Тендер - Поставка горюче смазочных материалов и специальных жидкостей №300511720

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Поставка горюче смазочных материалов и специальных жидкостей
Сумма контракта:	16 050,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	02.06.2025
Окончание:	02.06.2025 17:08:00
Тендер №:	300511720
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Бытовая химия
Возможные отрасли:	Топливо и энергетика / Масла Топливо и энергетика / Горюче-смазочные материалы Химия / Бытовая химия
ОКПД2:	(192029110) Масла моторные (205943110) Жидкости тормозные для гидравлических передач (205943120) Антифризы (293123120) Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов
Регион:	Южный ФО / Севастополь / Севастополь
Регион поставки:	Южный ФО / Севастополь / Севастополь
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Обеспечение заявки:	802.50 Руб.

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка горюче смазочных материалов и специальных жидкостей
Цена контракта: 16 050,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Масло моторное М10 Г2ЦС	1800	180	10	Л;ДМ3
2	Масло моторное полусинтетическое 10W-40 OIL WAY	7200	240	30	Л;ДМ3
3	Антифриз G12 -40 OIL WAY	5250	175	30	Л;ДМ3
4	Тормозная жидкость ДОТ- 4 Felix	1400	350	4	ФЛАК
5	жидкость стеклоомывающая летняя	400	100	4	ФЛАК

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на бытовая химия в Севастополя

Задать вопрос по тендеру:

Документация

ПРОЕКТ ДОГОВОРА (ГСМ и жидкости).doc	44 КБ	02.06.25 15:17	Действующая
Информация по закупке №100090440125100080_44.html	29 КБ	02.06.25 15:17	Действующая
Электронная версия контракта по закупке №100090440125100079.pdf	36 КБ	02.06.25 15:17	Действующая
ДОГОВОР (ГСМ и жидкости) Транзит Поставка.doc	46 КБ	02.06.25 15:17	Действующая

Скачать все файлы

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН» (ФГБУН ФИЦ МГИ), именуемое в дальнейшемЗаказчик, в лице директораКоновалова Сергея Карповича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________ (__________________), именуемый в дальнейшемПоставщик, в лице _______________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшемСтороныс соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании требованийпункта 5 части 1 статьи 93 (закупка у единственного поставщика) вышеназванного Закона (идентификационный код закупки–▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4), заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется осуществить поставкугорюче смазочных материалов и специальных жидкостей (далее – товар) по наименованию, в количестве, ассортименте и качестве согласно Спецификации (Приложение 1) являющимися неотъемлемой частью договора.

1.2. Доставка, погрузка, разгрузка осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, договорам, свободен от прав третьих лиц.

1.4. Товар должен сопровождаться технической документацией (техническим паспортом, руководство по эксплуатации на русском языке).

1.5. Заказчик обязуется принять, установленным в договоре порядком, и оплатить товар, указанный в пункте 1.1 настоящего договора.

1.6. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.7. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее - сопутствующие мероприятия):

- осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;

- выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

- осуществляет доставку товара на центральный склад здания, в котором расположен Заказчик;

1.8. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

1.9. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.7. настоящего договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), обеспечение гарантийных обязательств и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.

2.Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет___________(______________) рублей____ копеек,НДС (или НДС–не облагается).

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим Договором.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.5. Источник финансирования Договора-Средства бюджетных учреждений (собственные средства организации-субсидия на выполнение гос. задания), КВР 244.

График финансирования: 2025 год (КВР 244) -____________ рублей

Казначейское сопровождение договора не осуществляется.

2.6. Оплата по настоящему Договору производится без авансового платежа в пределах соответствующих выплат, указанных в плане финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, утвержденном в установленном порядке.

2.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной) после приемки товара.

2.8. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.10. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчикимеет право:

3.1.1. Привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.1.2. В одностороннем порядке отказаться (односторонний отказ) от исполнения договора в соответствии с положениями частей 8-25статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.3.Контролировать и получать любую информацию в ходе поставки товара.

3.1.4. Удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с Федеральным закономот 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2.2. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора, а также провести экспертизу по проверке результатов) соответствия условиям договора.

3.2.3. Оплатить поставленный товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2.4. В 5-ти дневный срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

3.2.5. Надлежащим образом уведомить Поставщика о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Поставщику банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций. При этом Стороны соглашаются с тем, что надлежащим уведомлением Заказчиком Поставщика считается направление Заказчиком уведомления о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

3.3.Поставщик обязан:

3.3.1. Передать Заказчику, товар и все необходимые документы на него надлежащего качества, в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение 1).

