Тендер - Поставка гипохлорита кальция №299314764

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):г. Брянск, ул. Фрунзе, д.66
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.05.2025 по 29.05.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется НМЦД_Гипохлорит_Са - Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_Гипохлорит_Ca_2025

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к документации

Утверждаю:

Главный инженер

МУП «Брянскгорводоканал»

_________________ Купрюшин И.В.

«____» ____________________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Инициатор закупок

Начальник ПТО Г.А. Чиркина

АЭ_Гипохлорит_Са_СМП_О УТВЕРЖДАЮ

Руководитель контрактной службы

МУП «Брянскгорводоканал»

_____________ Афонина Ю.И.

«21» мая 2025 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении аукциона в электронном виде

(аукциона в электронной форме),

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку гипохлорита кальция

- Посмотреть таблицу с данными

Брянск 2025 г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Гражданско-правовой договор – договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) заключаемый бюджетным, автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями или иными юридическими лицами в соответствии со статьей 15 Федерального закона о контрактной системе (далее – договор).

День - календарный день.

Документация о закупке (далее - Документация) - комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора победителя закупки, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Заказчик – Муниципальное унитарное предприятие «Брянский городской водоканал» (сокращенное наименование – МУП «Брянскгорводоканал»)

Закупка – действия Заказчика, направленные на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.

Заявка на участие в закупке – заявка участника закупки на участие в конкурентной закупке или неконкурентной закупке (за исключением закупки у единственного поставщика), а также направленный заказчику и подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор (проект договора) или товарный / кассовый чек, или счет на оплату, или коммерческое предложение участника при закупке с единственным поставщиком.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящей документацией.

Иностранное лицо – иностранный гражданин или иностранное юридическое лицо, претендующие на заключение договора на выполнение работы, оказание услуги.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия, комиссия по закупкам или закупочная комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Начальная (максимальная) цена договора - это предельное значение цены, которое указывается в извещении о проведении закупки, документации о закупке, приглашении принять участие в закрытой закупке. Такая цена устанавливается при определении поставщика (подрядчика, исполнителя; далее - поставщик) конкурентным способом.

Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями Положения о закупках и документации о закупке.

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящей Документации и извещению о проведении аукциона в электронной форме участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Продукция – товары, работы, услуги

Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике (http://brgvk.ru/).

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Шаг аукциона - интервал денежных единиц, в пределах которого участник электронного аукциона может предлагать свою цену.

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.

Электронный документ - информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА Подраздел 1.1. Заказчик

1. Муниципальное унитарное предприятие «Брянский городской водоканал» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе в электронной форме (далее также – электронный аукцион) в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об электронном аукционе в электронной форме, в том числе в проекте контракта.

2. Реквизиты Заказчика:

Место нахождения: г. Брянск, ул. Фрунзе, 66, каб. 215

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Фрунзе, 66, каб. 215

Контактный телефон: +7 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ф.И.О. контактного лица: Афонина Юлия Иосифовна

График работы: с 8:00 до 17:00 часов

перерыв на обед с 12:00 до 13:00, выходные дни суббота, воскресенье.

Подраздел 1.2. Законодательное регулирование

1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Брянскгорводоканал», иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.

Подраздел 1.3. Источник финансирования, начальная (максимальная) цена договора (цена лота), порядок формирования цены договора (цены лота) и порядок оплаты

1. Источником финансирования договора, который будет заключен по результатам данного электронного аукциона, являются средства Муниципального унитарного предприятия «Брянский городской водоканал».

2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в разделе «Информационная карта аукциона в электронной форме» документации об аукционе.

3. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов по договору, является официальная валюта Российской Федерации – российский рубль.

4. Цена договора (цена лота) сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, указанные в разделах «Информационная карта аукциона в электронной форме » и «Проект договора» документации об аукционе в электронной форме.

5. Форма, сроки и порядок оплаты договора определяются в разделах «Информационная карта аукциона в электронной форме» и «Проект договора», приведенных в документации об аукционе в электронной форме.

Подраздел 1.4. Расходы на участие в электронном аукционе

1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых в соответствии с условиями проведения электронного аукциона документов.

2. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов электронного аукциона.

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Подраздел 2.1. Порядок предоставления документации об электронном аукционе

1. Документация об аукционе в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном сайте ЕИС, на официальном сайте в сети Интернет http://www.zakupki.gov.ru и на Электронной площадке одновременно с извещением о проведении электронного аукциона.

2. Документация в форме электронного документа или на бумажном носителе предоставляется на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного в адрес заказчика.

