Тендер - Поставка государственных стандартных образцов №306031396

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):634012, Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д. 17а, стр. 3, 4-й этаж.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.08.2025 по 15.08.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:07.08.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):15.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:634012, Томская область, Г. ТОМСК, УЛ. КОСАРЕВА, Д.17АДата подведения итогов:18.08.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ПРОЕКТ_договора_ГСО

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

поставки товара

г. Томск «____» __________ 2025 года

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мурсалимовой Нэлли Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Томский ЦСМ» и другими законодательными и нормативными актами, по итогам проведения запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку государственных стандартных образцов для нужд Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» на основании Протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме №____________________ от «____» __________ 2025 года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется в соответствии с Технической спецификацией (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в обусловленный Договором срок поставить ______________________________________________________________________ в количестве 94 шт. (далее по тексту – Товар, ГСО, СО), а Заказчик принять и оплатить Товар по цене, указанной в п.3.1. настоящего Договора.

Содержание и объемы работ указаны в Спецификации (Приложение №1). Требования к качеству и характеристикам комплектов ГСО указаны в Техническом задании (Приложение №2)

Срок годности стандартных образцов на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 75% срока годности, установленного в паспорте на ГСО.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, принадлежит ему на праве собственности, свободен от каких-либо прав третьих лиц, не заложен, не является предметом ареста, а импортный Товар ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

Поставляемый по настоящему договору Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Срок поставки Товара: не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Договора.

Наименования и количество Товара определяются Технической спецификацией.

Поставщик обязуется доставить Товар на территорию Заказчика, расположенную по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д. 17а, стр.3, 4-й этаж (далее по тексту – место поставки Товара или пункт назначения).

Поставщик обязуется поставлять товар в строго определенные часы работы Заказчика: в будние дни с 08:00 до 16:00 часов по местному времени (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).

Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара (дата поставки), после осуществления Заказчиком приемки Товара в пункте назначения. Факт приемки Товара подтверждается датой подписания уполномоченным представителем Заказчика экземпляров товарной накладной (УПД). Датой приёмки Товара является дата подписания документа о приёмке Товара Заказчиком. Право собственности на Товар, а также все риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с даты поставки.

Тара и упаковка Товара:

Товар поставляется в таре и упаковке предприятия-изготовителя, но в любом случае с соблюдением требований п.п. 2.6.2, 2.6.3. настоящего Договора.

Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Товара от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида. Стоимость тары и упаковки включена в цену Договора.

В случае, если Товар занимает более одного места:

Каждое место должно иметь следующую маркировку несмываемой краской на русском языке: название станции назначения, наименование Грузополучателя, наименование Поставщика, номер места, вес брутто, нетто и другие реквизиты по указанию Заказчика и согласованные с Поставщиком.

В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора.

В случае передачи Товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик (Грузополучатель) вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, либо предъявить к нему требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества в соответствии со статьей 475 Гражданского Кодекса РФ. Помимо требований, указанных в данном подпункте Заказчик (Грузополучатель) вправе начислить Поставщику штраф в размере 5% стоимости Товара, отгруженного в ненадлежащей (отсутствующей) таре (упаковке).

Поставщик обязан вместе с Товаром передать Заказчику следующие документы:

• товарная накладная (УПД) - 2 экз.;
• счет-фактура (если поставщик является плательщиком НДС) - 1 экз.;
• паспорт на каждый экземпляр ГСО.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая цена Договора включает в себя стоимость приобретаемого товара, в том числе расходы на изготовление, аттестацию, предпродажную подготовку товара, стоимость упаковки, тары, транспортные и иные расходы, связанные с доставкой Товара, налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), сборы и иные обязательные платежи и составляет _______________________________________________ (_______________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) ______________________ рублей.

Стоимость единицы Товара указана в Технической спецификации.

Количество и стоимость Товара указываются в товарных накладных (УПД), счетах-фактурах, передаваемых Заказчику одновременно с поставкой Товара.

Оплата производится не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты приёмки Товара при условии соответствия количества и качества Товара условиям настоящего договора. Датой приёмки считается дата подписания обеими сторонами документа о приёмке Товара.

Оплата по Договору осуществляется на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС) и подписанного документа о приёмке (товарной накладной или УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Товара признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Если Поставщик является плательщиком НДС, Поставщик обязан оформить и представить Заказчику счет-фактуру в порядке и сроки, установленные ст.ст.168 и 169 Налогового Кодекса Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление Счетов-фактур в размере суммы НДС, не принятой к зачету.

Оплата некачественного (в т.ч. некомплектного) Товара не производится. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (в т.ч. некомплектного), срок оплаты, установленный п.3.4. настоящего Договора, исчисляется, соответственно, с даты получения Заказчиком Товара надлежащего качества после устранения недостатков (ремонта) либо предоставленного в порядке замены некачественного Товара, а при поставке некомплектного товара - с момента доукомплектования некомплектного Товара либо замены некомплектного Товара на комплектный.

В случае поставки Товара в количестве, менее предусмотренного Договором, срок оплаты поставленного Товара, установленный п.3.4. настоящего Договора исчисляется с момента допоставки недостающего количества Товара.

Заказчик вправе зачесть начисленные Поставщику на основании настоящего договора суммы неустоек и иных убытков в счет уменьшения оплаты Товара, письменно уведомив об этом Поставщика.

С даты передачи Товара Заказчику и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика в соответствии с п.5 ст.488 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого по договору Товара должно соответствовать требованиям технической документации изготовителя Товара, а также требованиям Заказчика к Товару определенным в Технической спецификации.

Приемка Товара:

• по качеству производится в соответствии с условиями настоящего Договора, ГК РФ, документами о качестве, условиями стандартов и других норм и правил, существующих для данного вида Товара (действующим ГОСТам, ТУ, паспортам качества и т.д.), а также в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 (за исключением п. 19,20,22,23 указанной инструкции), в части, не противоречащей настоящему Договору и ГК РФ;
• по количеству производится в соответствии с условиями настоящего Договора, ГК РФ, а также в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 (за исключением п. 17,18,19,20,21,30 указанной инструкции), в части, не противоречащей настоящему Договору и ГК РФ.

