Тендер - Поставка гипохлорита натрия №305717572

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):в соответствии с документацией закупки
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.08.2025 по 12.08.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:04.08.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):12.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:672039, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 38, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:14.08.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Приложение_№1_Техническое_задание

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

на поставку Гипохлорита натрия для нужд АО «Читаэнергосбыт»

Характеристика поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Количество товара: 6 000,00 кг

Цена договора включает расходы на упаковку, маркировку, доставку, а также расходы на страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора

Условия поставки: Поставка осуществляется одной партией. Возможна досрочная поставка.

Место поставки: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 15.

Срок и условия оплаты поставки: Оплата путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком без замечаний акта приемки поставленного товара.

Приложение_№5_Форма_запроса_на_разъяснение

Приложение №5 к Извещению о закупке

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение_№6_Предоставление_национального_режима

Приложение №6 к Извещению о закупке

Предоставление национального режима при осуществлении закупок.

. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 раздела 2. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 раздела 2, положения настоящего приложения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

2. Правительство Российской Федерации:

1) вправе с учетом положений раздела 3 принимать меры, устанавливающие:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;

2) определяет информацию и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара для целей Федерального закона №223-ФЗ, в случае принятия мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела.

3. Принятие Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 раздела 2, допускается в случаях, при которых международным договором Российской Федерации предусматривается возможность непредоставления национального режима товару, происходящему из иностранного государства, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой зарегистрированным на территории иностранного государства лицом.

4. При осуществлении закупки товара:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 раздела 2 запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 раздела 2 ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 раздела 2 преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и настоящим приложением Участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого Участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с Участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего раздела, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего раздела;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5. При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 раздела 2 запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 раздела 2 ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с Участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего Положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 раздела 2 преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и настоящим приложением Участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого Участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с Участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в оответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

6. Участник закупки в составе заявки должен предоставить сведения о наименовании страны происхождения поставляемого товара, если предмет закупки предполагает поставку товара: форма 2.

7. Непредставление в составе заявки сведений о стране происхождения поставляемого товара (работ, услуг) не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара.

8. При выявлении факта указания Участником в составе заявки недостоверных сведений в отношении страны происхождения товара / наличия в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, Заказчик:

а) при выявлении факта недостоверности сведений до принятия решения о результатах оценки и сопоставления заявок – производит оценку и сопоставление такой заявки как содержащей предложение о поставке иностранного товара / содержащей предложение о поставке российской продукции, но не включенной в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции;

б) при выявлении факта недостоверности сведений при исполнении Договора – привлекает такого Участника к ответственности (если такие условия предусмотрены Договором).

9. Отнесение Участника к российским или иностранным лицам осуществляется по адресу регистрации юридического лица и сведений о гражданстве физического лица на основании следующих документов:

а) выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

б) документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

10. Предоставление заявки с ценой за единицу продукции, превышающей размер начальной (максимальной) цены единицы такой продукции, установленный в п. 14 настоящего Приложения, при условии соответствия общей цены заявки установленному размеру начальной (максимальной) цены лота, не является основанием для отклонения такой заявки (за исключением случая заключения договора с фиксированными единичными расценками по каждой единице продукции, превышение которых не допускается).

11. В договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке, представленной участником закупки с которым заключается договор.

12. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, не допускается замена страны происхождения товаров (работ, услуг), за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

13. В случае, если победитель закупки или Участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией закупки (если такой срок предусмотрен документацией закупки), не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора (в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора), то победитель закупки или Участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником закупки, заявке научастие в закупке которого присвоен второй номер. В случае уклонения Участника закупки, занявшего следующее место в итоговом ранжире после победителя закупки, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в закупке и в документации закупки.

14. Начальная (максимальная) цена Договора / цена лота. Структура начальной (максимальной) цены.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4_Основания_отклонения_заявки

Приложение № 4 к Извещению о закупке

Основания отклонения заявок на Участие в запросе котировок

Центральная Закупочная Комиссия не допускает заявку к участию в закупке в случае:

• непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке Участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в извещении о закупке;
• если заявка (предложение) Участника не отвечает установленным в извещении о закупке требованиям к оформлению заявки, составу документов и сведений;
• несоответствия Участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке Участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в извещении о закупке, установленным в извещении о закупке требованиям к Участникам;
• отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в Извещении о закупке;
• несоответствия заявки на участие в закупке требованиям извещения о закупке, заявка содержит технические предложения, не соответствующие установленным в извещении о закупке требованиям; в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;
• если в заявке содержатся ложные (сфальсифицированные) сведения. При поступлении информации о том, что в заявке Участника содержится недостоверная информация, такая заявка может быть отклонена на любом этапе проведения процедуры закупки;
• наличие сведений об Участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 223-ФЗ, в случае если такое требование было установлено извещением о закупке;
• в случае установления факта подачи одним Участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются
  и возвращаются такому Участнику.

