Тендер - Поставка горюче смазочные материалы, специальные жидкости №301177449

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ИЗВ.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):Ростовская обл., г. Зерноград, пер. Западный, 27
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.06.2025 по 09.06.2025Место предоставления документации:347740, Ростовская обл., г. Зерноград, Научный городок, 3Порядок предоставления документации:согласно пп.30. п 1. раздела 2 главы 4 Положения о закупке товаров, работ, услуг дня нужд ФГБНУ «АНЦ «Донской»Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_№_5-77xx

Договор №

на поставку горюче смазочные материалы, специальные жидкости.

г. Зерноград «___» ________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Аграрный научный центр «Донской» (ФГБНУ «АНЦ «Донской»), далее «Заказчик», в лице заместителя директора по производственным вопросам Пономаренко Кирилла Борисовича, действующего на основании доверенности № 45 от 02.07.2024 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СТЕЛС-ЮГ» (ООО «СТЕЛС-ЮГ»), далее «Поставщик» в лице директора Березовского Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику горюче смазочные материалы, специальные жидкости и специальные вязкие, пастообразные вещества для автомобилей (далее по тексту – «товар») по количеству, цене и техническим требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Условия поставки и порядок приемки товара

2.1. Поставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком собственными техническими средствами и за его счёт. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.

2.2. Поставка производится в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по московскому времени. Место поставки: Ростовская обл., г. Зерноград, пер. Западный, 27

Ростовская обл., Зерноградский район, пос. Новые постройки;

Ростовская обл., Зерноградский район, х. Верхние Хороли;

2.3. В день отгрузки товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные оригиналы первичных документов: товарно-транспортных (транспортных) накладных с указанием удельного веса топлива, счетов-фактур, документов о соответствии и качестве (сертификат, паспорт), счет на оплату).

2.3. При приемке Товара по количеству Стороны руководствуются требованиями статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ.

2.4. При приемке Товара по качеству Стороны руководствуются требованиями статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ.

2.5. Каждая единица Товара поставляется упакованной в индивидуальную упаковку. Упаковка является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость упаковки Товара входит в цену Товара и отдельно не оплачивается.

2.6. При отгрузке Товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные документы на Товар (Товарно-транспортные накладные, и/или УПД, счета-фактуры и др., документы, подтверждающие качество Товара (сертификат соответствия, паспорт качества).

2.7. Качество должно соответствовать требованиям действующего ГОСТа или ТУ (только в случае отсутствия ГОСТа на данный товар) и техническим требованиям указанным, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Качество должно подтверждаться сертификатом соответствия и паспортом.

2.8. Бочка с маслом в обязательном порядке должна быть опломбирована пломбой завода-изготовителя в соответствии с разделом 4 Определение массы груза, опломбирование транспортных средств и контейнеров, Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утверждённых Постановление Правительства РФ от 21.12.2020г. №2200 и п. 2.13. ГОСТа▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.9. Поставщик считается выполнившим свои обязательства с момента принятия Покупателем Товара при условии отсутствия замечаний Заказчика. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара на складе Заказчика. Риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Заказчику с момента вручения ему Товара.

2.10. Поставщик обязан передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.11. При приемке Товара Заказчик проверяет количество тарных мест. Подписание Заказчиком накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и не означает приемку Товара по количеству и качеству. Осмотр Товара и его проверку на соответствие этим условиям Заказчик производит по месту доставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара. В случае выявления при приемке Товара несоответствия Товара условиям договора по качеству или количеству Заказчик обязан приостановить приемку и вызвать представителя Поставщика для продолжения приемки Товара и составления двустороннего акта.

2.12. Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.

2.13. В случае неявки Поставщика (уполномоченного представителя) в указанный срок Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству и качеству самостоятельно. В этом случае односторонний акт, составленный Заказчиком, признается доказательством обнаруженных недостатков.

2.14. При возникновении сомнения в качестве и комплектности поставляемого Товара Заказчик вправе провести экспертизу Товара. Поставщик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы качества Товара в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления счета Заказчиком.

2.15. При поставке некачественного товара Поставщик обязан в течение 3-х дней заменить товар на соответствующий условиям Договора, с оплатой Покупателю расходов за хранение в размере 0,1% от стоимости хранимой партии товара за каждый день хранения.