Приемка Товара по количеству в отношении Товара, поступившего без тары, в открытой таре или в поврежденной таре, а также приемка Товара, поступившего в исправной таре, по весу брутто, количеству мест и на предмет отсутствия внешних видимых повреждений упаковки, производится представителем Заказчика в день получения Товара от Поставщика/Грузоперевозчика. Приемка Товара по количеству в отношении Товара, поступившего в исправной таре, на предмет полного соответствия фактического количества поставленного Товара сведениям, указанным в товаросопроводительных документах производится одновременно со вскрытием тары, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Товара от Поставщика/Грузоперевозчика. В случае обнаружения несоответствия количества поставленного Товара сведениям, указанным в товаросопроводительных документах и/или обнаружения внешних видимых повреждений упаковки (если Товар поставляется в упаковке) Заказчик с участием Поставщика (если поставка осуществляется транспортными средствами Поставщика)/Грузоперевозчика составляют соответствующий акт с указанием количества осмотренного Товара и характере выявленных при приемке несоответствий, в том числе о выявленной недостаче. Копия акта направляется одновременно с рекламационным актом, в порядке, описанном в п. 4.5. настоящего Договора.

Приемка Товара на предмет полного соответствия ассортимента и комплектации поставленного Товара, а также приемка Товара по качеству, на предмет отсутствия внешних видимых повреждений Товара, а также иных недостатков по качеству Товара, сведениям, указанным в товарной накладной (УПД), Технической документации, производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Товара от Поставщика/Грузоперевозчика по товаросопроводительным документам.

В случае обнаружения во время приемки несоответствия количества и/или качества поставляемого Товара сведениям, содержащимся в товаросопроводительных документах, Технической спецификации приемка должна быть приостановлена, и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения несоответствий Заказчик должен письменно уведомить Поставщика и направить Поставщику рекламационный акт, который будет являться надлежащим основанием для предъявления претензий Поставщику.

В рекламационном акте указывают следующее:

• дату и место составления акта;
• должности, фамилии, имена и отчества представителей Заказчика и/или Поставщика (в случае участия в приемке Представителей Поставщика);
• полное наименование Товара и его серийный номер (заводской номер);
• характер выявленных недостатков (недостачи, некомплектности, неисправностей) Товара;
• причину возникновения выявленных недостатков Товара;
• срок устранения недостатков 5 (пять) рабочих дней;
• действия, направленные на устранение недостатков;
• особое мнение (при наличии) кого-либо из представителей Поставщика и/или Заказчика.

При обнаружении в ходе приемки Товара недостатков Заказчик принимает Товар на ответственное хранение, обеспечивает сохранность такого Товара, письменно уведомляет об этом Поставщика.

При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара по качеству требованиям, указанным в настоящем Договоре или Технической спецификации, по инициативе любой из Сторон может быть проведена экспертиза качества поставленного Товара.

Экспертиза качества Товара должна быть проведена независимой экспертной организацией. При этом расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. Виновная сторона обязуется возместить пострадавшей стороне все расходы, связанные с проведением экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления копий документов, подтверждающих такие расходы и заключения экспертной организации.

Лицом, уполномоченным на принятие Товара, считается лицо, указанное в качестве грузополучателя, или имеющее доверенность на получение Товара. Лица, участвующие от имени Заказчика в приемке Товара, подписывающие соответствующие документы (товарную накладную (УПД) и иные документы) обязаны представить Поставщику заверенную подписью руководителя и печатью предприятия копию доверенности, подтверждающей полномочия данных лиц на совершение соответствующих юридически значимых действий, в том числе подписание соответствующих документов.

В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан по письменному требованию Заказчика заменить Товар на качественный либо устранить его недостатки в срок, определенный в соответствующем требовании Заказчика.

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям технической документации изготовителя Товара, требованиям Технической спецификации, назначению и потребительским свойствам товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае непоставки, несвоевременной поставки Товара Заказчик, помимо взыскания убытков, вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае поставки некачественного Товара (в том числе с нарушением комплектности), Поставщик обязан уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 10% от стоимости Товара ненадлежащего качества, за исключением случаев, когда Поставщик в согласованный с Заказчиком срок устранит дефекты Товара (доукомплектует Товар) либо произведет замену Товара.

В случае непредоставления Заказчику одновременно с Товаром документов, указанных в п.2.7. настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Заказчику по требованию последнего штрафную неустойку из расчета 0,01% от стоимости Товара за каждый непредставленный документ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, предусмотренного Договором, Поставщик, помимо взыскания убытков, вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Заказчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму за поставляемый Товар на размер требования в сумме начисленной неустойки (штрафных санкций) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору, исходя из размера неустойки (штрафных санкций), предусмотренного условиями настоящего Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору, а Поставщик не имеет права требовать продления установленного настоящим Договором срока поставки. Предусмотренные настоящим Договором неустойка и штрафные санкции уплачиваются Исполнителем после получения письменного требования Заказчика и в срок, установленный соответствующим письменным требованием. В случае неисполнения письменного требования Заказчика об уплате неустойки (штрафных санкций) указанное письменное требование будет одновременно признаваться заявлением Заказчика о зачете суммы неустойки (штрафных санкций) в счет оплаты за поставленный товар по настоящему Договору. В письменном требовании должна быть указана сумма, на которую обязательства прекращены зачетом полностью или в части.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Поставщик и Заказчик будут принимать все меры по разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона вправе предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления в арбитражный суд. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 15 дней со дня их поступления.

В случае, если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно (неисполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто и прочее, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

Если какое- либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны в срок не более 3-х дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

Если в срок, указанный в п. 8.2 и 8.6 настоящего Договора, Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора. При этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие 31.12.2025 года, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Договору и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Договора.

ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

10.1. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

10.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Договора.

