Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Дата и место регистрации участника закупки, наименование регистрирующего органа, номер свидетельства:
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком по вопросам, возникающим в ходе проведения закупки, нами уполномочен ____________________________________________________________________.
(наименование (ФИО) уполномоченного лица, его адрес, телефон, адрес электронной почты,
а также контактные данные человека, ответственного за исполнение договора)
(указывается наименование / ФИО участника закупки)
- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;
- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь»;
- гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором персональных данных будет федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» и дали согласие на их обработку.
«____»___________ 20__ г.
____________________ (Полное или сокращенное наименование участника закупки)
____________________ (Подпись, печать)
Для юридических лиц ↑
Для индивидуальных предпринимателей ↑
ПРОЕКТ_договора_на_закупку_ГСМ_(ЦКС_Владимир)
ДОГОВОР № ____________
Москва
«____» ____________ 2025 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГП КС), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Филиала - Центр космической связи «Владимир» (ЦКС «Владимир») Власова Ивана Владимировича, действующего на основании доверенности от 22.05.2025 № 95, с одной стороны и
__________ (_________), именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», с учетом требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок передать Покупателю горюче-смазочные материалы (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору, далее – Спецификация), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него предусмотренную Договором денежную сумму.
Цена Договора
Цена на Товар указана в Спецификации.
Общая цена Договора (далее также – Цена Договора) составляет _________ ( и /100) руб., в т.ч. НДС ( %) в размере _________ (_________ и /100) руб. / НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ.
В цену Товара включена стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, транспортировки, разгрузки Товара по адресу, указанному в Спецификации, и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением им обязанностей по Договору.
Цена на Товар является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.
Сторонами согласовано и подтверждается, что в случае, если в течение срока действия Договора произойдет изменение указанной в Договоре ставки НДС по любой причине, Цена Договора и цены каждой единицы Товара также остаются неизменными и включают НДС по изменившейся ставке.
Срок и условия передачи Товара
Товар, соответствующий Спецификации, с полным комплектом технической и иной сопроводительной документации изготовителя и Поставщика, включая в том числе товарную накладную по форме ТОРГ-12 (далее – товарная накладная) или универсальный передаточный документ (далее – УПД), счет, счет-фактуру (если счета-фактуры подлежат оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также Акт приема-передачи Товара по комплектности и качеству по форме, указанной в Приложении № 2 к Договору (далее – Акт), должен быть передан Поставщиком Покупателю в срок, указанный в Спецификации. Передача Товара производится по адресу, указанному в Спецификации.
Досрочная передача Товара допускается по согласованию с Покупателем.
О готовности передать Товар Поставщик обязан по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Горбунов Алексей Владимирович) уведомить Покупателя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты передачи Товара.
Датой передачи Товара является дата подписания Покупателем товарной накладной/УПД. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной/УПД.
Сторонами согласовано, что Товар с даты его передачи Покупателю до его полной оплаты не находится в залоге у Поставщика.
Платежи
Оплата по Договору производится Покупателем в следующем порядке: платеж в размере 100% от Цены Договора, указанной в п. 2.2 Договора, перечисляется Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта, при условии получения счета на общую сумму Товара и счета-фактуры (если счета-фактуры подлежат оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Если составление и выставление Поставщиком счетов-фактур с нарушением требований, установленных законодательством, привело к тому, что Покупатель понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и иных налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов должна быть компенсирована Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.
Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Качество Товара
Товар должен быть новым, ранее в эксплуатации (употреблении, ремонте) не состоявшим, пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Товар должен быть свободен от всех таможенных платежей, обременений и прав третьих лиц, не состоять в споре и/или под арестом (запрещением).
Качество Товара должно соответствовать параметрам, предусмотренным Спецификацией, стандартам и техническим характеристикам фирмы-изготовителя, а также законодательству Российской Федерации.
Упаковка и маркировка
Товар должен быть передан Покупателю в таре (упаковке), обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки. Тара (упаковка) Товара должна быть идентифицирована для целей Договора путем маркировки. Тара входит в стоимость Товара и возврату не подлежит.