3. Документация об аукционе в электронной форме доступна для скачивания и ознакомления на официальном сайте бесплатно.

Подраздел 2.2. Разъяснение положений документации об электронном аукционе

1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ.

2. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС, на официальном сайте разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

3. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке

Подраздел 2.3. Внесение изменений в аукционную документацию

1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

2. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

3. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС, на официальном сайте изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Брянскгорводоканал» для данного способа закупки.

4. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

5. Заказчик вправе отменить проведение закупки по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС, на официальном сайте в день его принятия.

6. После окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

РАЗДЕЛ 3. УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ Подраздел 3.1. Требования к участникам закупки

1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

2. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

3. Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства либо физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.1. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) к СМСП является наличие информации о таком участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном статусе, представлять не требуется.

3.2. Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием соответствующей информации на сайте ФНС России. Информацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в качестве плательщика НПД, представлять не требуется.

Подраздел 3.2. Условия допуска к участию в электронном аукционе

1. Любой предполагаемый участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого предмета закупки. Подавшее заявку лицо вправе отозвать заявку на участие в любое время до окончания их рассмотрения, после чего приобретают право подать заявку снова до окончания указанного срока.

2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредставления документов, установленных аукционной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным аукционной документацией;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации;

4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;

5) непоступления в срок денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование о таком обеспечении установлено в аукционной документации.

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, не установленным настоящим разделом Документации, не допускается.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если единственная заявка на участие в аукционе, поданная участником закупки, соответствует всем требованиям аукционной документации, то участник закупки, подавший такую заявку, признается победителем в процедуре закупки и с ним заключается договор по начальной (максимальной) цене, указанной в аукционной документации, или по иной цене, предложенной таким участником и не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

В соответствии с частью 21 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, в случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре СМСП.

РАЗДЕЛ 4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Подраздел 4.1. Содержание аукционной заявки, порядок ее подготовки и подачи

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе (далее - заявка) в срок и в соответствии с формами, которые установлены аукционной документацией.

Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе, направляемая в соответствии с Регламентом электронной площадки в форме электронного документа участником электронного аукциона оператору электронной площадки, состоит из двух частей.

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ: предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки.

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ. При этом предусмотренные информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ.

Подраздел 4.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов, содержащих предусмотренные ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров и т.д.) в соответствии с обозначениями, установленными в Техническом задании. При этом количество и наименование показателей товаров, содержащиеся в заявке участника закупки, должно соответствовать количеству и наименованиям показателей товара, установленным в Техническом задании.

Значения показателей не должны допускать разночтений или двусмысленных толкований и не содержать слов «не более», «не менее», «от», «до», «или», «+/-», « + » «в основном», «и другое», «ориентировочно», «возможность», «типа», «должен соответствовать», «должен быть» и т.п., то есть должны быть конкретными, за исключением случаев, если это предусматривается нормативными документами и/или технической документацией/информацией производителя товара, с обязательным указанием в заявке ссылки, на то, что данные показатели указаны согласно сопроводительным документам на товар.

При указании в Техническом задании диапазона как обязательной характеристики товара участником закупки должен быть предложен диапазон не у̀же, чем запрашиваемый диапазон.

В показателях Технического задания, где указаны температурные режимы, регулируемые диапазоны (настройки, регулировки и т. п.) необходимо указывать диапазонные значения.

«Не более» (символ «

«Не менее» (символ «≥») означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

«Более» (символ «>») означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Менее» (символ «

«Больше» (символ «>») означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение

«Меньше» (символ «

«Свыше» (св.) означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Не ниже» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

«Не выше» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

«От» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение. «До» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

«Выше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Ниже» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение.

«Превышает (-ть)» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Не превышает (-ть)» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

Значения показателей, сопровождающихся союзом «или», знаком «;» являются однородными, определяющими многообразие вариантов, при этом необходимо указать одну характеристику или один показатель из приведенных подобным образом.

Значения показателей, сопровождающихся союзом «и» и (или) знаком «,» - означает, что заказчику требуются товары одновременно со всеми указанными значениями показателей:- в этом случае участнику необходимо указать в составе своей заявки на участие в аукционе все такие значения показателей товара, перечисленные заказчиком в техническом задании с применением союза «и» и (или) знака «,».

При применении показателя с символом «+/-», «+», «-», «+» необходимо указать конкретный показатель поставляемого товара.

Применение символа «-», разделяющего указанные значения, означает, что участник аукциона должен указать одно значение из указанного диапазона, за исключением случая, когда производителем товара конкретный показатель отражается с использованием символа «-».