10.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

10.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 8.7 настоящего Договора либо по соглашению Сторон или решению суда на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения Договора, с обязательным составлением акта сверки.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также в случае нарушения срока поставки определённого п.2.1. Договора более чем на 20 календарных дней. По истечении указанного срока Заказчик утрачивает интерес к исполнению договора Поставщиком и вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления письменного уведомления в адрес Поставщика. С момента направления письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора договор считается расторгнутым.

10.7. Поставщик не вправе без согласия Заказчика исполнять договор после истечения срока определенного в п.10.6 Договора, даже если Заказчик не известил Поставщика об отказе от договора в связи с нарушением срока исполнения.

Все уведомления направляются поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в договоре, а также с использованием любых иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Отправка уведомлений указанным способом считаются надлежащим уведомлением Поставщика.

10.9. В связи с возникшей потребностью Заказчик вправе уменьшить предусмотренные договором количество товаров, объем работ или услуг в процессе исполнения договора. При этом стороны обязаны снизить цену договора на размер стоимости исключаемого количества товаров, объема работ или услуг.

10.10. В связи с возникшей потребностью Заказчик вправе увеличить количество товаров, объем работ или услуг, предусмотренных или не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами услугами, предусмотренными договором, без проведения дополнительных процедур закупки. При увеличении количества товаров, объема работ или услуг цена договора не может увеличиться более, чем на 20 процентов цены договора.

10.11. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме, с указанием известных фактов или предоставив материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении обязана рассмотреть его и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящей статьи с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций, отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящей статьи и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий договор заключен в электронной форме на электронной площадке и подписан электронными цифровыми подписями Сторон.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Договор и Техническая спецификация к нему и иные документы, связанные и исполнением обязательств по Договору, переданные посредством электронной связи признаются сторонами юридически значимыми документами при наличии исходящего номера документа, подписи уполномоченного лица, а также печати Стороны. Использование электронной связи, не освобождает Стороны от обязанности представления подлинников документов в тридцатидневный срок с момента отправки по факсу.

Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. Передача персональных данных не рассматривается Сторонами как поручение обработки персональных данных. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных в рамках Договора персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, и несет ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий с такими данными. Персональные данные, полученные Сторонами друг от друга, используются ими исключительно в целях исполнения Договора. Стороны не вправе использовать персональные данные для целей, не связанных с исполнением Договора. Ответственность за достоверность персональных данных, предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения Договора, а также за правомерность передачи персональных данных, в частности за получение согласий субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет Сторона, передающая персональные данные. Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов, персональные данные которых ей переданы, о начале их обработки, поскольку обязанность осуществить соответствующее информирование на такую передачу несет передавшая персональные данные Сторона.

Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (адреса местонахождения, банковских реквизитов, телефонных номеров и пр.). В противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанным в настоящем Договоре реквизитам, считаются полученными (т.е. надлежащим образом переданными).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Техническая спецификация.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

14. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _____ от «___» ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Комплектация каждого ГСО:

- паспорт ГСО.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _____ от «___» ________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, характеристикам товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

Приобретаются стандартные образцы утвержденных типов, внесённые в Госреестр СО.

Технические, качественные, функциональные характеристики СО, паспорт и этикетка СО должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Каждый комплект ГСО должен иметь паспорт, подтверждающий метрологические характеристики ГСО. Каждый флакон ГСО должен иметь этикетку.

Требования к комплектации:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к характеристикам безопасности ГСО: класс 2а по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

Требования к упаковке: упаковка должна обеспечивать сохранность флаконов в упаковке и соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6.

Сроки выполнения работ по изготовлению и аттестации ГСО:

Не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания договора.

Срок годности стандартных образцов на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 75% срока годности, установленного в паспорте на ГСО.

Условия доставки:

- доставку Заказчик осуществляет за свой счёт.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ГСО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и

испытаний в Томской области»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФБУ «Томский ЦСМ»

_________ Н.В. Мурсалимова

« » 2025 г.

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме № 28/25-ЗКЭФ от 07.08.2025 г.

на право заключения договора на изготовление и поставку

государственных стандартных образцов

Томск 2025

- Посмотреть таблицу с данными

Общие положения

Способ осуществления конкурентной закупки: запрос котировок в электронной форме (далее по тексту – запрос котировок, ЗКЭФ или закупка).

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (сокращенное наименование ФБУ «Томский ЦСМ») (далее по тексту – Заказчик).
Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д. 17а.
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Телефон: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Контактное лицо: Савина Ирина Александровна.

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара: изготовление и поставка государственных стандартных образцов (далее по тексту – ГСО, СО, товар) в количестве 94 штук, в том числе: - Посмотреть таблицу с данными

Краткое описание предмета закупки: Приобретаются стандартные образцы утвержденных типов, внесённые в Госреестр СО.
Технические, качественные, функциональные характеристики СО, паспорт и этикетка СО должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Товар предназначен для использования в системе обеспечения единства измерений для:
- поверки, калибровки, градуировки средств измерений, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
- метрологической аттестации методик выполнения измерений;
- контроля погрешностей методик выполнения измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами, а также для других видов метрологического контроля.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто девяносто четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 40 копеек.

Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке: извещение находится в открытом доступе в течение срока подачи заявок на участие в закупке в Единой информационной системе (далее - ЕИС) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: www.zakupki.gov.ru, и на сайте электронной площадки ООО «РТС-тендер» (далее – ЭП) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://rts-tender.ru. В печатном виде по письменному запросу заинтересованных лиц Заказчик предоставляет таким лицам извещение о закупке, если такой запрос поступил не позднее 2-х дней до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Извещение предоставляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Томск, ул. Косарева, д. 17а, кабинет №104 в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00).

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление извещения о закупке: взимание платы не предусмотрено.

Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на которой проводится закупка: http://rts-tender.ru.

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: 07.08.2025 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок участие в закупке: 15.08.2025 г., 06 часов 00 минут (время московское).

