Тендер - Поставка горюче-смазочных материалов №297475117

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Ненецкий АОМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.04.2025 по 06.05.2025Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 2._Техническое_задание_(ГСМ)

Техническое задание

1. Заказчик: МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»

2. Наименование закупки: Поставка горюче-смазочных материалов

3. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Юбилейная дом 22, склад Заказчика

4. Сроки поставки Товара: с момента подписания Договора по 30 июня 2025 г.

5. Условия поставки Товара:

1) Весь поставляемый товар должен быть новым и доставлен в упаковке, предохраняющей товар от внешних механических и иных воздействий.

2) Товар по своим параметрам должен соответствовать параметрам, указанным в Техническом задании;

3) Все расходы должны быть включены в цену, в том числе расходы на погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку до места поставки, указанного Заказчиком, упаковку и маркировку товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включаемых в цену товара.

6. Качество и комплектность товара

Поставщик обязан поставить Товар свободным от прав и притязаний третьих лиц.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, соответствовать по качеству стандартам или техническим условиям завода – изготовителя, что должно подтверждаться необходимыми документами, а также иметь соответствующую маркировку, должен быть новым, не бывшим в употреблении. Документы, подтверждающие качество Товара передаются Заказчику вместе с Товаром.

7. Описание и количество Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Везде, где в закупочной документации есть указания на товарные знаки, допускается использование аналогов.

Поставщик обязан поставить Товар свободным от прав и притязаний третьих лиц.

Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству стандартам или техническим условиям завода – изготовителя, что должно подтверждаться необходимыми документами, а также иметь соответствующую маркировку, должен быть новым, не бывшим в употреблении. Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику вместе с Товаром.

Гарантийные обязательства определяются технической документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев.

Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в продукции в течение гарантийного срока, или заменить продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком (Получателем) правил эксплуатации и хранения Товара.

Устранение дефектов или замена продукции производится в 10-ти дневный срок после получения сообщения Заказчика (Получателя) о выявленных дефектах, если иной срок не установлен стандартами, техусловиями, условиями контракта.

Составил:

Главный инженер ______________________/П.Г. Макаренко

4._Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с данными1._Аукционная_документация_АТП_(ГСМ_для_смп) - Посмотреть таблицу с данными

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аукцион в электронном виде на поставку горюче-смазочных материалов

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

г. Нарьян-Мар

2025 г.

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящий аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г., Положением о закупках товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» (далее по тексту Положение о закупках) и Регламентом оператора электронной площадки – УТП Сбербанк -АСТ

Адрес электронной торговой площадки в сети "Интернет" https://utp.sberbank-ast.ru.

Документация о проведении аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (официальный сайт), на электронной торговой площадке https://utp.sberbank-ast.ru (ЭТП).

Документация о проведении аукциона в электронной форме раскрывает, конкретизирует и дополняет Положение о закупках, а также информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона в электронной форме; в случае любых противоречий между ними документация о проведении аукциона в электронной форме имеет приоритет.

Все Приложения к Извещению являются ее неотъемлемой частью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

В заявке участник указывает следующие сведения:

Конкретные показатели предлагаемого для поставки товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии) предлагаемого для поставки товара, наименование страны происхождения товара! В случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара, данный факт не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки подавший такую заявку.

При указании конкретных показателей относительно предлагаемого к поставке товара Участнику закупки необходимо указать такие сведения по всем показателям (параметрам) товара и в единицах измерения, указанных Заказчиком.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать требованиям заказчика к техническим характеристикам товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, безопасности, комплектации, параметрам и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика согласно Таблице № 1 (Техническая часть Часть II настоящей документации об аукционе в электронной форме).

Пояснение:

Если документация предусматривает поставку товаров, в отношении которых указаны характеристики, то участником закупки указываются конкретные значения показателей предлагаемых к поставке товаров, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и их товарные знаки (словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии). При этом наименования, количество показателей товаров, комплектность, содержащиеся в первой части заявки участника закупки, должны соответствовать наименованиям, количеству показателей товара, комплектности, установленным заказчиком. Соответствие предлагаемого товара будет устанавливаться по значениям показателей, техническим и функциональным параметрам, комплектности установленным для такого товара заказчиком.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами "или эквивалент", "не хуже", «типа», «не менее», «не более», «+» и т.п. и допускать разночтения или двусмысленное толкование, т. е. должны быть конкретными (исключение: допускается указание данных слов в случае указания их в техническом паспорте товара.)

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными Заказчиком в документации об открытом аукционе в электронной форме.

При подготовке предложения о поставляемых товарах, участником может быть взят за основу соответствующий раздел - Таблица № 1 (Техническая часть Часть II настоящей документации об аукционе в электронной форме), устанавливающий требования к таким товарам, и предложение участника должно быть подано с учетом этих требований.

Анкетные данные участника, заполненные по предложенной форме настоящей инструкции.