По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и (или) транспортной компанией за свой счет.

3.3.3. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

3.3.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.3.5. Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнение контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее десяти дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

3.3.6. Гарантировать качество поставленного товара.

3.3.7. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего контракта (объект закупки), - соответствовать таким требованиям.

3.4.Поставщик вправе:

3.4.1. В одностороннем порядке отказаться (односторонний отказ) от исполнения договора в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4.2. Требовать оплаты по договору в соответствии с условиями этого договора.

3.4.3. Получать любую информацию от Заказчика связанную с исполнением данного договора.

3.4.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

4. Сроки и условия поставки товаров

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

4.2. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

4.3. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать наименование товара.

4.4. Поставка товара осуществляется на основании Спецификации (Приложение 1) и должно соответствовать характеристикам, приведенным в ней.

4.5 Поставка осуществляется с понедельника по пятницу в период с 09.00 часов до 12.30 часов и с 13.30 до 17.00 часов. (по местному времени Заказчика).

4.6 Товар должен быть поставлен в течение20 (двадцати)рабочих дней со дня заключения договора.

4.7. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке (товарной (товарно-транспортной) накладной).

4.8. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.

4.9. Место поставки товара: РФ,299011, г. Севастополь, ул. Капитанская, дом 2, центральный склад.

5. Порядок, срок приемки товара, срок и порядок оформления результатов приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 настоящего Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- сертификаты соответствия, а также иные документы, прилагаемые заводом-изготовителем (при наличии),

-сертификаты, в соответствии с Законодательством РФ по пожарной безопасности.

- товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или УПД в 2 экз.,

5.2.Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик создает приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители Поставщика. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.3. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.3.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии, экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие внешних повреждений.

5.3.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.3.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение 1) договора. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.3.3. Окончательная приемка Товара осуществляется путем подписания документа о приемке (акта работы приемочной комиссии),который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, и товарной (товарно-транспортной) накладной. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Договора, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Документ о приемке (товарная накладная) подписываетсяв течение 5 рабочих дней с фактической даты поставки товара.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения договора в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком. Одновременно с подписанием Акта работы приемочной комиссии Поставщику подписываются сопроводительные документы на товар (п.5.1).

5.3.4. В случае выявления несоответствия товара условиям Договора Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение 1), Заказчик извещает об этом Поставщика, при этом приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.3.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику.

5.3.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.3.7. Поставщик в 5 (пяти) дневный срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (до доставки на склад заказчика) несет Поставщик.

5.5. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его доставки на склад Заказчика.

Поставка товара осуществляется в упаковке (таре), соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5.6. Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями действующих стандартов, утвержденными в соотношении данного вида товаров и правилами их применения.

5.7. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных производственных или иных недостатков поставленного товара, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

5.8. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, установленных производителем товара в нормативно-технической документацией или инструкцией по применению товаров.

5.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

6. Качество Товара и гарантийные обязательства.

Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

6.1. Заказчик не устанавливает специальные требования обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего договора, изложенным в показателях качества Спецификации.

6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке поставленного товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем и составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке поставленного товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

Гарантийный срок на товар начинает течь с момента подписания документов о приемке (товарной накладной).

6.4. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 5 календарных дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в пункте 6.3 Контракта (Договора).

6.5. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

6.6. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.7. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщик.

6.8. Обеспечение гарантийных обязательств не предоставляется.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Поставщик не предоставляет обеспечение исполнения Договора.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. В случае невыполнения условий договора одной из Сторон Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойки.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пенейключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

8.3.2. Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.3.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполненияпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6.Размер штрафа устанавливается договором в соответствии спунктами 8.7 –8.12 настоящего раздела, за исключением случая, предусмотренногопунктом 8.15 настоящего раздела, в том числе рассчитываетсякак процент цены контракта, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора,как процент этапа исполнения контракта (далее - цена договора (этапа)).

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренныхпунктами 8.8 -8.11 настоящего раздела):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей-а именно:____(____________) рублей___копеек;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается вразмере 1 процента цены контракта (этапа), ноне более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей: ____________________

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральнымзаконом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»),предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:-не установлено.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, котороене имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.11. В случае если в соответствии счастью 6 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором.

8.12. За каждый фактнеисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену контракта.