Порядок подачи заявок на участие в закупке: прием заявок на участие в закупке осуществляется ежедневно и круглосуточно, начиная с даты начала срока подачи заявок на участие в закупке, на сайте ЭП ООО «РТС-тендер» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://rts-tender.ru, в форме электронных документов до дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, в порядке, установленном регламентом ЭП.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого лота закупки. Участник закупки имеет право изменить или отозвать заявку на участие в закупке, не позднее окончания срока подачи заявок, в порядке, установленном регламентом ЭП.
Открытие доступа к заявкам на участие в ЗКЭФ обеспечивает оператор ЭП в установленный в извещении о проведении закупки срок окончания подачи заявок. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в ЗКЭФ не формируется и не размещается в ЕИС.

Дата рассмотрения заявок участников закупки: 18.08.2025 г.

Порядок рассмотрения заявок участников закупки: рассмотрение, оценка и сопоставление заявок (подведение итогов) осуществляется в течение не более 3-х рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в ЗКЭФ.
Закупочная комиссия принимает решение о несоответствии заявки требованиям Извещения ЗКЭФ в случаях, если выявлено:
- непредставление в составе заявки сведений и документов, определённых в извещении ЗКЭФ либо наличия в таких документах недостоверных сведений,
- несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении ЗКЭФ;
- несоответствие заявки требованиям извещения ЗКЭФ,
- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в ЗКЭФ, если требование обеспечения таких заявок установлено в Извещении ЗКЭФ.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о признании несоответствующими требованиям, установленным в извещении о ЗКЭФ, всех заявок на участие в ЗКЭФ, или о признании соответствующей заявки только одного участника, ЗКЭФ признается несостоявшимся. Информация о признании ЗКЭФ несостоявшимся в Протокол подведения итогов ЗКЭФ.
Победителем в проведении ЗКЭФ признаётся участник закупки, заявка которого соответствует требования извещения ЗКЭФ и в которой предложена наиболее низкая цена договора. При наличии одинаковых предложений по значению наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем в проведении ЗКЭФ признается участник закупки, заявка на участие в ЗКЭФ которого поступила ранее заявок других участников закупки.

Дата подведения итогов закупки: 18.08.2025 г.

Порядок подведения итогов закупки: по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников ЗКЭФ закупочная комиссия формирует Протокол подведения итогов ЗКЭФ, в который вносится следующая информация:
- о членах закупочной комиссии, присутствующих на процедуре подведения итогов ЗКЭФ;
- общее количество поступивших заявок с указанием: регистрационного номера и даты поступления заявок, сведений об участниках закупки, подавших заявки;
- решение каждого члена закупочной комиссии по результатам рассмотрения заявок на участие в ЗКЭФ, в том числе: количества заявок на участие в ЗКЭФ, которые отклонены; основания отклонения каждой заявки на участие в ЗКЭФ с указанием положений извещения ЗКЭФ, которым не соответствует такая заявка;
- ценовые предложения участников ЗКЭФ;
- решение о выборе победителя с указанием решения каждого члена закупочной комиссии;
- сведения об участнике ЗКЭФ, ценовое предложение которого является лучшим за победителем;
- причины, по которым ЗКЭФ признан несостоявшимся, в случае если ЗКЭФ признан несостоявшимся по результатам рассмотрения заявок;
- сведения об объеме, цене закупаемых товаров (работ, услуг), сроке исполнения договора;
- дата подписания Протокола подведения итогов ЗКЭФ.
Протокол подведения итогов ЗКЭФ подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и Заказчиком в одном экземпляре не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
Протокол подведения итогов ЗКЭФ размещается в ЕИС и на ЭП в течение 3-х дней со дня его подписания.

Порядок заключения договора: договор с победителем закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭП и должен быть подписан электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно победителя закупки и Заказчика. Подписание договора также возможно на бумажном носителе.
Договор заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в ЕИС Протокола подведения итогов ЗКЭФ. Заказчик направляет проект договора, а Победитель обязан предоставить подписанный с его стороны договор в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения итогового протокола.
Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям извещения о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в извещении о закупке).

Сведения о праве Заказчика отменить закупку: Заказчик вправе отменить проведение ЗКЭФ до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в ЗКЭФ. Решение об отмене проведения ЗКЭФ размещается в ЕИС в форме извещения об отмене ЗКЭФ в день принятия такого решения.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
Для участия в настоящей закупке участник должен быть аккредитован на ЭП. Получить аккредитацию может любое заинтересованное лицо в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации предусмотренными документами ЭП, которые доступны для ознакомления в свободном доступе по адресу http://rts-tender.ru.
Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Федеральный закон 255-ФЗ), либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящем извещении, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом 255-ФЗ.
К участникам закупки применяются следующие обязательные требования:
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
- обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.
К участникам закупки Заказчик вправе предъявить следующие дополнительные требования:
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Требования к участникам конкретной закупки указываются Заказчиком в Части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения: переторжка не предусмотрена.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:
Заявка на участие в закупке должна содержать сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне одного участника закупки:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, сведения о руководителе (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, номер контактного телефона; адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте www.zakupki.gov.ru и/или на ЭП извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте www.zakupki.gov.ru и/или на ЭП извещения о проведении закупки, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее, чем за три месяца до дня размещения на сайте www.zakupki.gov.ru и/или на ЭП извещения о проведении закупки;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
При направлении на электронную торговую площадку документов для участия в закупке с использованием квалифицированной электронной подписи представитель юридического лица или индивиду-ального предпринимателя должен применять квалифицированный сертификат для физического лица и одновременно представлять машиночитаемую доверенность (МЧД), выданную в электронной форме от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя соответственно;
- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; в случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
- предложение о цене договора, о цене единицы товара;
- предложение о функциональных (потребительских свойствах), технических, качественных характеристиках, характеристиках безопасности товара, работы, услуги и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе по размерам, упаковке, отгрузке товара, по результатам работы;
- в случаях, предусмотренных извещением о закупке, также копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам;
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в извещении о закупке содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке или копия такого поручения);
- копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом закупки;
- копии документов, подтверждающих обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.
Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается закупка.
Документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены в соответствии с формами, установленными в Части III настоящего извещения «ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
Все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме.
В случае, если заявка не соответствует требованиям Заказчика к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, установленным в извещении о закупке, такая заявка подлежит отклонению.
20. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): цена договора включает в себя стоимость приобретаемого товара, в том числе расходы на изготовление, аттестацию, предпродажную подготовку товара, транспортные и иные расходы, связанные с доставкой Товара до адреса Заказчика, стоимость упаковки, тары, налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), сборы и иные обязательные платежи.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен - анализ рынка на основании ценовой информации, полученной от потенциальных поставщиков:
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с п. 10.3.2.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Томский ЦСМ» на основании ценовой информации производителя товара (Коммерческое предложение от 04.04.2025 г. № КП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). - Посмотреть таблицу с данными
При определении начальной (максимальной) цены договора использована наименьшая цена товара из полученных ценовых предложений в соответствии с пп. 10.3.2.1 п. 10.3.2 ч. 10.3 Положения о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Томский ЦСМ».