При сопровождении характеристики используемого товара словами «типа» участнику закупки надлежит указать конкретный тип товара.

Сопровождение показателя знаком «*» означает неизменность данного показателя. В этом случае участник в составе своей заявки на участие в аукционе должен указать точно такие же показатели, как в обозначенных позициях (диапазонные (не конкретные) значения показателей товара, которые не могут изменяться (конкретизироваться) на основании требований, установленных в технической документации, инструкциях и т.п. изготовителя (производителя) товара, и (или) в соответствии с техническими (функциональными) характеристиками товара.

Характеристики товара, выраженные в конкретных показателях, изменению не подлежат.

Конкретные показатели товара указываются в единицах измерения указанных Заказчиком.

В случае отсутствия в заявке участника какого-либо параметра из перечисленных Заказчиком, такой участник не допускается комиссией по закупкам к участию в аукционе в электронной форме.

При этом участник вправе не описывать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях поставляемого товара, товарном знаке, наименовании страны происхождения товара, несет участник закупки.

Подраздел 4.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку соответствия участников закупки на соответствие требованиям, установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Брянскгорводоканал» и аукционной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.

При проведении аукциона в электронной форме протокол рассмотрения заявок размещается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Брянскгорводоканал».

4.3.1. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную п. 35.1.1 Информационной карты настоящей документации, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 7 (семь) рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную п. п. 35.1.1 Информационной карты настоящей документации, закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены разделом 34 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Брянскгорводоканал».

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

При предоставлении оператором электронной площадки, в соответствии ее Регламентом, Заказчику двух частей заявок закупочная комиссия проводит рассмотрение первых и вторых частей заявки и, соответственно, составляет и размещает в ЕИС, на официальном сайте и на электронной площадке протоколы рассмотрения первых и вторых частей заявок.

4.3.2. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с п. 35.1.2 Информационной карты настоящей документации, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим пунктом.

Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленные Оператором электронной площадки Заказчику поданные всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в порядке уменьшения степени выгодности.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и подведения итогов электронного аукциона не может превышать один рабочий день с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случаях, предусмотренных разделом 34 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Брянскгорводоканал».

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами закупочной комиссии и размещаются на электронной площадке и в ЕИС в течение 3 (трех)дней со дня их подписания.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора, с учетом преимущества, предусмотренного подпунктом «в» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора с учетом преимущества, предусмотренного подпунктом «в» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. Результаты фиксируются в протоколе подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещаются на электронной площадке и в ЕИС в течение 3 (трех)дней со дня их подписания.

В случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, а также в случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию всех подавших заявки на участие лиц или о признании заявки на участие только одного из указанных лиц соответствующей требованиям документации об электронном аукционе аукцион признается несостоявшимся, о чем в протоколе рассмотрения заявок на участие делается соответствующая запись.

Если электронный аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной соответствующей требованиям и условиям документации об электронном аукционе заявки на участие, а также в случае, если все поданные заявки кроме одной отклонены, заказчик и подавший указанную заявку участник электронного аукциона заключают договор на условиях заявки на участие в электронном аукционе в рамках требований документации об электронном аукционе. Данный участник электронного аукциона не вправе отказаться от заключения договора.

При несоблюдении данным участником электронного аукциона требования о сроках предоставления заказчику подписанного договора, он признается уклонившимся от заключения договора. При этом сведения об участнике электронного аукциона включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Если в предусмотренное извещением об электронном аукционе время для подачи заявок на участие не подано ни одной заявки и по результатам оценки заявок не было определен победитель, закупка признается несостоявшейся.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА Подраздел 5.1. Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора с учетом преимущества, предусмотренного подпунктом «в» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора с учетом преимущества, предусмотренного подпунктом «в» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается Регламентом электронной торговой площадки с учетом требований Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Брянскгорводоканал».

Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если аукционной документацией и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

В случае если в аукционе не принял участие ни один из участников закупки, допущенных к участию в таком аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся.

Подраздел 5.2. Определение победителя электронного аукциона

Заказчик заключает договор с победителем аукциона (лицом, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона с учетом преимущества, предусмотренного подпунктом «в» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ или лицом (в случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля), заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор с учетом преимущества, предусмотренного подпунктом «в» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ), по цене, предложенной им по итогам проведения аукциона, на условиях, указанных в заявке победителя аукциона и условиях, указанных в аукционной документации и в Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Брянскгорводоканал».