Сведения в виде декларации о соответствии участника требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе (форма произвольная):

3.1) О не проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3.2) О не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

3.3) Об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к документации о проведении аукциона:

Приложение № 1 – Формы документов

Приложение № 1

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА №1

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Кому: Муниципальное унитарное предприятие «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие

Дата: «____» ____________20__г.

Изучив документацию о проведении аукциона в электронной форме, мы, участники закупки, согласны _________________________ и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия договора, указанные в документации о проведении аукциона в электронной форме (техническом задании, проекте договора) №_______________________ (номер извещения на официальном сайте ЕИС).

Мы согласны с условиями, порядком и сроком оплаты.

Мы уведомлены о том, что в случае нашего уклонения от подписания договора по итогам аукциона, а также в случае, если договор с нами будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением нами договора, сведения о нас будут переданы для включения в Реестр недобросовестных поставщиков.

Достоверность сведений, представленных нами в заявке на участие в аукционе, гарантируем.

ФОРМА №2

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(Заполняется на фирменном бланке организации)

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

Примечание: Заявка, поданная с нарушениями требований к содержанию, может быть отклонена, как не соответствующая требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Представлен в файле «Техническое задание.pdf»

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Представлен в файле «Проект договора»

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НМЦД

Представлен в файле «Расчет НМЦД.pdf»

3._Проект_договора

Договор № _________

на поставку горюче-смазочных материалов

г. Нарьян-Мар «___» __________2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании _________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется произвести поставку горюче-смазочных материалов (далее – Товар) для нужд МУП «Нарьян-Марское АТП» согласно Спецификации (Приложение №1) и Технического задания (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик - принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Срок поставки Товара: с момента заключения Договора по 30 июня 2025 г.
1.3. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д.22., склад Заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приёмку Товара по количеству и качеству в порядке, установленном Договором.

2.1.2. Обеспечить оплату принятого в установленном Договором порядке Товара.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по Договору.

2.2.2. В любое время требовать от Поставщика отчёт о ходе выполнения Договора.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Собственными силами произвести поставку Товара в срок, предусмотренный п. 1.2. Договора.

2.3.2. Организовать и осуществить доставку Товара в место поставки Товара.

2.3.3. Передать Заказчику Товар, соответствующий условиям Договора по качеству, количеству, комплектности.

2.3.4. Предоставить Заказчику: сертификаты соответствия, декларации, либо иные документы, удостоверяющие качество поставленного Товара в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.5. Передать Заказчику надлежаще оформленные оригиналы документы: товарную накладную, счет-фактуру (счет), акт приема-передачи Товара (форма Поставщика) с указанием его наименования, количества и стоимости.

2.3.6. Заменить некомплектный и/или некачественный Товар либо устранить его недостатки в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта, фиксирующего недостатки по качеству, количеству, комплектности Товара при приеме-передаче Товара, и/или уведомления Заказчика в пределах гарантийного срока.

2.3.7. Обеспечить гарантийный срок на Товар согласно п.5.3. Договора.

2.3.8. Обеспечить соответствие Товара техническому заданию (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3.9. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по Договору.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Получить оплату за поставленный Товар в порядке, установленном Договором.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара должна быть выполнена силами Поставщика с момента заключения Договора по 30 июня 2025 г.

3.1.1. Поставка Товара осуществляется после уведомления Заказчика о готовности к отгрузке Товара.

3.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 (с дополнениями и изменениями).

3.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны составляют акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки по качеству, количеству, комплектации Товара, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя в указанное место и время согласно письменному извещению Заказчика.

3.4. При неявке представителя Поставщика или его отказе от составления или подписания акта обнаруженных недостатков односторонний акт, составленный Заказчиком и направленный Поставщику, имеет силу двустороннего и является основанием для исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 5.4. Договора.

В случае привлечения независимых экспертов для проведения независимой экспертизы качества, количества, комплектности поставленного Товара, расходы на проведение экспертизы возмещаются Поставщиком, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – обе Стороны поровну.

3.5. Доставка Товара должна осуществляться в рабочие дни и в рабочее время Заказчика.

3.6. Прием-передача Товара осуществляется Поставщиком и Заказчиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней от момента поставки, и оформляется актом приема-передачи Товара, который подписывается Заказчиком, либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

3.7. В случае поставки Товара не соответствующего комплектности, характеристикам, указанным Поставщиком при проведении закупочной процедуры, Заказчиком производится возврат Товара Поставщику в полной мере за счет Поставщика.

3.8. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Договора либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной на поставленный Товар.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость поставляемого по Договору Товара (далее - цена Договора) составляет – ________ (______) рублей, в том числе НДС – ______ (_____) рублей.

4.2. Финансирование осуществляется за счет собственных средств.

4.3. Цена Договора включает расходы по организации и обеспечению доставки Товара в место поставки, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, других расходов, связанных с доставкой и транспортировкой Товара.

4.4. Цена Договора является фиксированной на весь период действия Договора и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.1. настоящего Договора.