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками: валютой договора является рубль Российской Федерации.

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, а также срок и порядок его возврата, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора: не применяется.

Требования к качеству, характеристикам товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:
Приобретаются стандартные образцы утвержденных типов, внесённые в Госреестр СО.
Технические, качественные, функциональные характеристики СО, паспорт и этикетка СО должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Каждый комплект ГСО должен иметь паспорт, подтверждающий метрологические характеристики ГСО. Каждый флакон ГСО должен иметь этикетку.
Требования к комплектации: - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к характеристикам безопасности ГСО: класс 2а по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.
Требования к упаковке: упаковка должна обеспечивать сохранность флаконов в упаковке и соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:
Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д. 17а, стр. 3, 4-й этаж.
Условия поставки товара: Поставщик сообщает Заказчику о готовности Товара к отгрузке посредством электронной почты. Доставку Товара организовывает и обеспечивает Поставщик за свой счет.
Срок поставки товара: Поставщик обязуется поставить Товар в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания договора.

Форма, сроки и порядок оплаты товара:
Форма оплаты: оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету.
Сроки и порядок оплаты: оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки Товара, при условии соответствия количества и качества товара условиям договора, на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке:
Любой участник ЗКЭФ вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснении положений извещения ЗКЭФ. Разъяснения извещения ЗКЭФ осуществляются Заказчиком через ЭП посредством обмена документами между Заказчиком и участником закупки, направившим запрос в следующем порядке. Участник закупки направляет через ЭП электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений извещения о закупке. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с даты поступления такого запроса осуществляет разъяснение положений извещения ЗКЭФ и размещает их в ЕИС и на ЭП с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Разъяснения положений извещения ЗКЭФ не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение ЗКЭФ не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в ЗКЭФ. При этом:
- изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в ЗКЭФ не допускаются;
- срок подачи заявок на участие в ЗКЭФ должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС и на ЭП указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в ЗКЭФ оставалось не менее половины установленного срока подачи заявок на участие в ЗКЭФ.
Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке: 07.08.2025 г.
Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке: 14.08.2025 г. 24:00.

Предоставление национального режима при осуществлении закупок:
В соответствии с постановлением Правительства № 1875 от 23.12.2024 года «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление) в отношении Предмета закупки (ОКПД2 20.59.52.199) устанавливается приоритет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) российского происхождения.
При рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, в случае если есть заявки на участие в закупке от участников, предлагающих товар иностранного происхождения;
В случае заключения договора с участником закупки, указанным в предыдущем абзаце, договор заключается без учета снижения ценового предложения.
При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с положениями настоящего извещения, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
Участник закупки обязан указать (декларировать) в заявке на участие в закупке наименование страны происхождения поставляемых товаров.
Участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
Страна происхождения поставляемого товара устанавливается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
В случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара и предоставления документов и информации, подтверждающих страну происхождения товара, такая заявка приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства.
Ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несут участники закупки, подавшие соответствующие заявки.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:
Описание предлагаемых участником условий исполнения договора должно отображать все требования извещения о закупке в части количественных и качественных характеристик товара.
Не допускается указание характеристик со словами «не менее», «не более», «должен», «будет». При этом, если неопределённые указания «не более», «не менее», «ориентировочно», «примерно», «» «~» и иные тому подобные указания, основанные на данных технической документации на товар, используются участником при описании технических характеристик, то дополнительно должны быть предоставлены копии такой технической документации в составе заявки.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке:

При подготовке заявки участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

Заявка на участие в закупке заполняется участником закупки в соответствии с регламентом и инструкцией оператора ЭП, размещенной на его сайте, и требованиями извещения к содержанию и составу заявки на участие в закупке.

Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с формами документов, установленными в Части III «ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»:

- электронный документ «Техническое предложение участника запроса котировок в электронной форме» (форма № 2 Части III настоящего извещения) должен иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*), (*x), (*.xls), (*.xlsx);

- документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*), (*x), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д.

- файлы электронных документов формируются по принципу: один файл – один документ.

- допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается;

- все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати;

- файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый извещением, в каком файле находится;

- все документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны электронной подписью лица (в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), имеющего право действовать от имени участника закупки.

Участник закупки самостоятельно несёт все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие в закупке, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов закупки.

В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна содержать:

- соглашение таких лиц (или иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ. В таком соглашении должны быть указаны сведения:

- об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием объема услуг, подлежащих оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор;

- о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация характеризует конкретную закупку на поставку товаров.

Данные сведения конкретизируют и/или дополняют положения части I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».

Часть II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» является составной частью настоящего извещения о закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Форма № 1 Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

Возможен фирменный бланк

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку государственных стандартных образцов в полном объеме ______________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица))
выражает свое желание участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

Мы, __________________________________________________________________________________,
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица))
согласны осуществить изготовление и поставку государственных стандартных образцов в количестве 94 штук, в соответствии со всеми требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме № 28/25-ЗКЭФ от 07.08.2025 г. на общую сумму ____________________________________________ , в т.ч. НДС _________________.