Приложение_№3_Требования_к_составу_заявки

Приложение №3 к Извещению о закупке

Требования к составу Заявки участника запроса котировок в электронной форме

Заявка Участника запроса котировок должна содержать:

Описание поставляемой продукции (Техническое предложение) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Извещению о закупке) и Проектом договора (Приложение 2 к Извещению о закупке) заполненное по форме 1;

Предложение о цене (ценовое предложение) Участника закупки, заполненное по форме 2;

Анкету участника – по форме 3а или по форме 3б;

Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям извещения о закупке:

наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если Участником конкурентной является юридическое лицо;

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если Участником конкурентной закупки является индивидуальный предприниматель;

идентификационный номер налогоплательщика Участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если Участником конкурентной закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени Участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки:

• индивидуальным предпринимателем, если Участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
• лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо;

копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством РФ и для Участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке (в составе формы 1) о:

• не проведение ликвидации Участника конкурентной закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
• не приостановление деятельности Участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• отсутствие у Участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;
• обладание Участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;
• обладание Участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством РФ и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с товаром;

наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства РФ, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом запроса ценовых котировок;

сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в документации процедуры закупки, если таковые требования были установлены (также необходимо предоставить документы, подтверждающие, что соисполнители гарантируют выполнить поставку, работу, услуги) или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 % объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут;

иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;

сертификаты и декларации о соответствии продукции, заверенные участником, подтверждающие качество поставляемой продукции.

ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКОМ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

начало формы

(форма 1)

Номер закупки в ЕИС: ___________________________________________________________

Наименование и адрес Участника_________________________________________

Техническое предложение (описание поставляемой продукции)

Изучив Извещение о закупке и проект Договора, и принимая установленные в них требования и условия закупки, предлагаем заключить Договор на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Техническим заданием и Проектом договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Данная Заявка подается с пониманием того, что:

вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве Российской Федерации;

вы оставляете за собой право:

1) отклонить заявки с ценами, превышающими начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

2) принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями извещения и документации о закупке;

_____________________ (Наименование Участника, при подаче заявки участником, на стороне которого выступают несколько лиц, указывается лидер и состав) при подаче настоящей оферты принимает на себя обязательства, связанные с подачей заявки на участие в закупке.

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки (Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

- является полностью правоспособным;

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

- соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (только для физических лиц);

- не находится в процессе ликвидации, не имеет вступившего в силу решения арбитражного суда о признании (Наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество (Наименование Участника), в части существенной для исполнения договора, не наложен арест, экономическая деятельность (Наименование Участника) не приостановлена.

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов (Наименование Участника), определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. (Наименование Участника) считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению:

• • • В техническом предложении описываются все позиции технического задания. Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения к договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени заказчика и участника на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Предложение о цене договора (форма 2)

Предложение о цене договора

Номер закупки в ЕИС: _____________________________________________________________________________________________

Наименование и адрес участника: ___________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Анкета участника (форма 3а)

Анкета участника

- Посмотреть таблицу с даннымиАнкета участника (форма 3б)

Анкета участника

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_Проект_договора

Договор

на поставку продукции

№ __________________

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Читаэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Голикова Алексея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , далее именуемое «Поставщик» в лице _________________________________, действующего (-ей) на основании ______________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Поставщик обязуется поставить и разгрузить продукцию в количестве, качестве, по цене и в сроки согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) (далее - Товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора. Место поставки Товара - Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом 15. Страна происхождения Товара - КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Качество, комплектность и технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным Заказчиком, государственным стандартам, техническим условиям, иным документам, устанавливающим требования к качеству (комплектности) данного вида Товара, конкретным показателям, изложенным в Спецификации, позволять использовать Товар по назначению в течение установленного производителем срока годности Товара (Приложение № 1 к Договору). Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (должны отсутствовать следы естественной убыли, износа, эксплуатации товара, не иметь дефектов и точно соответствовать заявленной комплектации), быть изготовленным не позднее 1 года до даты поставки, свободен от прав третьих лиц, не заложенным и не состоящим под арестом. Поставщик должен обеспечить сохранность Товара, предотвратив его повреждение или порчу во время доставки и разгрузки. Гарантийный срок. На поставляемый Товар действует гарантийный срок, указанный в паспортах на оборудование завода-изготовителя. На Товар без определенного заводом-изготовителем гарантийного срока, гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком без замечаний документа о приемке Товара. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара. Гарантийные обязательства включают 100% безвозмездную замену некачественного Товара на новый. Транспортные расходы, связанные с заменой Товара, полностью ложатся на Поставщика. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ Цена Договора составляет _________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме __________ (__________________________) рублей ___ копейки, является твёрдой, включает в себя: стоимость Товара, транспортные расходы на доставку и разгрузку Товара в месте поставки и разгрузки товара, указанном в пункте 1.2 настоящего договора., страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе: снизить цену договора без изменения предусмотренных договором количества, качества поставляемого Товара и иных условий договора. Заказчик производит оплату по факту поставки в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком без замечаний документов о приемке товара и на основании выставленного Поставщиком счета. Расчеты по Договору осуществляются на основании выставленного счета и (или) счета-фактуры, подписанного обеими Сторонами, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ Поставщик обязуется поставить Товар в течение 30 календарных дней с даты заключения договора на условиях, предусмотренных Спецификацией (Приложением № 1 к настоящему договору. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к данному виду Товаров и требованиям раздела 2 настоящего Договора и Спецификации (Приложению № 1 к настоящему договору). .Если Поставщик не поставляет Товар своевременно или поставляет не в полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, потребовать уплаты неустойки до момента отказа от Договора, а также возмещения убытков. Если во время поставки Товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Поставщику срок для устранения недостатков (например, замены некачественного товара) и в случае неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, потребовать уплаты неустойки, поручить замену Товара другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество Товара, а также за предоставление Товара, обремененного правами третьих лиц. При обнаружении в ходе приемки Товара недостатков (повреждений, дефектов и т.д.) Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Поставщиком и дата повторной поставки Товара. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Поставщика от уплаты штрафа и неустойки. 5. ПОРЯДОК СДАЧИ, ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