Тара (упаковка) и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа (Межгосударственный стандарт ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Упаковка. Термины и определения»), техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», а также международным стандартам упаковки ISO/TC 122 – «Упаковка».
Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности
Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем в соответствии с сопроводительными документами изготовителя и Поставщика, указанными в п. 3.1 Договора.
Приемка Товара по количеству производится в соответствии с сопроводительными документами и Спецификацией в момент его получения по адресу, указанному в Спецификации, при этом производится вскрытие тары, упаковки, проверяется наличие внешних дефектов. При отсутствии у Покупателя претензий по количеству и при отсутствии внешних дефектов поставленного Товара Покупатель получает Товар и подписывает товарную накладную/УПД, после этого Товар считается переданным Поставщиком Покупателю. Сторонами согласовано, что подписание товарной накладной/УПД подтверждает исключительно передачу Покупателю Товара и его приемку по количеству, не свидетельствует о соответствии комплектности и/или качества Товара условиям Договора.
В случае выявления несоответствий в поставленном Товаре (количества, маркировки на Товаре и заводской упаковке, технических характеристик, наличие внешних дефектов и пр.) Покупатель составляет акт с перечнем выявленных недостатков и направляет его Поставщику, а Поставщик обязан устранить недостатки, заменить или допоставить Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения акта. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.
Приемка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем самостоятельно в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания товарной накладной/УПД. Проверка Товара по качеству и комплектности осуществляется согласно сопроводительным документам фирмы-изготовителя Товара. После приёмки Товара по качеству и комплектности Покупатель подписывает Акт, один экземпляр Акта направляет Поставщику и осуществляет оплату в соответствии с п. 4.1. Договора.
В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара по качеству и комплектности недостатков Товара (некомплектность Товара, несоответствие качества Товара условиям Договора и/или документов, относящихся к Товару, отсутствие/несоответствие требованиям Договора/законодательства документов, относящихся к Товару, иных подобных недостатков) Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар на качественный и комплектный в кратчайший срок, который не должен превышать 7 (семи) рабочих дней с даты получения Поставщиком от Покупателя соответствующего требования.
Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в связи с возвратом (заменой) Товара, подлежат возмещению Поставщиком.
Претензии к качеству Товара, в т.ч. касающиеся скрытых дефектов, могут быть заявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока, указанного в разделе 8 Договора.
Гарантия качества
Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока. Гарантийный срок указан в Спецификации.
В случае выявления недостатков и/или выхода из строя переданного Товара в течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в кратчайший срок, который не должен превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком требования Покупателя. Гарантийный срок на Товар в этом случае продлевается на количество дней с момента обнаружения недостатков Товара и до их устранения Поставщиком и передачи нового Товара Покупателю.
В течение гарантийного срока Поставщик берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой неисправного Товара от Покупателя и обратно.
В случае существенного нарушения Покупателем условий эксплуатации Товара, указанных в сопроводительных документах фирмы-изготовителя Товара, Поставщик не несет обязательств по его гарантийному обслуживанию. Бремя доказывания существенного нарушения условий эксплуатации Товара Покупателем несет Поставщик.
Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна в кратчайший разумный срок уведомить другую Сторону в письменном виде. В уведомлении должны быть указаны: обстоятельства непреодолимой силы, обоснование причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств по Договору, прогноз влияния обстоятельств непреодолимой силы на сроки выполнения обязательств по Договору, а также меры, которые приняты Стороной для предотвращения (минимизации) возможных рисков. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности могут служить, в частности, документы, выдаваемые компетентными органами (организациями).
Сторона, не направившая необходимого уведомления или направившая уведомление с нарушением установленного срока, обязана возместить другой Стороне все связанные с этим убытки.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, влекущих увеличение сроков передачи Товара более чем на 1 (один) месяц, Покупатель вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке. При этом Покупатель не возмещает Поставщику убытки и/или расходы, вызванные односторонним отказом от Договора.
Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, должны быть урегулированы Сторонами в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и уведомить Сторону-заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение 20 (двадцати) дней с даты её получения.
Все не урегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
Ответственность Сторон
За нарушение Поставщиком сроков передачи Товара, а также сроков, указанных в п. 7.5 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.
В случае, если просрочка по передаче Товара составит более одного месяца и Покупатель утратит интерес к Договору, Покупатель имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 10% от Цены Договора, а Поставщик обязан уплатить неустойку в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Покупателя соответствующего требования об уплате неустойки.
В случае, если Поставщик передал Покупателю Товар ненадлежащего качества/комплектности с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, указанный в п. 7.5 Договора, Покупатель имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 10% от Цены Договора, а Поставщик обязан уплатить неустойку в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Покупателя соответствующего требования об уплате неустойки, после чего забрать Товар у Покупателя по акту возврата Товара по адресу, указанному в Спецификации.
За нарушение Покупателем срока оплаты, указанного в п. 4.1. Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
За нарушение Поставщиком сроков, указанных в п. 8.2 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости соответствующего Товара, подлежащего ремонту/замене, за каждый день просрочки.
Любые штрафные санкции за нарушение обязательств любой из Сторон по Договору могут быть применены Сторонами только при условии письменного требования о применении таких санкций. Сторона обязана произвести оплату штрафных санкций в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения требования.
Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Покупателя или Поставщика).
В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1 – 12.2 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1 – 12.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктом 12.1 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.2 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик или Покупатель имеет право отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление другой Стороне. Сторона, по чьей инициативе был прекращен настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого прекращения.
Конфиденциальность
Стороны пришли к соглашению считать, что вся информация о Покупателе и его деятельности, инфраструктуре, оборудовании и пр., полученная Поставщиком при исполнении настоящего Договора, является конфиденциальной. Поставщик обязуется не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам и предпринять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации как в течение срока действия Договора, так и после его прекращения по любой причине могут осуществляться только с письменного согласия Покупателя.
Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации.
Поставщик не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Поставщик обязуется сообщать Покупателю обо всех запросах соответствующей информации государственными органами и раскрыть государственному органу только ту часть конфиденциальной информации, передача которой требуется по закону.
Прочие условия
Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме посредством заключения Дополнительных соглашений и подписаны обеими Сторонами.
Об изменении реквизитов, в т.ч. адресов, реорганизации, ликвидации, возбуждении дела о банкротстве Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга в порядке, указанном в п. 14.4 Договора.
Если иное не предусмотрено Договором, все юридически значимые сообщения, уведомления и документы (включая товарные накладные, УПД, акты, счета, претензии, уведомления об одностороннем отказе от Договора и др.) по Договору или в связи с ним оформляются Сторонами письменно и отправляются заказным письмом, курьерской службой или с нарочным по почтовым адресам, указанным в Договоре (в случае изменения почтового адреса – по последнему почтовому адресу Стороны, о котором другая Сторона была письменно уведомлена способом, указанным в настоящем пункте Договора).
Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение в рамках исполнения Договора первичных учетных документов (в том числе товарных накладных, УПД), а также счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) в электронном формате при наличии подписанного Сторонами соглашения об использовании электронного документооборота. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Обмен документами в электронном виде между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.
В случае, если поставляемый Товар подлежит прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», то УПД, счета-фактуры, в том числе корректировочные счета-фактуры, выставляются в электронной форме с указанием реквизитов прослеживаемости (п. 5 ст.169 НК РФ). Ответственность за корректность реквизитов прослеживаемости в предоставленных документах несет Поставщик.
К Договору в качестве его неотъемлемой части прилагается:
Спецификация (Приложение №1),
Форма Акта приема-передачи Товара по комплектности и качеству (Приложение №2),
______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________, действующего на основании ______________, с одной стороны и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГП КС), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, удостоверяют нижеследующее:
В соответствии с Договором № ___________ от _.__.202_ (далее – Договор) Поставщик передал Покупателю, а Покупатель принял следующий товар (далее – Товар):
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