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

2. Договор заключается на условиях, предусмотренных Документацией о закупке и заявкой (предложением) участника закупки, с которым заключается такой договор, в следующем порядке:

1) В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола по итогам закупки Заказчик направляет победителю заполненный проект договора с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

2) Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает его электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Победителя (единственного участника) с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

3) Заказчик не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки, на основании которого заключается договор, подписывает его электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

3. В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

4. В случае если Заказчиком в Документации было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, соответствующего обеспечения исполнения договора.

5. В случае если победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший единственную заявку, признанную соответствующей требованиям Документации, в срок, предусмотренный Документацией не представил Заказчику подписанный договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший единственную заявку, признанную соответствующей требованиям Документации, признается уклонившимся от заключения договора.

6. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер с отнесением убытков на участника закупки, уклонившегося от заключения договора.

7. В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника к заключению договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся.

8. В случае уклонения от заключения договора в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела Заказчик обязан направить сведения о недобросовестных участниках закупки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок направления Заказчиком сведений о недобросовестных участниках закупки устанавливается Правительством Российской Федерации.

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Размер такого штрафа устанавливается в договоре.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в договоре. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в договоре. Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением победителем в процедуре закупки обязательств по такому договору Заказчик вправе предложить заключить такой договор участнику закупки, заявке которого присвоен второй номер. При этом цена такого договора не может превышать цену договора, указанную в заявке участника закупок, заявке которого присвоен второй номер.

В случае частичного исполнения обязательств по такому договору на момент его заключения с участником закупок, заявке которого присвоен второй номер, объем закупаемой по такому договору Продукции и цена такого договора должны быть уменьшены пропорционально объему исполненных обязательств.

11. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по такому договору Заказчик обязан направить сведения о недобросовестном Поставщике (подрядчике, исполнителе) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок направления Заказчиком таких сведений устанавливается Правительством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Настоящая «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» содержит информацию для данного конкретного электронного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения главы «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ».

При возникновении противоречия между положениями главы «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ» и настоящей «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЭЛЕКТРОНННОГО АУКЦИОНА», применяются положения настоящей «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

- Посмотреть таблицу с данными

13

Единица измерения

кг

14

Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги

- Посмотреть таблицу с данными

15

Цена за единицу измерения

- Посмотреть таблицу с данными

16

Стоимость позиции

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

17

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (сто семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

18

Порядок формирования цены договора (цены лота)

Цена Договора включает в себя общую стоимость поставляемого товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по уплате налогов, сборов и платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, накладные расходы, а также иные дополнительные расходы, осуществляемые Поставщиком в связи с исполнением обязательств по Договору.

19

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

г. Брянск, ул. Фрунзе, д.66

20

Условия, сроки (периоды, этапы) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Поставка осуществляется в течение 15 дней с даты заключения договора транспортом Поставщика, за счет Поставщика.

21

Описание предмета закупки (требования к качеству товара (работ, услуг), техническим характеристикам, требования к безопасности):

В соответствии с требованиями «Технического задания» (приложение №3 к документации о закупке)

22

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

Оплата товара производится по безналичному расчету в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами товарной накладной.

23

Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления

Не предусмотрено

24

Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается и срок его исполнения

Не предусмотрено

25

Антидемпинговые меры

Не предусмотрено

26

Место предоставления документации о закупке

Электронная площадка России РТС-тендер на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rts-tender.ru.

Официальный сайт ЕИС в сети Интернет http://www.zakupki.gov.ru

27

Срок предоставления документации о закупке

с «21» мая 2025 г.

по «29» мая 2025 г.

28

Порядок предоставления документации о закупке

В электронной форме посредством размещения для скачивания и ознакомления на Официальном сайте ЕИС в сети Интернет http://www.zakupki.gov.ru и Электронной площадке России РТС-тендер на сайте www.rts-tender.ru.

Документация в форме электронного документа или на бумажном носителе предоставляется на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного в адрес заказчика.

Письменное заявление о предоставлении документации в адрес заказчика направляется не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок. Заказчик, в течение 3 (трёх) рабочих дней после поступления письменного заявления обязан подготовить и направить в письменной форме или в форме электронного документа документацию о проведении конкурентной закупки.

При этом Заказчик вправе не предоставлять документацию о проведении конкурентной закупки в случае, если указанное заявление поступило позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Плата не взимается.

29

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке

Заявка на участие в закупке может быть подана в любое время с момента размещения извещения о его проведении

30

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:

«29» мая 2025 г.

до 09:00 (мск)

31

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе:

«30» мая 2025 г.

32

Место рассмотрения заявок

г. Брянск, ул. Фрунзе, 66

33

Дата проведения электронного аукциона:

«02» июня 2025 г.