8.15. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими разделом договора, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.17. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с Федеральным закономот 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

8.18.В случае возникновения у заказчика право удерживать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю), заказчик руководствуется положениями ст. 329, 330, 393, 407, 410, 420 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 44, 95, 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и условиями настоящего договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Рассмотрение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров.

10.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением договора.

10.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

10.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

10.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течении 10 (десяти) дней с момента получения претензии, спор подлежит разрешению в арбитражном суде г. Севастополя в соответствии с действующим законодательством.

11. Условия и порядок исполнения и изменения договора

11.1. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2.В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

11.3.При исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального законаот 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,исполнителем)допускается поставка товара, выполнение работы илиоказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

11.4Изменение существенных условий договора при его исполнениине допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

11.4.1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

11.4.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

11.4.3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

11.4.4) в случаях, предусмотренныхпунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения договораобеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором;

11.4.5) в случае заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии спунктами 1,8,22,23,29,32,34,51 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.;

11.4.6) если при исполнении договора изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

11.4.7)изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии сБюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии бюджетной организации- Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН» (ФГБУН ФИЦ МГИ).

При этом заказчик (ФГБУН ФИЦ МГИ) в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором.

11.5. В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены договора заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора.

11.6.Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные11.4 настоящего раздела изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения договора.

11.7.В случае признания в соответствии сБюджетным кодексом Российской Федерации утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, бюджетное учреждение вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

11.8.В случае сокращения количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены договора осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

11.9.В случае принятия заказчиком решения об изменении договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены договора и количества товара, объема работы или услуги.

11.10. В случае наступления обстоятельств которые обусловливают невозможность исполнения заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из договора, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из договора, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения ( в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

11.11. Любые изменения к настоящемудоговору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, как дополнительные соглашения к договору и подписаны обеими Сторонами.

12. Расторжение договора

12.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с пунктом 12.1 договора.

12.4 Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

12.5.В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения договора (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения договора заказным письмом).

12.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.7.В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнениядоговора, заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.8 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях:

-если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) оказываемые услуги не соответствуют, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) к оказываемым услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

12.9. Поставщик (/подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.10. Вслучае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения договора, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения договора (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку);

2) дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения договора заказным письмом).

12.11. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

13. Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до25 декабря 2025 года, а в части исполнения обязательств по данному договору до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Договор считается заключённым с момента подписания его Заказчиком.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны представителями обеих сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями к нему.

13.3. Гарантийные обязательства на товар действуют в течение всего срока гарантии, независимо от срока действия договора.

13.4. Прекращение (окончание) срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

14. Особые условия договора

14.1 Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении всей информации и документации (независимо от носителя), полученной в связи с реализацией настоящего Договора.

14.2. По итогам года стороны вправе произвести сверку взаимных расчетов по данному договору. Возможен также обмен первичными бухгалтерскими документами в электронной форме, в случае наличия у каждой сторон соответствующих электронных подписей.

14.3 Поставщик не вправе передавать материалы третьим лицам без согласия Заказчика. Поставщику запрещается использовать сведения, представленные ему Заказчиком для других целей, кроме договорных.

14.4. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

14.5. Все имущество, передаваемое от Поставщика к Заказчику либо создаваемое или приобретаемое в рамках выполнения Договора, является собственностью заказчика.

14.6. Любые изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

14.7. Уведомления заказчика, письма, претензии, акты, указания и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Поставщика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в Договоре, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в Договоре.

Уведомление считается полученным:

-в день вручения уведомления уполномоченному представителю Поставщика под расписку;

-или в день вручения корреспонденции (уведомления) Поставщику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

-или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

-или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

14.8. Уведомление Сторон о месте, дате и времени проведения переговоров представителей Сторон (фиксации факта ненадлежащего выполнения Договора) допускается, в том числе посредством направления СМС-сообщения на номер (номера) мобильного телефона, определенного Договором.

Факт отправки и доставки СМС-сообщения адресату фиксируется в мобильном телефоне Стороны отправителя.

Направление уведомления в разумные сроки таким способом также свидетельствует о надлежащем извещении Сторон.

Отсутствие у одной Стороны, отправившей СМС-сообщение на номер мобильного телефона, указанного в реквизитах Сторон, достоверных данных о принадлежности мобильного телефона адресату, о фактическом его использовании именно адресатом, не свидетельствует о ненадлежащем извещении другой Стороны указанным способом.