4.5. Оплата за поставленный Товар производится путем перечисления денежных средств в безналичной форме, в российских рублях, на расчетный счет Поставщика указанный в Договоре в течение 7 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Товара. Оплата производится только после полной поставки Товара в качестве и количестве предусмотренном настоящим Договором.

4.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.7. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему Договору.

4.8. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

4.9. Банковское сопровождение Договора не требуется, на основании постановления Правительства РФ № 963 от 20.09.2014г.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик принимает на себя ответственность за качество изготавливаемого и (или) поставляемого Товара.

5.2. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика Товар надлежащего качества и гарантирует комплектность Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложением №2), государственными стандартами и техническими условиями (регламентами), которые подтверждаются соответствующей документацией (сертификат соответствия, паспорт изделия, эксплуатационная документация), которые Поставщик передает Заказчику совместно с Товаром (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации).

5.2. Весь поставляемый товар должен быть серийным, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением и не должен принадлежать третьим лицам.

5.3. Гарантийный срок –__________ месяцев.

Гарантийный срок начинает действовать с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

5.4. В течение гарантийного срока Заказчик вправе по своему усмотрению требовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков Товара;

- возмещения расходов, понесённых на их исправление Заказчиком или третьим лицом;

5.5. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества.

5.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан исполнить требования, Заказчика предусмотренные пунктом 5.4. настоящего Договора, в установленные Заказчиком сроки, но не более 30 (тридцати) календарных дней с момента обнаружения недостатков.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

5.8. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками ГСМ, указанными в Договоре.

5.9. При исполнении Договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.10. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (Приложение № 2).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком обязательств, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора; С - размер ставки).

6.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

6.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.5. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

6.6. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

6.6. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

6.7. Поставщик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за недостатка Товара.

В случае нарушения сроков поставки, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 30 июня 2025 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются исключительно в письменной форме и допускаются в случае, если они не противоречат действующему законодательству.

7.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании принятого решения в случаях:

а) поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектного Товара в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара или не заменил их комплектными товарами;

в) существенного (более 15 календарных дней) нарушения сроков поставки Товара, указанных в Договоре;

7.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Поставщика.

7.8. Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в установленном Законом № 223-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

7.9. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо когда такая возможность прямо предусмотрена Договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

7.10. Если при исполнении Договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные Договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным Договором.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Договор заключается только после предоставления Поставщиком, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора одним из способов:

- безотзывной банковской/независимой гарантии в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет ______ руб. (___________);

- путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет _____ руб. (_______).

8.2. Способ обеспечения исполнения Договора из вышеперечисленных определяется Поставщиком самостоятельно.

- Посмотреть таблицу с данными

8.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора.

8.3.1. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

8.3.2. Способ обеспечения исполнения Договора, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.4.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Договору не менее, чем на один месяц и устанавливается по 31.07.2025 года.

8.5. Денежные средства возвращаются Поставщику, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору в течение 30 дней с даты подписания акта приема-передачи исполнения обязательств по Договору на счет, указанный в письменном требовании Поставщика.

8.6. В ходе исполнения Договора исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.7. Требования Заказчика по обращению взыскания на обеспечение исполнения контракта удовлетворяются без обращения в суд.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Для контроля исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени.

Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Стороны предусматривают претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения претензии. В случаях не урегулирования споров между Сторонами путем переговоров они разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

Об изменении юридических адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в 10-дневный срок с момента происшедшего изменения. Риск отрицательных последствий, возникших в результате такого не извещения, возлагается на Сторону, изменившую свое местонахождение и (или) банковские реквизиты.

Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством.

Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

Любое уведомление по настоящему Договору отправляется получателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его юридическому адресу. Уведомление считается данным на момент получения отправителем уведомления о вручении письма получателю.

Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

10. Подписи, Юридические адреса

и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от «___» __________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №

«___» __________2025 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ*

* - заполняется в соответствии с информацией, предоставленной Поставщиком

- Посмотреть таблицу с даннымиРазъяснения_для_позиции_№2_ТЗ

Уточняем, что в связи с дефицитом на рынке позиции №3 Технического задания, напоминаем поставщикам, что вы можете в своей заявке предложить аналоги масла Teboil Fluid TH 10254, в т.ч. и такие как – ТНК ATF II D для ГМП и т.д.

Разъяснения_для_позиции_№2_ТЗ

Уточняем, что в связи с дефицитом на рынке позиции №2 Технического задания, напоминаем поставщикам, что вы можете в своей заявке предложить аналоги масла Teboil Fluid TH 10254, в т.ч. и такие как – ТНК ATF II D для ГМП и т.д.

Разъяснения_для_позиции_№6_ТЗ

Уважаемый участник, в своей заявке вы можете предложить аналог смазки высокотемпературной, который должен соответствовать требованиям к смазочному материалу, установленным стандартами DIN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьK2N - 20L и ISO L-XBDHA 2, в т.ч. и такие как – МС 1510 BLUE (рабочая температура от -40 до +180) и т.д.