34

Дата подведения итогов электронного аукциона:

«03» июня 2025 г.

35

Содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в электронном аукционе, порядок ее подготовки и подачи

35.1.

Содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в электронном аукционе

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

35.1.1

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки:

1. Согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении, документации о проведении электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения такой закупки;

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции.

При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых поставляется товар Предложение о функциональных характеристиках должно содержать:

Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о проведении закупки («Техническое задание» – Приложение № 3 к документации), и указание на товарный знак (при наличии).

Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке.

Рекомендуемая форма – Приложение 1 к настоящей документации «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе»

35.1.2

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ, а именно:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо

(Предусмотрено – обязанность предоставления)

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель (Предусмотрено – обязанность предоставления)

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (Предусмотрено – обязанность предоставления)

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (Предусмотрено – обязанность предоставления)

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

(Предусмотрено – обязанность предоставления)

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящего раздела Информационной карты

(Не предусмотрено)

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой (Предусмотрено – обязанность предоставления)

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке (Не предусмотрено)

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); (Предусмотрено – обязанность предоставления)

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; (Предусмотрено – обязанность предоставления)

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; (Предусмотрено – обязанность предоставления)

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; (Предусмотрено – обязанность предоставления)

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; (Предусмотрено – обязанность предоставления)

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы); (Не предусмотрено)

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; (Не предусмотрено)

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; (Не предусмотрено)

Декларация, предусмотренная пунктом 9 раздела 35.1.2 настоящей информационной карты, представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. (Не предусмотрено)

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ) (Предусмотрено – обязанность предоставления)

35.2

Порядок подготовки и подачи заявки на участие в электронном аукционе

Заявка подается в электронном виде с учетом требований Регламента электронной торговой площадки.

Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Порядок подготовки и подачи заявки на участие в электронном аукционе изложен в разделе 4 настоящей документации «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ»

36

Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами

36.1

Информация о запрете закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Не предусмотрено

36.2

Информация об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Предусмотрено

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875.

В соответствии с п.п. «а», п.п «б» п. 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875:

Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются:

а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

б) для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

В соответствии с п.п. «а» п. 4 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875:

положения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875, касающиеся товара российского происхождения, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "б" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

36.3

Информация о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами

Не предусмотрено

37

Сроки заключения договора с победителем

Договор между Заказчиком и победителем электронного аукциона может быть заключен не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения в ЕИС протокола по итогам закупки

Заказчик вправе отменить проведение закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Неотъемлемой частью настоящей документации о проведении электронного аукциона являются:

Приложение 1 – Рекомендуемая форма первой части заявки «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе»;

Приложение 2 – Проект договора;

Приложение 3 – Техническое задание;

Приложение 4 – Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к документации

«Рекомендуемая форма первой части заявки»

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит ОТКЛОНЕНИЮ.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе

на поставку гипохлорита кальция

Изучив извещение и документацию о проведении электронного аукциона № ____________,

мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении и документации о проведении электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения такой закупки.

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, в соответствии с требованиями «Технического задания» (приложение №3 к аукционной документации).

Предложение участника закупки

Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о проведении аукциона в электронной форме, согласно Техническому заданию:

Примечание: Заполняется участником закупки на основании требований технического задания (приложение №3 к аукционной документации) и оформляется в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в электронном аукционе (Подраздел 4.2. раздела 4 проведении аукциона в электронной форме)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к документации

ПРОЕКТ

Договор № __________

на поставку товара

г. Брянск «___» _____________ 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Брянский городской водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя контрактной службы Афониной Юлии Иосифовны, действующего на основании Доверенности № 3c4fbe32-a80a-42de-b835-8a1a6d184c1d от 02.12.2024 г., с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»/ «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с Протоколом заседания комиссии по осуществлению закупок от «____» ____________ 2025 г. №__________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить для нужд Заказчика поставку гипохлорита кальция (далее – Товар) в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №2 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Технические характеристики Товара указаны в Техническом задании.

1.3. По настоящему Договору Поставщик обязуется выполнять указанные в настоящем Договоре обязательства, а Заказчик - оплачивать их выполнение в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА договорА

2.1. Стоимость единицы поставляемого Товара указана в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), включает в себя общую стоимость поставляемого товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по уплате налогов, сборов и платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, накладные расходы, а также иные дополнительные расходы, осуществляемые Поставщиком в связи с исполнением обязательств по Договору.