Поставщик обязан оплатить вознаграждение за ответственное хранение и возместить расходы (при их наличии) Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления счета. В случае если Поставщик добровольно не оплатил за хранение в указанный срок, то Заказчик вправе удержать сумму вознаграждения и возмещения расходов за ответственное хранение из платежа, причитающегося Поставщику за Товар в бесспорном порядке.

2.16. Возврат некачественного Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.17. Поставка Товара (осуществляется в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке товара, с не менее чем 70% запасом срока годности)

2.18. Для личного контроля за указанными в договоре сроками поставки товара и т.д., решения технических проблем, для проведения проверок, обеспечения приемки товара по количеству, качеству и прилагаемых к нему документам представителем от Заказчика назначается – Грищенко Дмитрий.

3. Цена Договора и порядок расчета

3.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот тринадцать тысяч четыреста шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20 %.

3.2. Цена Договора включает: стоимость товара, транспортные расходы Поставщика по доставке и разгрузке товара, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей, необходимых для исполнения настоящего Договора.

3.3. Порядок расчетов по Договору: безналичный расчёт, без аванса, оплата в течение 7 рабочих дней после поставки и подписания соответствующих документов о приемке товара, при условии отсутствия замечаний Заказчика по качеству и количеству.

3.4. Датой оплаты за поставленный товар считать дату списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Поставщик обязуется поставить товар в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика при возникновении фактической потребности. Заявка подлежит передаче путем почтовой, факсимильной или электронной связи по номерам и адресам Поставщика, указанным в настоящем договоре в разделе 11 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

4.2. Обязательства Сторон подлежат исполнению в полном объёме.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан заменить его на качественный в 3-дневный срок с даты получения претензии и уплатить штраф в размере 10% от цены Договора.

5.2. В случае не поставки товара, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от цены Договора и возмещает Заказчику понесенные им убытки. В этом случае не поставкой товара считается не исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара до направления ему уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.5. настоящего Договора.

5.3. В случае просрочки поставки Товара Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,1% от цены Договора, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения срока, по день подписания Товарных накладных. Указанная в настоящем пункте неустойка начисляется и удерживается Заказчиком из соответствующего платежа Поставщику за поставленный Товар в бесспорном порядке указав размер рассчитанной неустойки, согласно настоящему пункту, в счете на оплату.

5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки если докажут, что нарушение исполнения обязательств по настоящему Договору произошло в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой Стороны настоящего Договора.

5.5. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия форс-мажорных обстоятельств.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем предъявление претензии, срок рассмотрения претензии- 5 (пять) рабочих дней со дня ее получения. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным.

6.2. При не урегулировании разногласий спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Порядок изменений и дополнений Договора

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление Поставщику в следующих случаях:

- нарушения Поставщиком обязанности по поставке Товара на срок более 5 календарных дней. Указанное нарушение признается существенным;

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае обнаружения неустранимых недостатков Товара, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- Поставщик отказывается передать Заказчику Товар.

7.4. Поставщик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

7.5. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора одна сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления соответствующего уведомления Поставщику (телеграммой, заказной почтой, электронной почтой, вручить лично Поставщику или его представителю под расписку).

7.6 Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемых Товаров не более чем на 30 (тридцать) процентов. При увеличении объема закупаемых Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товаров, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема закупаемых Товаров, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, если необходимость изменения сроков вызвана:

- обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

- увеличением или сокращением объемы закупаемых Товаров не более чем на 30 (тридцать) процентов;

- исполнением рамочного договора по единичным расценкам, если не достигнуто предельное (максимальное) значение цены договора, существует потребность в работе и подрядчик готов продолжить исполнение Договора без увеличения единичных расценок;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законодательством Российской Федерации.

5) заказчик вправе внесите в Договор изменения, предусмотренные п.12.1.Главы VI Положения о закупке ФГБНУ «АНЦ «Донской» от 16.05.2022г. размещённое на сайте zakupki.gov.ru (https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents?orderClauseInfoId=711942

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

9. Срок действия.

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2025 г.

9.2. Истечение срока действия Договора не снимает ответственности за его неисполнение.

9.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче посредством почтовой связи и электронной связи по адресам указанным в разделе Договора «Реквизиты и подписи Сторон».

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору «____» ___________2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производственным вопросам

ФГБНУ «АНЦ «Донской»

____________ К.Б. Пономаренко

«09» июня 2025 года

Извещение № 5-77

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя; закупка малого объема)

- Посмотреть таблицу с данными