Неявка кого-либо из Сторон, надлежащим образом извещенных о месте, дате и времени проведения переговоров (фиксации факта ненадлежащего выполнения Договора), в том числе посредством СМС-сообщения в случае уведомления таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату, не является препятствием для проведения переговоров, составления актов и т.д. (фиксации факта ненадлежащего выполнения Договора).

14.9. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15. Антикоррупционные условия договора

15.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору,СТОРОНЫ, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору,СТОРОНЫ, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3 Каждая изСТОРОН настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другойСТОРОНЫ, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей егоСТОРОНЫ.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей егоСТОРОНЫ, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений междуСТОРОНАМИ

15.4 В случае возникновения уСТОРОНЫ подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующаяСТОРОНА обязуется уведомить другуюСТОРОНУ в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующаяСТОРОНА имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.5 В письменном уведомленииСТОРОНА обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.6СТОРОНЫ настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этомСТОРОНЫ прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этомСТОРОНЫ обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

15.7 . В целях проведения антикоррупционных проверокПОСТАВЩИКобязуется в течение (5) пяти рабочих дней в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросуЗАКАЗЧИКА предоставитьЗАКАЗЧИКУ информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информациюЗАКАЗЧИКУ.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью руководителя ПОСТАВЩИКА (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адресЗАКАЗЧИКА путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата полученияЗАКАЗЧИКОМ почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора.

15.8СТОРОНЫ признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

15.9СТОРОНЫ гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

15.10СТОРОНЫ гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся СТОРОНЫ в целом, так и для конкретных работников обращающейсяСТОРОНЫ, сообщивших о факте нарушений.

16. Прочие условия

16.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

16.3. Приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком в соответствии со Спецификацией (Приложение 1) в период действия Договора. Не заказанный Заказчиком товар не принимается и не оплачивается. В случае, если к окончанию срока действия Договора Заказчиком не заказан и, соответственно, не принят и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

16.4. В целях надлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору Стороны, заключая настоящий Договор дают согласие на обработку своих персональных данных, а именноинформацию, относящуюся к личности, включающую фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, должность, сведений о месте работы, адрес электронной почты, контактный телефон, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС)в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие даётся на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо до его отзыва в соответствии с действующим законодательством.

16.5. Подписывая настоящий договор Поставщик (Исполнитель) декларирует, что полностью соответствует требованиям к Поставщику (Исполнителю) в соответствии со статьей 31Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе, что Поставщик (Исполнитель)не является иностранным агентом.

16.6. К Договору прилагаются:

- Спецификация (Приложение 1) на 1 листе

16.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

17. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№29/600/5-2025от «__» мая 025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР_(ГСМ_и_жидкости)_Транзит_Поставка

ДОГОВОР №29/600/5-2025

на поставку горюче смазочных материалов и специальных жидкостей

г. Севастополь “03” июня 2025 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН» (ФГБУН ФИЦ МГИ), именуемое в дальнейшемЗаказчик, в лице директораКоновалова Сергея Карповича, действующего на основании Устава, с одной стороны, иОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ-ПОСТАВКА" (ООО "ТРАНЗИТ-ПОСТАВКА"), именуемый в дальнейшемПоставщик, в лице генерального директораВОЛКОВА Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшемСтороныс соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании требованийпункта 5 части 1 статьи 93 (закупка у единственного поставщика) вышеназванного Закона (идентификационный код закупки–▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4), заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.2. Доставка, погрузка, разгрузка осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

- осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;

- выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

- осуществляет доставку товара на центральный склад здания, в котором расположен Заказчик;

2.Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00(шестнадцать тысяч пятьдесят) рублей00копеек, в том числеНДС -20 %: 2 675,00(две тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 00копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость товара, НДС, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

График финансирования: 2025 год (КВР 244) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей

Казначейское сопровождение договора не осуществляется.

2.9. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчикимеет право:

3.1.3.Контролировать и получать любую информацию в ходе поставки товара.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2.3. Оплатить поставленный товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.3.Поставщик обязан:

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и (или) транспортной компанией за свой счет.

3.3.3. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

3.3.6. Гарантировать качество поставленного товара.

3.4.Поставщик вправе:

3.4.2. Требовать оплаты по договору в соответствии с условиями этого договора.

3.4.3. Получать любую информацию от Заказчика связанную с исполнением данного договора.

4. Сроки и условия поставки товаров

4.3. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать наименование товара.

4.6 Товар должен быть поставлен в течение20 (двадцати)рабочих дней со дня заключения договора.