Сведения об участнике закупки (необходимо заполнить): - Посмотреть таблицу с данными

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, ______________________________________ берет на себя обязательства подписать договор
(наименование участника закупки)
с ФБУ «Томский ЦСМ» в соответствии с требованиями извещения в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения итогового протокола.

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса котировок в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с ФБУ «Томский ЦСМ», мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения.

Сделка для ________________________ ______________________________ крупной.
(наименование участника закупки) (является/не является)
(Если для участника сделка является крупной, в составе заявки должно быть представлено решение об одобрении или о совершении крупной сделки).

Ответственное лицо по вопросам организационного характера:

__________________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

Приложения:

1.

2.

3.

…

(Необходимо перечислить представленные документы, с указанием количества страниц каждого документа)

Руководитель (уполномоченный представитель) ______________________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 2025 г.

М.П.

Форма № 2 Техническое предложение участника запроса котировок в электронной форме

Возможен фирменный бланк

Предлагаемые к поставке ГСО утвержденного типа и внесены в Госреестр СО.

Технические, качественные, функциональные характеристики ГСО, паспорт и этикетка ГСО соответствуют требованиям, установленным в ГОСТ ______________.

Каждый комплект ГСО имеет паспорт, подтверждающий метрологические характеристики ГСО. Каждый флакон ГСО имеет этикетку.

Характеристики безопасности ГСО:
- класс __ по ГОСТ _______.

Упаковка товара: упаковка обеспечивает сохранность ампул в упаковке и соответствует требованиям ГОСТ __________.

Количество и стоимость товара (необходимо заполнить):

- Посмотреть таблицу с данными

Комплектация товара (необходимо заполнить):

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченный представитель) ______________________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 2025 г.

М.П.

Форма №3 Декларация

Возможен фирменный бланк

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку государственных стандартных образцов в полном объеме ________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице __________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность уполномоченного лица)

подтверждает, что ________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

соответствует всем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом настоящего запроса котировок в электронной форме:

В отношении _______________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

Деятельность _______________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

на день подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год ________________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Подтверждаем, что в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведения о _________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

отсутствуют.

Руководитель (уполномоченный представитель) ______________________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 2025 г.

М.П.

ПРОЕКТ_договора_ГСО_с_изменениями_от_11.08.2025

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

на изготовление и поставку государственных стандартных образцов

г. Томск «____» __________ 2025 года

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мурсалимовой Нэлли Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Томский ЦСМ» и другими законодательными и нормативными актами, по итогам проведения запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку государственных стандартных образцов для нужд Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» на основании Протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме №____________________ от «____» __________ 2025 года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется в соответствии с Технической спецификацией (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в обусловленный Договором срок изготовить и поставить ______________________________________________________________________ в количестве 94 шт. (далее по тексту – Товар, ГСО, СО), а Заказчик принять и оплатить Товар по цене, указанной в п.3.1. настоящего Договора.

Содержание и объемы работ указаны в Спецификации (Приложение №1). Требования к качеству и характеристикам комплектов ГСО указаны в Техническом задании (Приложение №2)

Срок годности стандартных образцов на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 75% срока годности, установленного в паспорте на ГСО.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, принадлежит ему на праве собственности, свободен от каких-либо прав третьих лиц, не заложен, не является предметом ареста, а импортный Товар ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

Поставляемый по настоящему договору Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Срок изготовления и поставки Товара: не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Договора.

Наименования и количество Товара определяются Технической спецификацией.

Поставщик обязуется доставить Товар на территорию Заказчика, расположенную по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д. 17а, стр.3, 4-й этаж (далее по тексту – место поставки Товара или пункт назначения).

Поставщик обязуется поставлять товар в строго определенные часы работы Заказчика: в будние дни с 08:00 до 16:00 часов по местному времени (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).

Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара (дата поставки), после осуществления Заказчиком приемки Товара в пункте назначения. Факт приемки Товара подтверждается датой подписания уполномоченным представителем Заказчика экземпляров товарной накладной (УПД). Датой приёмки Товара является дата подписания документа о приёмке Товара Заказчиком. Право собственности на Товар, а также все риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с даты поставки.

Тара и упаковка Товара:

Товар поставляется в таре и упаковке предприятия-изготовителя, но в любом случае с соблюдением требований п.п. 2.6.2, 2.6.3. настоящего Договора.

Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Товара от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида. Стоимость тары и упаковки включена в цену Договора.

В случае, если Товар занимает более одного места:

Каждое место должно иметь следующую маркировку несмываемой краской на русском языке: название станции назначения, наименование Грузополучателя, наименование Поставщика, номер места, вес брутто, нетто и другие реквизиты по указанию Заказчика и согласованные с Поставщиком.

В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора.

В случае передачи Товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик (Грузополучатель) вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, либо предъявить к нему требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества в соответствии со статьей 475 Гражданского Кодекса РФ. Помимо требований, указанных в данном подпункте Заказчик (Грузополучатель) вправе начислить Поставщику штраф в размере 5% стоимости Товара, отгруженного в ненадлежащей (отсутствующей) таре (упаковке).

Поставщик обязан вместе с Товаром передать Заказчику следующие документы:

• товарная накладная (УПД) - 2 экз.;
• счет-фактура (если поставщик является плательщиком НДС) - 1 экз.;
• паспорт на каждый экземпляр ГСО.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая цена Договора включает в себя стоимость приобретаемого товара, в том числе расходы на изготовление, аттестацию, предпродажную подготовку товара, стоимость упаковки, тары, транспортные и иные расходы, связанные с доставкой Товара, налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), сборы и иные обязательные платежи и составляет _______________________________________________ (_______________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) ______________________ рублей.

Стоимость единицы Товара указана в Технической спецификации.

Количество и стоимость Товара указываются в товарных накладных (УПД), счетах-фактурах, передаваемых Заказчику одновременно с поставкой Товара.