2.2. Цена настоящего Договора составляет ___________ (_________) руб., _____коп, в том числе НДС (__%) - ______________ руб. ___ коп. (при наличии НДС, если нет, то указать НДС не облагается), включает в себя общую стоимость поставляемого товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по уплате налогов, сборов и платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, накладные расходы, а также иные дополнительные расходы, осуществляемые Поставщиком в связи с исполнением обязательств по Договору.

2.3. Цена настоящего Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2.4. Договора.

2.4. Изменение условий договора при его исполнении допускается только по соглашению сторон на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Брянскгорводоканал» в следующих случаях:

2.4.1. Уменьшения цены договора на поставку Продукции (товаров, работ, услуг) без изменения объема Продукции.

2.4.2. Увеличения объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемой Продукции.

2.4.3. Уменьшения объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемой Продукции.

2.4.4. Допускается поставка Продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Продукции, указанной в договоре.

2.5. Заключение договора с физическим лицом осуществляется с условием оформления согласия на обработку его персональных данных.

2.6. В случае изменения банковских реквизитов, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем договоре банковские реквизиты Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), несет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить поставку Товара по адресу: г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 66 транспортом Поставщика или транспортной компанией до указанного места поставки.

3.1.2. Осуществить поставку Товара в упаковке, соответствующей обычной и адекватной практике упаковки и характеру данного Товара, отвечать установленным международным стандартам и техническим требованиям производителя, которая должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3.1.3. Поставка осуществляется в течение 15 дней с даты заключения договора транспортом Поставщика, за счет Поставщика.

Датой поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику товара, что подтверждается товарной накладной.

3.1.4. Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- товарно-транспортную накладную (в случае доставки Товара перевозчиком) (2 экз.);

- товарную накладную, содержащую полную информацию по поставленному Товару в соответствии со спецификацией к настоящему Договору (2 экз.);

- счет/счет-фактуру, выставленную Заказчику, с указанием адреса склада;

- копию сертификата соответствия ГОСТ Р или декларации о соответствии, заверенный печатью Поставщика, на каждое наименование поставляемого Товара (по 1 экз.) (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара);

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке в количестве, необходимом для эксплуатации товара (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара).

- технический паспорт на товар (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара).

3.1.5. В случае если для Товара производителем предусмотрены особые условия хранения, Поставщик в течение 2 рабочих дней с даты подписания Договора предоставляет правила хранения Товара на склад.

- осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществить проверку поставляемого Товара на соответствие предмету настоящего Договора, а также на соответствие требованиям к качеству Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.2.2. Оплатить поставленный Товар в срок, установленный настоящим Договором.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

4.2. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна исключать механические повреждения, загрязнения, проникновение влаги, не иметь следов вскрытия, обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств и безопасности на всех этапах обращения поставляемого Товара. Нарушение целостности и формы повреждения упаковки, в том числе ее сырость не допускается.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, а также при наступлении гарантийного случая, все расходы по транспортировке товара, его замене и прочие расходы, связанные с устранением дефектов производятся за счет Поставщика.

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку товара в соответствии с предметом настоящего Договора и качеством согласно разделу 4 настоящего Договора.

5.2. Основанием приемки Товара является товарная накладная, подписанная Сторонами настоящего Договора. К товарной накладной прилагается счет, счет-фактура, а также соответствующие сертификаты и/или другие документы, подтверждающие качество Товара.

5.3. Приемка Товара по качеству производится Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и с «Инструкцией о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 в течение 3 (трех) дней со дня поставки Товара.

5.4. Приемка Товара по количеству производится Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и с «Инструкцией о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.66 г. № П-6 в течение 3 (трех) дней со дня поставки Товара.

5.5.В случае соответствия Товара предмету настоящего Договора, а также требованиям к качеству Товара, товарная накладная подписывается Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня поставки Товара.

5.6.В случае несоответствия Товара предмету настоящего Договора, а также требованиям к качеству Товара, Заказчик направляет Поставщику письменную Претензию.

5.7. Претензия Заказчика должна быть предъявлена не позднее 3-х дней со дня поставки Товара. В претензии должен быть указан один из способов устранения недостатков Товара, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. При предъявлении Заказчиком претензии Поставщик обязан рассмотреть ее в течение 10-ти дней со дня ее поступления. По результатам рассмотрения претензии Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о своем согласии устранить недостатки Товара одним из способов, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, или направить Заказчику мотивированный отказ.

5.9. Претензия Заказчика относительно качества Товара должна быть устранена Поставщиком одним из способов, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в течение 10 дней со дня направления Заказчику письменного согласия об устранении претензии.