5.1. Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Отгрузка, доставка и разгрузка товара в месте разгрузки Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика .

5.2. Поставщик письменно, с использованием факсимильной связи или посредством электронной почты уведомляет Заказчика о дате готовности Товара к отгрузке не менее чем за 3 (три) рабочих дня до ее начала.

5.3. Поставщик в день передачи Товара обязан передать представителям Заказчика, следующие документы:

-доверенность на представителя Поставщика с полномочиями на осуществление передачи-приемки Товара;

-сертификат качества или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

-руководство по эксплуатации на русском языке;

-паспорт продукции на русском языке;

-товарно-транспортная накладная, счет-фактура или УПД (оформленные в соответствии с ч.1, ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

5.4. Приемка Товара осуществляется в месте поставки и разгрузки Товара, указанном в п. 1.2 настоящего Договора и Спецификации (приложение №1 к настоящему договору), представителями Заказчика и в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.5. Приемка Товара осуществляется представителями Заказчика с обязательным участием уполномоченного представителя Поставщика в день поставки Товара.

5.6. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

- в присутствии представителей Заказчика и уполномоченного представителя Поставщика осуществляется проверка наличия комплекта необходимых документов на поставленный Товар на предмет соответствия требований п. 5.3. Договора.

- в присутствии представителей Заказчика и уполномоченного представителя Поставщика осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации. Одновременно проверяется соответствие наименования, количества Товара, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, с фактическим наименованием, количеством Товара, содержащимся в сопроводительных документах на Товар.

5.7. В случае обнаружения недостатков качества и/или комплектности поставленного Товара Заказчик, при условии возможности определить недостатки непосредственно в ходе проведения приемки, извещает об этом уполномоченного представителя Поставщика и направляет Поставщику претензию в порядке, предусмотренном пунктом 5.9. Договора.

В случае выявления недостатков и/или комплектности, которые не могли быть выявлены непосредственно в ходе проведения приемки и выявлены в процессе использования Товара по назначению, Заказчик направляет Поставщику претензию в порядке, предусмотренном пунктом 5.9. Договора.

5.8. Если Поставщик не согласен с предъявленной Заказчиком претензией, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара, заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется и согласовывается Сторонами Договора. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также все сопутствующих расходов, в том числе проезда экспертов, осуществляется Поставщиком.

5.9. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, качестве и/или комплектности Товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Претензия о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием точных требований и сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику или его уполномоченному представителю под расписку, или по электронной почте, указанной в п.12 настоящего Договора. Претензия также может быть направлена Поставщику по почте (заказным письмом с уведомлением) либо нарочным способом с отметкой о принятии.

5.10. Поставщик в установленный в претензии срок обязан устранить все допущенные нарушения. В случае, если Поставщик в установленный в претензии срок не устранит допущенные нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара или на возмещение ущерба, причиненного имуществу Заказчика, или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком без замечаний несет Поставщик. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки поставки Товара, просрочки исполнения гарантийного обязательства, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Товара за каждый день просрочки.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере _________ рублей (10 процентов цены договора).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящемуДоговору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение настоящего Договора, срок исполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), подтвержденных соответствующими документами, обязана в течение одного дня с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении. Если сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него.

7.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменение существенных условий Договора не допускается, за исключением внесения изменений по соглашению сторон в разрешённых действующим законодательством случаях.

8.1.1. Договор считается изменённым с момента подписания соглашения об этом обеими сторонами Договора.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего внесудебного отказа стороны Договора в случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством или настоящим Договором.

8.3. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению суда в случае существенного нарушения Договора одной из сторон.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

8.4.1. Заказчик вправе провести экспертизу Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров Сторон. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11.2. К Договору прилагаются: Спецификация (Приложение № 1).

12. АДРЕСА,РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1
к Договору №_________

от « » __________ 202___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ____________________ (_________________) руб. ___ коп., в том числе НДС (20%) в сумме ________________ (____________) руб. ___ коп.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.