4.9. Место поставки товара: РФ,299011, г. Севастополь, ул. Капитанская, дом 2, центральный склад.

5. Порядок, срок приемки товара, срок и порядок оформления результатов приемки товара

- сертификаты соответствия, а также иные документы, прилагаемые заводом-изготовителем (при наличии),

-сертификаты, в соответствии с Законодательством РФ по пожарной безопасности.

- товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или УПД в 2 экз.,

5.3. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.5. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его доставки на склад Заказчика.

6. Качество Товара и гарантийные обязательства.

Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

Гарантийный срок на товар начинает течь с момента подписания документов о приемке (товарной накладной).

6.8. Обеспечение гарантийных обязательств не предоставляется.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Поставщик не предоставляет обеспечение исполнения Договора.

8. Ответственность сторон

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей-а именно:1 605,00(одна тысяча шестьсот пять) рублей00копеек;

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

10. Рассмотрение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров.

11. Условия и порядок исполнения и изменения договора

12. Расторжение договора

12.8 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях:

13. Срок действия Договора

14. Особые условия договора

Уведомление считается полученным:

-в день вручения уведомления уполномоченному представителю Поставщика под расписку;

-или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Факт отправки и доставки СМС-сообщения адресату фиксируется в мобильном телефоне Стороны отправителя.

15. Антикоррупционные условия договора

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей егоСТОРОНЫ, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора.

16. Прочие условия

16.6. К Договору прилагаются:

- Спецификация (Приложение 1) на 1 листе

16.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

17. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№29/600/5-2025от «03» июня 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №316775494 на поставку дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #316775494	9 877 546 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 98 775	2 дня 31.10.2025 12.11.2025
Тендер №316775534 на поставку дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #316775534	9 877 546 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 98 775	2 дня 31.10.2025 12.11.2025
Тендер №316854256 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ПАРКИ И СКВЕРЫ" объявляет тендер: на поставку средства дезинфицирующего	Электронный аукцион #316854256	84 834 Обеспечение контракта: 10%	3 дня 01.11.2025 13.11.2025
Тендер №316854334 на поставку средства дезинфицирующего	Электронный аукцион #316854334	84 834 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: -1	3 дня 01.11.2025 13.11.2025
Тендер №316982510 Поставка дезинфицирующих средств	Анализ цен #316982510	См. док.	12 часов 05.11.2025 10.11.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №300511687 Приобретение средство дезинфицирующее (с результатом)	Запрос предложений #300511687	1 080 000	срок истек 02.06.2025 04.06.2025
Тендер №300511578 Приобретение хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #300511578	35 015	срок истек 02.06.2025 04.06.2025
Тендер №300511151 Натрий едкий технический чешуированный	Конкурс #300511151	2 421 408	срок истек - 10.06.2025
Тендер №300511086 Поставка мыла туалетного жидкого (с результатом)	Запрос котировок #300511086	83 505	срок истек 02.06.2025 09.06.2025
Тендер №300511055 Поставка мыла туалетного жидкого	Запрос котировок #300511055	83 505	срок истек - 09.06.2025

Тендеры из региона Севастополь

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №300511583 Поставка лекарственного(-ых) препарата(-ов) для медицинского применения для льготной категории граждан (ЦЕТИРИЗИН) (с результатом)	Электронный аукцион #300511583	9 636 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 96	срок истек 02.06.2025 11.06.2025
Тендер №300511488 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ "МЕДИЦИНСКИЙ СКЛАД № 1043" объявляет тендер: Поставка лекарственного(-ых) препарата(-ов) для медицинского применения для льготной категории граждан (ЦЕТИРИЗИН)	Электронный аукцион #300511488	9 636 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 96	срок истек - 11.06.2025
Тендер №300510929 На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (Аминокислоты для парентерального питания + Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания + Декстроза + Минералы]) (с результатом)	Запрос котировок #300510929	261 710 Обеспечение заявки: -1	срок истек 02.06.2025 11.06.2025
Тендер №300510909 На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (Аминокислоты для парентерального питания + Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания + Декстроза + Минералы])	Запрос котировок #300510909	261 710	срок истек - 11.06.2025
Тендер №300510887 поставка срезанных цветов для мероприятий (с результатом)	Запрос котировок #300510887	71 734	срок истек 02.06.2025 09.06.2025

Тендер - Поставка горюче смазочных материалов и специальных жидкостей №300511720

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Тендеры из региона Севастополь