика, связанные с исполнением им обязательств по Договору.
Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.
2.5. Цена Договора остается неизменной до момента исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.6.Договора. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств, Поставщик несет за свой счет.
2.6. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон в случае наступления случаев, указанных в пункте 5.4.6. Договора. При изменении цены договора Стороны подписывают дополнительное соглашение.
2.7. Платежи по Договору осуществляются в российских рублях.
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.9. В случае применения Заказчиком неустоек к Поставщику, расчет с Поставщиком производится после поступления на расчетный счет Заказчика оплаченной неустойки, предъявленной к Поставщику в соответствии с пунктами 7.2 настоящего договора.

Порядок, сроки и условия поставки
3.1. В срок прописанный в техническом задании Поставщик своими силами и за счет собственных средств осуществляет поставку Товара в адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Саратов, ул. Тверская, д. 51А.
О дате поставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика не менее чем за 2 (два) дня по телефону (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Поставка Товара по указанному адресу должна осуществляться в рабочее время, а именно:
- с понедельника по четверг с 08.30 до 16.00;
- в пятницу с 08.30 до 15.00.
Поставщик поставляет Товар со следующим комплектом документов на русском языке:
- паспорта на каждую единицу Товара;
- товарная накладная (УПД) в 2-х экземплярах
- инструкция по хранению и эксплуатации;
- свидетельства об утверждении типа:
ГСО по п.п. 1÷19 должны соответствовать Государственной поверочной схеме по Приказу от 05.11.2019 г. № 2622 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений вязкости жидкостей» и выполнять функции рабочего эталона 2-ого разряда.
ГСО по п.п. 20÷27 должны соответствовать Государственной поверочной схеме ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности». Стандартные образцы в соответствии с ГОСТ 8.024 выполняют функцию рабочего эталона 1-го разряда.
Датой поставки Товара является дата подписания товарной накладной (УПД).
3.2. При поставке Товар должен быть осмотрен Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте его поставки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки, в том числе должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара.
Приемка Товара Заказчиком осуществляется по количеству и качеству при наличии товарной накладной (УПД).
3.3. Заказчик подписывает со своей стороны товарную накладную (УПД) или оформляет мотивированный отказ от ее подписания с указанием недостатков, выявленных Заказчиком при приемке Товара, и сроками их устранения.
3.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной (УПД), Поставщик обязан устранить недостатки, недоделки, выявленные Заказчиком при приемке Товара, своими силами и за свой счет, в сроки, согласованные Сторонами.
3.5. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара в соответствии с Договором, является дата подписания Сторонами товарной накладной (УПД).
3.6. Подписанная между Заказчиком и Поставщиком товарная накладная (УПД) является основанием для окончательных расчетов Заказчика за поставленный в соответствии с условиями Договора Товар.
3.7. Переход к Заказчику права собственности на поставленную Установку происходит с момента подписания Сторонами товарной накладной (УПД).

Качество и комплектность Товара
4.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик гарантирует, что Товар:
- новый, ранее неиспользованный, 2024 года выпуска, аттестован и соответствует государственным стандартам и техническим требованиям, действующим в Российской Федерации;
- отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, в части требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации;
- соответствует требованиям ТУ изготовителя;
- имеет необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. ГСО должны поставляться в упаковке, исключающей их порчу, повреждение и/или уничтожение при транспортировке и складировании. ГСО должны быть упакованы либо в разовую, либо в многоразовую тару, обеспечивающую их сохранность от повреждений и загрязнений. При передаче товара в таре, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
4.4. Претензии Заказчика по комплектности поставки Товара принимаются и рассматриваются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара Заказчику.
4.5. В случае обнаружения несоответствия комплектности Товара показателям, указанным в спецификации к Договору, пункте 3.1. Договора и в товарной накладной (УПД), Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика и составить в двух экземплярах акт о недостаче (повреждении). Поставщик обязан своими силами и за свой счет возместить недопоставку в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.
4.6. Претензии по качеству Товара принимаются в течение гарантийного срока, предусмотренного Договором, за исключением случаев, когда обнаруженное несоответствие качеству явилось следствием неправильной ее эксплуатации Заказчиком.
4.7. При установлении Заказчиком факта несоответствия Товара условиям Договора о качестве Товара, а также условиям, предусмотренным Техническим заданием документации о закупке способом запроса котировок, Поставщик обязан своими силами и за свой счет в срок не более 20 (двадцати) календарных дней со дня получения подтверждающих документов о некачественном Товаре за свой счет и своими силами устранить все замечания или произвести замену некачественного Товара.
4.8. Замена некачественного Товара на новый, его допоставка производится за счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения соответствующей обоснованной претензии Заказчика. Транспортные расходы в оба конца оплачивает Поставщик.

Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Изготовить и поставить Товар Заказчику надлежащего качества, в надлежащей упаковке, в соответствии с условиями Договора в комплектности и сроки, установленные пунктом 3.1. Договора.
5.1.2. Не позднее, чем за 2 (два) дня предупредить Заказчика об осуществлении поставки Товара в письменной форме (допускается передача извещения посредством факсимильной связи или по электронной почте).
5.1.3. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору привлеченными третьими лицами (субпоставщиками).
5.1.4. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями Договора: поставляемый Товар должен соответствовать техническим и функциональным характеристикам, указанным в документации о закупке способом запроса котировок и котировочной заявке Поставщика.
5.1.5. Передать Заказчику одновременно с поставкой Товара в полном объеме документы, предусмотренные Договором.
5.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки Товара и подписания товарной накладной (УПД) либо обоснованного отказа от подписания товарной накладной (УПД).
5.2.2. Требовать своевременной оплаты за добросовестно поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.
5.3.2. Принять Товар в соответствии с условиями Договора, и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик Товара подписать товарную накладную (УПД) и передать один экземпляр Поставщику.
5.3.3. Произвести оплату по настоящему Договору в порядке и в сроки, установленные Договором.
5.3.4. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о выявленных недостатках Товара.
5.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Договору.
5.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение обязательств по Договору.
5.4.5. По согласованию с Поставщиком изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора.
5.4.6. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора изменить не более чем на двадцать процентов как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения предусмотренного Договором количества Товара при изменении потребности в Товарах, на поставку которого заключен Договор.
В случае изменения количества поставляемого Товара в сторону увеличения, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на двадцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара Заказчик изменит цену Договора указанным образом.
5.4.7. Требовать оплаты штрафов и неустоек в соответствии с условиями Договора.
5.4.8. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случае, если Поставщик допустил просрочку исполнения обязательств по п. 5.1.1. Договора (включая недопоставку, поставку некачественного, некомплектного, не соответствующего спецификации к Договору Товара) на срок более 20 (двадцать) календарных дней.
5.4.9. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае не достижения соглашения об изменении условий Договора или о его расторжении в соответствии с существенного изменившимися обстоятельствами.
5.4.10. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае получения письменного отказа Поставщика об устранении недостатков и дефектов Товара.

Гарантийные обязательства.
6.1. Поставщик предоставляет гарантийные обязательства в течение _______ календарных месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной (УПД).
6.2. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение указанного в пункте 6.1. Договора гарантийного срока при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации Товара.
6.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока производственных дефектов Товара Заказчик направляет в адрес Поставщика оформленную надлежащим образом претензию, а Поставщик обязуется заменить некачественный Товар на новый.
6.4. Допоставка некомплектного Товара производится за счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обоснованной претензии Заказчика.
6.5. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не истекает до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком, которые фиксируются комиссией, состоящей не менее чем их трех специалистов Заказчика, и подтверждаются соответствующим Актом.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара в течение 10 (десяти) календарных дней.
6.6. Транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного Товара, а также допоставкой некомплектного Товара несет Поставщик.
6.7. Указанный в пункте 6.1. Договора срок в отношении нового Товара, поставленного взамен дефектного, начинается с момента поставки.

Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недопоставки, нарушения срока, установленного пунктом 3.1. Договора, а равно поставка некомплектного, некачественного, не соответствующего спецификации Товара в нарушение условий настоящего Договора, Поставщик считается допустившим просрочку исполнения обязательств по Договору.
В таком случае Заказчик вправе требовать неустойку в размере 0,5 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.
7.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 6 Договора, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором сроков исполнения гарантийных обязательств.
7.4. Заказчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по оплате. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п. 2.3. Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.5. Указанные в настоящем разделе неустойки взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.6. Заказчик не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами.
7.7. Неустойка подлежит уплате в случае предъявления соответствующей Стороной письменной претензии с требованием об ее уплате. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения. Для целей определения размера неустойки цена договора принимается без учета НДС.
7.8. Уплата неустойки производится виновной Стороной перечислением денежных средств на расчетный счет потерпевшей Стороны в сроки, оговоренные в претензии.
7.9. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Договору.

Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (природные и промышленные катастрофы, пожары и наводнения, прочие стихийные бедствия, решения государственных органов, военные действия и гражданские беспорядки, террористические акты) непосредственно влияющих на выполнение условий настоящего Договора, срок исполнения Сторонами их обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Наступление указанных обстоятельств подтверждается справкой компетентного органа.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в период действия обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 7 (семь) календарных дней после начала их действия.
8.3. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению Договора, лишает Сторону, допустившую нарушение сроков уведомления, права ссылаться на такие обстоятельства в дальнейшем.
8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1-го месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства, в том числе в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности неустойки, в также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
9.4. При не урегулировании Сторонами в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области в установленном законодательством порядке.

Антикоррупционная оговорка

10.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) вознаграждения в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор заключен в электронной форме и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2024 года, а в части исполнения Сторонами своих обязательств по Договору - до полного их исполнения.

В части исполнения гарантийных обязательств: до истечения срока, установленного пунктами 6.1, 6.5 Договора.

Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и условиями Договора.

11.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, последний считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.5. При прекращении действия Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

11.6. Изменение положений Договора допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупках товаров, работ, услуг ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова». Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Договору. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнение, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

11.7. Договор может быть изменен по соглашению сторон при наступлении следующих случаев:

- изменение у Поставщика системы налогообложения (с общей на упрощенную и наоборот) и в случае получения (потери) освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС;

- изменение сроков поставки Товара в случае возникновения обстоятельств, которые на момент заключения Договора не могли быть предусмотрены.

11.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.9. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.10. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

11.11. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

11.12. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.13. Приложение к Договору составляет его неотъемлемую часть.

К Договору прилагается: - спецификация (Приложение № 1).

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору ____

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ

Форма № 1. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Котировочная заявка - Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме закупки, размещенное в ЕИС, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, (наименование Участника закупки) _, в лице _____________________________, действующего на основании _____________________ сообщает о согласии участвовать в открытом запросе котировок в

электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую котировочную заявку на ___________________________________.

(указать название запроса котировок)

Участник закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Участник (является/не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия) плательщиком налога на добавленную стоимость.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в запросе котировок, влияющими на цену Договора. Цена, указанная в нашей котировочной заявке, включает стоимость товара, расходы Поставщика на изготовление, аттестацию, доставку до места расположения Заказчика, страхование, все налоги (включая НДС 20%- при наличии) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты Поставщика, связанные с исполнением им обязательств по Договору.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если в нашей котировочной заявке нами не учтены какие-либо расходы, связанные с поставкой товара, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом запроса котировок, данная поставка будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и по цене, указанной в настоящей котировочной заявке.

5. В настоящей котировочной заявке (наименование участника закупки) декларирует, что на дату подачи котировочной заявки:

5.1. (наименование участника закупки) не находится в процессе ликвидации, не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5.2. деятельность (наименование участника закупки) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена;

5.3. у (наименование участника закупки) отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов от балансовой стоимости активов (наименование участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год.

5.4. сведения об (наименование участника закупки) отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.5. (наименование участника закупки) не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

6. В отношении объекта закупки мы предлагаем поставить: _________________________________________ [указать наименование и тип поставляемого товара] и сообщаем следующие данные о поставляемом товаре.

Страна происхождения Товара, производитель Товара_________________________________

Срок поставки Товара____________________________________________________________

Гарантийный срок_______________________________________________________________

Состав документации, передаваемой Поставщиком Заказчику при поставке________________

Иные сведения о товаре__________________________________________________________

7. Предлагаемая цена договора ________________________________________рублей,

(указать сумму прописью)

в том числе НДС ________________________________(в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).

Цена включает: _________________________________________________________

(указать сведения о включенных или не включенных в нее расходах)

- Посмотреть таблицу с данными

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

9. В случае признания нас победителем запроса котировок или иным участником закупки, с которым будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашей котировочной заявки, в срок не более чем 10 (десять) календарных дней со дня передачи Заказчиком проекта договора в наш адрес.

10. Мы извещены о включении сведений о (наименование участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае признания нас Победителем запроса котировок или участником закупки, с которым заключается договор, до момента подписания договора со стороны Заказчика, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.

13. К настоящей котировочной заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей котировочной заявки:

1……

2……..

(Должность уполномоченного лица) (Подпись) Ф.И.О.

(ссылка на доверенность)

М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению

• Участник закупки присваивает котировочной заявке номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
• В тексте предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований Технического задания и проекта договора .
• Участник указывает общую цену договора, в том числе производит расчет цены договора.
• Участник закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие
• Документ скрепляется подписью и печатью Участника закупки

Форма 2. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета участника закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

(Должность уполномоченного лица) (Подпись) Ф.И.О.

_________________________________________________________________________________________________(ссылка на доверенность)

М.П.

конец формы