5.10. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания Сторонами товарной накладной.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата товара производится по безналичному расчету в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами товарной накладной.

6.2. Аванс не предусмотрен.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора.

7.2. Невыполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) условий настоящего договора является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего договора или расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора.

7.3. В случае, если Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) просрочено исполнение обязательства, либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного настоящим договором. Размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) составляет 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

7.5. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в десятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

7.6. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в установленный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).

7.7. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) самостоятельно отвечает по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны Заказчика и третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по настоящему договору, и принимает на себя всю имущественную, материальную ответственность.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Размер такого штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 руб.

7.8. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет ответственность за качество и количество поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Уплата штрафов, пеней и неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.3. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, решаются Сторонами путем направления другой Стороне по Договору письменных претензий. Срок рассмотрения письменных претензий – 10 календарных дней. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее трех дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

10.1. Заверения и гарантии Сторон

10.1.1. Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

• каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

• в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

• каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора;

• каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

• основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

10.1.2. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации и обеспечил (обеспечит) представление третьими лицами, привлекаемыми для исполнения Договора (Подрядчиками/Соисполнителями) Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14 ноября 2022 года N ЕД-7-19/1085@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС (кейс TG) сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, и не менее налоговых периодов, в течение которых будут совершаться операции по настоящему Договору.

Подписывая Договор, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) дает свое согласие, а также обязуется при заключении договоров с третьими лицами (подрядчиками/соисполнителями) в целях исполнения настоящего Договора, включить обязательное условие о даче указанными лицами согласия Заказчику на раскрытие и распространение, в том числе, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;

• обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Разделе 10.1, и Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них;

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) стремится приобретать товары у производителей, избегая многоступенчатого процесса перепродажи;

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) имеет фактическую возможность выполнить работы, оказать услуги, осуществить поставку товара Заказчику, для чего обладает всеми необходимыми трудовыми и имущественными ресурсами, а в случае привлечения третьих лиц:

- Привлекаемые Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) для исполнения обязательств по Договору третьи лица (далее - Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача Соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается;

- Соисполнители являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) получены от Соисполнителя подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС, сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М с закрытыми колонками СНИЛС/ИНН) и иных документов в случае необходимости;

- Соисполнители не являются лицами, подконтрольными Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

• все операции по передаче (оказанию, продаже) работ, (услуг, товара) Заказчику будут полностью отражены в первичной документации Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), Соисполнителей, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) Заказчику достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача работ, услуг, товара по Договору.

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) совершит необходимые действия по подтверждению операций по исполнению Договора, в том числе предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) по первому требованию Заказчика или органов государственного контроля или суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе;

• по операциям с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»).

10.1.3. В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в п. 10.1.1. – 10.1.2., Сторона, чьи права нарушены вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким нарушением.

10.1.4. Стороны исходят из того, что Заказчик полагается на данные Исполнителем заверения и гарантии. Нарушение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от Договора путем письменного уведомления, при этом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Заказчика от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Заказчика права на возмещение убытков или взыскания неустойки;

10.2. Возмещение имущественных потерь

10.2.1 Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) возместит Заказчику полностью все имущественные потери и (или) убытки Заказчика, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Заказчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Заказчика в независимости от факта его обжалования.

По требованию Заказчика Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется участвовать в обжалованиях Акта(ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Заказчика, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

Заказчик, по запросу Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), окажет содействие последнему в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне Заказчика Акта государственного органа, вынесенного в отношении Заказчика, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

Для целей применения п.10.1.3 и 10.2.1., Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком сумм налогов, в возмещении которых Заказчику было отказано (в уменьшении подлежащего уплате налога в связи с совершением сделки между Заказчиком и Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) Заказчику отказано), сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком вследствие не признания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

10.2.2. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) возместит Заказчику полностью все имущественные потери Заказчика, возникшие вследствие неустранения признаков Несформированного источника для вычета по НДС по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Заказчик отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:

• в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Заказчиком вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от Заказчика доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Заказчика в применении вычета;

• несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в отношении прямой сделки между Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) и Заказчиком, но и в ситуации, когда поставщик (подрядчик, исполнитель) или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);

• добровольный отказ Заказчика в применении вычета по НДС выражается в подаче Заказчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций по приобретению работ, услуг, товара у Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по настоящему Договору;

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет;

10.2.2.1. При получении Уведомления, форма которого предусмотрена договором, от Заказчика, сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа, о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется обеспечить устранение таких признаков в течение 1 месяца с момента получения указанного Уведомления;

Обязательство, указанное в настоящем пункте, обеспечивается уменьшением суммы, подлежащей оплате Заказчиком Поставщику (Подрядчику, Исполнителю), на сумму НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС.