Оплата производится не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты приёмки Товара при условии соответствия количества и качества Товара условиям настоящего договора. Датой приёмки считается дата подписания обеими сторонами документа о приёмке Товара.

Оплата по Договору осуществляется на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС) и подписанного документа о приёмке (товарной накладной или УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Товара признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Если Поставщик является плательщиком НДС, Поставщик обязан оформить и представить Заказчику счет-фактуру в порядке и сроки, установленные ст.ст.168 и 169 Налогового Кодекса Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление Счетов-фактур в размере суммы НДС, не принятой к зачету.

Оплата некачественного (в т.ч. некомплектного) Товара не производится. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (в т.ч. некомплектного), срок оплаты, установленный п.3.4. настоящего Договора, исчисляется, соответственно, с даты получения Заказчиком Товара надлежащего качества после устранения недостатков (ремонта) либо предоставленного в порядке замены некачественного Товара, а при поставке некомплектного товара - с момента доукомплектования некомплектного Товара либо замены некомплектного Товара на комплектный.

В случае поставки Товара в количестве, менее предусмотренного Договором, срок оплаты поставленного Товара, установленный п.3.4. настоящего Договора исчисляется с момента допоставки недостающего количества Товара.

Заказчик вправе зачесть начисленные Поставщику на основании настоящего договора суммы неустоек и иных убытков в счет уменьшения оплаты Товара, письменно уведомив об этом Поставщика.

С даты передачи Товара Заказчику и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика в соответствии с п.5 ст.488 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

Качество изготавливаемого и поставляемого по договору Товара должно соответствовать требованиям технической документации изготовителя Товара, а также требованиям Заказчика к Товару определенным в Технической спецификации.

Приемка Товара:

• по качеству производится в соответствии с условиями настоящего Договора, ГК РФ, документами о качестве, условиями стандартов и других норм и правил, существующих для данного вида Товара (действующим ГОСТам, ТУ, паспортам качества и т.д.), а также в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 (за исключением п. 19,20,22,23 указанной инструкции), в части, не противоречащей настоящему Договору и ГК РФ;
• по количеству производится в соответствии с условиями настоящего Договора, ГК РФ, а также в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 (за исключением п. 17,18,19,20,21,30 указанной инструкции), в части, не противоречащей настоящему Договору и ГК РФ.

Приемка Товара по количеству в отношении Товара, поступившего без тары, в открытой таре или в поврежденной таре, а также приемка Товара, поступившего в исправной таре, по весу брутто, количеству мест и на предмет отсутствия внешних видимых повреждений упаковки, производится представителем Заказчика в день получения Товара от Поставщика/Грузоперевозчика. Приемка Товара по количеству в отношении Товара, поступившего в исправной таре, на предмет полного соответствия фактического количества поставленного Товара сведениям, указанным в товаросопроводительных документах производится одновременно со вскрытием тары, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Товара от Поставщика/Грузоперевозчика. В случае обнаружения несоответствия количества поставленного Товара сведениям, указанным в товаросопроводительных документах и/или обнаружения внешних видимых повреждений упаковки (если Товар поставляется в упаковке) Заказчик с участием Поставщика (если поставка осуществляется транспортными средствами Поставщика)/Грузоперевозчика составляют соответствующий акт с указанием количества осмотренного Товара и характере выявленных при приемке несоответствий, в том числе о выявленной недостаче. Копия акта направляется одновременно с рекламационным актом, в порядке, описанном в п. 4.5. настоящего Договора.

Приемка Товара на предмет полного соответствия ассортимента и комплектации поставленного Товара, а также приемка Товара по качеству, на предмет отсутствия внешних видимых повреждений Товара, а также иных недостатков по качеству Товара, сведениям, указанным в товарной накладной (УПД), Технической документации, производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Товара от Поставщика/Грузоперевозчика по товаросопроводительным документам.

В случае обнаружения во время приемки несоответствия количества и/или качества поставляемого Товара сведениям, содержащимся в товаросопроводительных документах, Технической спецификации приемка должна быть приостановлена, и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения несоответствий Заказчик должен письменно уведомить Поставщика и направить Поставщику рекламационный акт, который будет являться надлежащим основанием для предъявления претензий Поставщику.

В рекламационном акте указывают следующее:

• дату и место составления акта;
• должности, фамилии, имена и отчества представителей Заказчика и/или Поставщика (в случае участия в приемке Представителей Поставщика);
• полное наименование Товара и его серийный номер (заводской номер);
• характер выявленных недостатков (недостачи, некомплектности, неисправностей) Товара;
• причину возникновения выявленных недостатков Товара;
• срок устранения недостатков 5 (пять) рабочих дней;
• действия, направленные на устранение недостатков;
• особое мнение (при наличии) кого-либо из представителей Поставщика и/или Заказчика.

При обнаружении в ходе приемки Товара недостатков Заказчик принимает Товар на ответственное хранение, обеспечивает сохранность такого Товара, письменно уведомляет об этом Поставщика.

При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара по качеству требованиям, указанным в настоящем Договоре или Технической спецификации, по инициативе любой из Сторон может быть проведена экспертиза качества поставленного Товара.

Экспертиза качества Товара должна быть проведена независимой экспертной организацией. При этом расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. Виновная сторона обязуется возместить пострадавшей стороне все расходы, связанные с проведением экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления копий документов, подтверждающих такие расходы и заключения экспертной организации.

Лицом, уполномоченным на принятие Товара, считается лицо, указанное в качестве грузополучателя, или имеющее доверенность на получение Товара. Лица, участвующие от имени Заказчика в приемке Товара, подписывающие соответствующие документы (товарную накладную (УПД) и иные документы) обязаны представить Поставщику заверенную подписью руководителя и печатью предприятия копию доверенности, подтверждающей полномочия данных лиц на совершение соответствующих юридически значимых действий, в том числе подписание соответствующих документов.