Без применения к Заказчику какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору данная сумма остается в распоряжении Заказчика до момента получения Заказчиком Информационного письма территориального налогового органа об урегулировании несформированного источника для применения вычета по НДС либо истечения срока на урегулирование признаков несформированного источника для применения вычета по НДС (в зависимости от того, какой срок наступил ранее.

В случае возмещения НДС Заказчика по банковской гарантии, срок для удержания денежных средств в порядке обеспечения обязательства об устранении «разрыва», равен сроку вынесения решения по камеральной проверке за налоговый период, за который был установлен «разрыв», или получения Заказчиком Информационного письма территориального налогового органа об урегулировании несформированного источника для применения вычета по НДС, в зависимости от того, какой срок наступил ранее.

Если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не обеспечил устранение признаков несформированного источника для применения вычета по НДС, что подтверждается полученным (Обществом) Информационным письмом от территориального налогового органа, вследствие чего Заказчик отказался от применения вычета по НДС за соответствующий период, данная сумма покрывает требование Заказчика о возмещении имущественных потерь, понесенных последним ввиду такого отказа.

10.2.2.2. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется возместить Заказчику в случае добровольного неприменения Заказчиком вычета по налогу на добавленную стоимость по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), в размере, равном сумме уплаченного Заказчиком налога на добавленную стоимость, а также сумме уплаченных пени и штрафа.

10.2.2.3. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны связывают обязанность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) возместить имущественные потери Заказчика, согласно п. 10.2.3., достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) считается урегулированной для Заказчика в связи с подачей последним уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с контрагентом-поставщиком, подрядчиком, исполнителем, при этом для Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) ситуация считается неурегулированной;

10.2.3. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется возместить Заказчику имущественные потери и/или убытки Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) соответствующего требования Заказчика, подтвержденного соответствующими документами. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.

10.2.4. Заказчик вправе удовлетворить требования к Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований;

10.3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь

10.3.1. Уплаченная Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков (в части, в отношении которой прекратились основания для взыскания) подлежит возврату Заказчиком в каждом из следующих случаев:

• отмены или признания соответствующего решения государственного органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке;

• устранения признаков Несформированного источника для вычета по НДС, если ранее Заказчик добровольно отказался от применения вычета по НДС по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), что должно быть подтверждено соответствующим Информационным письмом территориального налогового органа;

• применение Заказчиком вычета по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), от применения которого Заказчик ранее отказался.

10.4. Стороны признают, что вышеизложенные условия направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают настоящие условия в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящего Положения сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора».

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты направления настоящего Договора, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, оператором электронной площадки Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) и действует в течение 30 дней с даты подписания, а в части финансовых расчетов между сторонами - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения или дополнения к договору совершаются в письменной форме.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

12.3. Договор заключается в электронной форме. После заключения договора стороны вправе подписать данный договор на бумажном носителе.

12.4. В случае невозможности своевременной доставки оригиналов документов, Стороны направляют документы по факсу или по электронной почте с последующей доставкой оригиналов, при этом документы, полученные по факсу или электронной почте, до получения оригиналов, имеют силу оригиналов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение № 2 – Техническое задание

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № __________

от « » _____________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку гипохлорита кальция

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

М.п. М.п.

Приложение № 2

к договору № __________

от « » _____________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

6

Технические требования к товару

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКальция гипохлорит нейтральный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

Гипохлорит кальция относится ко второму классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

Характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопровождение показателя знаком «*» означает неизменность данного показателя. В этом случае участник в составе своей заявки на участие в аукционе должен указать точно такие же показатели, как в обозначенных позициях (диапазонные (не конкретные) значения показателей товара, которые не могут изменяться (конкретизироваться) на основании требований, установленных в технической документации, инструкциях и т.п. изготовителя (производителя) товара, и (или) в соответствии с техническими (функциональными) характеристиками товара.

Характеристики товара, выраженные в конкретных показателях изменению не подлежат.

7

Упаковка, маркировка

Защита Товара при поставке: поставка и транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с маркировкой производителя.

Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, - по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс нанесением знаков опасности.

8

Требования к документации на товар

При поставке товара поставщик передает заказчику все относящиеся к товару документы:

-свидетельство о государственной регистрации продукции;

- инструкцию по применению дезинфицирующего средства с областью использования

- экспертное заключение;

- паспорт (сертификат анализа) выданный заводов изготовителем (с указанием объема партии и даты производства).

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

М.п. М.п.