В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан по письменному требованию Заказчика заменить Товар на качественный либо устранить его недостатки в срок, определенный в соответствующем требовании Заказчика.

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям технической документации изготовителя Товара, требованиям Технической спецификации, назначению и потребительским свойствам товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае непоставки, несвоевременной поставки Товара Заказчик, помимо взыскания убытков, вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае поставки некачественного Товара (в том числе с нарушением комплектности), Поставщик обязан уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 10% от стоимости Товара ненадлежащего качества, за исключением случаев, когда Поставщик в согласованный с Заказчиком срок устранит дефекты Товара (доукомплектует Товар) либо произведет замену Товара.

В случае непредоставления Заказчику одновременно с Товаром документов, указанных в п.2.7. настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Заказчику по требованию последнего штрафную неустойку из расчета 0,01% от стоимости Товара за каждый непредставленный документ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, предусмотренного Договором, Поставщик, помимо взыскания убытков, вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Заказчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму за поставляемый Товар на размер требования в сумме начисленной неустойки (штрафных санкций) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору, исходя из размера неустойки (штрафных санкций), предусмотренного условиями настоящего Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору, а Поставщик не имеет права требовать продления установленного настоящим Договором срока поставки. Предусмотренные настоящим Договором неустойка и штрафные санкции уплачиваются Исполнителем после получения письменного требования Заказчика и в срок, установленный соответствующим письменным требованием. В случае неисполнения письменного требования Заказчика об уплате неустойки (штрафных санкций) указанное письменное требование будет одновременно признаваться заявлением Заказчика о зачете суммы неустойки (штрафных санкций) в счет оплаты за поставленный товар по настоящему Договору. В письменном требовании должна быть указана сумма, на которую обязательства прекращены зачетом полностью или в части.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Поставщик и Заказчик будут принимать все меры по разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона вправе предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления в арбитражный суд. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 15 дней со дня их поступления.

В случае, если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно (неисполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто и прочее, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

Если какое- либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны в срок не более 3-х дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

Если в срок, указанный в п. 8.2 и 8.6 настоящего Договора, Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора. При этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие 31.12.2025 года, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Договору и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Договора.

ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

10.1. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

10.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Договора.

10.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

10.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 8.7 настоящего Договора либо по соглашению Сторон или решению суда на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения Договора, с обязательным составлением акта сверки.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также в случае нарушения срока поставки определённого п.2.1. Договора более чем на 20 календарных дней. По истечении указанного срока Заказчик утрачивает интерес к исполнению договора Поставщиком и вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления письменного уведомления в адрес Поставщика. С момента направления письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора договор считается расторгнутым.

10.7. Поставщик не вправе без согласия Заказчика исполнять договор после истечения срока определенного в п.10.6 Договора, даже если Заказчик не известил Поставщика об отказе от договора в связи с нарушением срока исполнения.

Все уведомления направляются поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в договоре, а также с использованием любых иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Отправка уведомлений указанным способом считаются надлежащим уведомлением Поставщика.

10.9. В связи с возникшей потребностью Заказчик вправе уменьшить предусмотренные договором количество товаров, объем работ или услуг в процессе исполнения договора. При этом стороны обязаны снизить цену договора на размер стоимости исключаемого количества товаров, объема работ или услуг.

10.10. В связи с возникшей потребностью Заказчик вправе увеличить количество товаров, объем работ или услуг, предусмотренных или не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами услугами, предусмотренными договором, без проведения дополнительных процедур закупки. При увеличении количества товаров, объема работ или услуг цена договора не может увеличиться более, чем на 20 процентов цены договора.

10.11. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме, с указанием известных фактов или предоставив материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении обязана рассмотреть его и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящей статьи с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций, отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящей статьи и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий договор заключен в электронной форме на электронной площадке и подписан электронными цифровыми подписями Сторон.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Договор и Техническая спецификация к нему и иные документы, связанные и исполнением обязательств по Договору, переданные посредством электронной связи признаются сторонами юридически значимыми документами при наличии исходящего номера документа, подписи уполномоченного лица, а также печати Стороны. Использование электронной связи, не освобождает Стороны от обязанности представления подлинников документов в тридцатидневный срок с момента отправки по факсу.

Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. Передача персональных данных не рассматривается Сторонами как поручение обработки персональных данных. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных в рамках Договора персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, и несет ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий с такими данными. Персональные данные, полученные Сторонами друг от друга, используются ими исключительно в целях исполнения Договора. Стороны не вправе использовать персональные данные для целей, не связанных с исполнением Договора. Ответственность за достоверность персональных данных, предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения Договора, а также за правомерность передачи персональных данных, в частности за получение согласий субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет Сторона, передающая персональные данные. Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов, персональные данные которых ей переданы, о начале их обработки, поскольку обязанность осуществить соответствующее информирование на такую передачу несет передавшая персональные данные Сторона.

Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (адреса местонахождения, банковских реквизитов, телефонных номеров и пр.). В противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанным в настоящем Договоре реквизитам, считаются полученными (т.е. надлежащим образом переданными).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Техническая спецификация.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

14. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _____ от «___» ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Комплектация каждого ГСО:

- паспорт ГСО.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _____ от «___» ________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, характеристикам товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

Приобретаются стандартные образцы утвержденных типов, внесённые в Госреестр СО.

Технические, качественные, функциональные характеристики СО, паспорт и этикетка СО должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Каждый комплект ГСО должен иметь паспорт, подтверждающий метрологические характеристики ГСО. Каждый флакон ГСО должен иметь этикетку.

Требования к комплектации:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к характеристикам безопасности ГСО: класс 2а по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

Требования к упаковке: упаковка должна обеспечивать сохранность флаконов в упаковке и соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6.

Сроки выполнения работ по изготовлению и аттестации ГСО:

Не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания договора.

Срок годности стандартных образцов на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 75% срока годности, установленного в паспорте на ГСО.

Условия доставки:

- доставку Заказчик осуществляет за свой счёт.

- Посмотреть таблицу с данными